监理模考合同.doc

建设工程合同管理模考试题姓名： 工作单位：单选题(共50题，每题1分。每题的备注项中，只有1个最符合题意)1、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材科供应商订立了采购合同.材料交货后货款未支付，供应商应以（ ）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款. A监理单位 B分公司 C建设单位 D施工企业2、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押台同.该抵押合同的生效日期为（ ）之日。 A当事人签字 B抵押物登记 C转移产权证 D转移房屋占有3、一般保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起( ) A6个月 B1年 C两年 D合理期限4、投标人保证的有效期限从（ ）之日起计算。 A招标文件出售 B投标文件递交 C投标截止 D中标通知书发出5、按照建筑工程一切险保险合同的规定，保险公司对被保险人的损失不承坦赔偿责任的情况包括（ ） A领有公共运输执照施工车辆的损失 B临时工程受到的损害 C施工建筑物的损害 D业主在工地的原有建筑物受到的损害6、合同公证与鉴证的相同点是( ) A目的、法律效力、原则 B范围、性质、目的 C目的、原则、内容 D法律效力、目的、性质7、甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与丙施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜。甲施工企业在谈判中故意拖延时间，在乙施 工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标。根据合同法，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是( ) A无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任 B无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任 C甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提 D甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提8、菜建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工，施工完毕后，因觉得模板运回来费用很高，建筑公司就应擅自将该批模板处理了，后租赁公司同意将该批模扳卖给该建筑公司，则建筑公司处理该批模板的行为( ) A无效 B有效 C效力特定9、根据合同法的规定，下列合同中，属于无效合同的是（ ）。 A一方因重大误解而订立的合同 B双方协商一致订立的显失公平的合同 C双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同 D一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同10、某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行.合同中来对某型号钢材的价格作出约定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨( )元。 A4300 B4250 C4200 D415011、甲公司欠刘某100万元，丙公司欠甲公司150万元，均已届清偿期，甲公司一直拖延不行使对丙公司的债权，致使其自身无力向刘某清偿。下列关于代位权的说法正确的是( ) A刘某可以以甲公司的名义向丙公司提出偿债请求 B刘某可以通过仲裁方式行使代位权 C刘某行使代位权的必要费用应当由甲公司承担 D代位权顺利行使后，丙公司对甲公司所负债务消灭12、依合同法的规定，下列表达中属于债权债务概括转让必要条件的是( ) A当事人一方告知对方 B当事人一方经对方同意 C当事人一方为对方提供担保 D当事人一方为对方支付违约金13、施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失。施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为( )万元。 A2 B5 C7 D1214、 下列选项中，对调解的理解错误的是( ) A当事人庭外和解的，可以请求法院制作调解书 B仲裁调解生效后产生执行效力 C仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解 D法院在强制执行时不能制作调解书15、根据仲裁法，以下关于仲裁的表述正确的是( ) A仲裁委员会是国家机关 B限制民事行为能力人订立的仲裁协议效力待定 C当事人选择仲裁委员会可以不受地点的限制 D仲裁委员会是按照行政区划设立的16、建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应( )。 A申请仲裁机构重新仲裁 B申请仲裁机构撤销仲裁裁决 C申请人民法院撤销仲裁裁决 D申请政府主管部门撤销该裁决17、根据招标投标法及有关规定，下列项目不属于必须招标的工程建设项目范围的是( ) A某城市的地铁工程 B国家博物馆的修葺工程 C某省的体育馆建设项目 D张某给自己建的别墅18、某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件。招标人对该优惠条件的正确处理是( ) A接受该优惠条件 B接受该优惠条件，但在评标时仅作参考 C拒绝接受该优惠条件 D将该投标人的投标按废标处理19、下列行为符合招标投标法的是( ) A评标委员会未经其他标准的评审，将报价最低的投标人确定为排名第一的中标候选人 B中标通知书发出后，中标人发觉自己投标报价计算有误，拒绝与招标人签订合同 C招标人在确定中标人后的第10天，向有关行政监督部门提交了招标投标情况的书面报告 D招标人仅仅向中标人发出中标通知书，而没有将中标结果通知所有未中标的投标人20、 下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是( ) A设计招标应为设计方案最忧者 B监理招标应为施工管理和协调能力最忧者 C施工招标为投标报价最低者 D永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者21、在监理合同履行过程中，由于委托人的原因，承包合同不能按期竣工而必须延长的监理工作时间属于( ). A附加工作 B额外工作 C正常工作 D委托人工作22、建设工程委托监理合同的终止日为( )之日。 A监理合同内注明的监理工作完成 B监理的工程竣工验收通过 C监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款 D监理的工程保修期届满23、按照我国现行的监理费计算方法规定，对于新建、改建、扩建的工程，应按照( ) A监理工程概预算的百分比计收 B参与监理工作的年度平均人数计算 C蚕托人和监理人按商定的其他方法计收 D监理工程的工作时间24、某工程项目，建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。监理单位在应当获得监理酬金之日起30日内未收到支付单据，且建设单位又未提出任何书面解释，监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是( ) A发出终止合同的通知，通知送达建设单位后，合同即行终止 B发出终止合同的通知，通知发出后14日内仍未获得支付酬金，合同即行终止 C发生终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二份通知到达建设单位后，合同即行终止 D发出终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出通知，第二份通知发出后42日内仍未得到答复，合同即行终止25、某工程采用公开招标方式选定设计单位。2009年10月6日发包人下达中标通知书，2009年10月25日双方依法签订合同，2009年10月27日发包人支付了定金，2009年10月28日设计人收到定金。此设计合同中，设计期限起始时间应为( ) A2009年10月6日 B2009年10月25日 C2009年1月27日 D2009年10月28日26、设计合同示范文本规定，设计合同在正常履行的情况下，设计人为合同项目的服务结束，合同终止的情形是( ) A按设计合同要求，完成设计并提交全部图纸 B按设计合同要求，提交最后一部分图纸，发包人结清全部设计费 C工程施工完成竣工验收工作 D工程通过保修期检验27、下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是( ) A工期在18个月以上的合同，因市场价格不易准确预测，宜采用可调价格合同 B业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宣采用固定总价合同 C采用新技术的施工顶目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宣采用固定单价台同 D设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同28、施工合同中，通常基于工程的性质和承包工程量等因素约定工程预付款，其目的是（ ） A担保发包人能够按期支付工程进度款 B发包人帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难 C表明发包人与承包人合作的诚意 D防止承包人擅自变更、终止施工合同29、根据建设工程施工合同（示范文本），当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释，合同中没有约定的，忧先顺序正确的是 A合同协议书、通用条款、专用条款 B中标通知书、专用条款、协议书 C中标通知书、专用条款、投标书 D中标通知书、专用条款、工程量清单30、 工程师对承包人施工进度计划确认后，由于进度计划的缺陷导致实际进度落后于计划进度，根据施工合同示范文本，其工期拖延的责任应由( )承担。 A.承包人 B发包人 C工程师 D承包人与发包人协商31、某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准.。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格肩提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为（ ） A自2月1日始，至12月5日止 B自2月1日始，至12月20日止 C自2月5日始，至12月5日止 D自2月5日始，至12月30日止32、根据建设工程施工合同（示范文本），发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过( )共同清点。 A发包人与工程师 B.工程师与承包人 C发包人与承包人 D工程师与供货人33、某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后己隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检握.重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是( ) A发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延 B发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延 C承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延 D承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延34、某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示迸行剥露检验。经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下到关于处理此事件的说法中，正确的是( ) A给承包人顺延工期并追加合同价款 B给承包人顺延工期，但不追加合同价款 C给承包人追加合同价款，但不顺延工期 D工期延误和费用损失均由承包人承担35、下列情况导致的工期延误中可以给承包商顺延工期的是( ) A承包人的施工机械未及时到场 B设计变更工程量增加 C市政原因停电6小时 D承包人施工质量不合格返工36、下列关于工期顺延的讨论中，正确的是( ) A承包人在工期可以顺延的情况发生后7天内，应将延误的工期向发包人提出书面报告 B工程师应在收到承包人提出书面报告后48小时内予以确认答复 C工程师在规定的时间内不予答复，视为报告要求已经被确认 D工期是否可以顺延必须经发包人确认37、依据施工合同示范文本的规定，下列有关设计变更说法中不正确的有( ) A发包人需要对原设计进行变更，应提前14天书面通知承包人 B合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程师确认后执行 C承包人在变更确认后的14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该工程变更不涉及价款变更 D工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付38、 发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置。下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是（ ） A发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延 B发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期 C承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款 D承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期39、某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师送交了竣工始收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书。则承包商的实际竣工日应为( ) A3月1日 B3月15日 C3月18日 D3月20日40、 根据建设工程施工合同示范文本的规定，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整结算资料的时间应为( ) A工程竣工验收报告经发包人认可后28天 B提交工程竣工检收报告后28天 C移交工程后14天 D通过工程竣工验收后14天41、国务院颁布的建设工程质量管理条例明确规定，在正常使用条件下外墙面的防渗漏的最低保修期限为( )年。 A1 B2 C5 D5042、某材料采购合同中约定了交货数量与订购数量之间允许的合理磅差。合同履行过程中，供货方实际交货数量多于订购数量，且超过了合理磅差界限。当采购方同意接收金额交货时，下列关于货款的说法中，正确的是( ) A按订购单价计算全部数量的货款 B按订购价格支付货款，多交货部分不再追加货款 C按交货数量减去合理磅差后的数量计算货款 D按交货数量加上合理磅差后的数量计算货款43、根据FIDIC的规定，下列情形中，业主不能凭履约保函索赔的是( ) A因承包商的严重违约行为，业主解除合同 B竣工验收的启动试车部分参数指标未达到规定的合格标准 C对业主承包商的合同纠纷，仲裁机构裁定承包商应支付赔偿款，承包商拒绝支付 D最包商收到因施工质量原因的保修通知后，超过42天未派人修补缺陷工程，业主请其他承包商修复44、某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。合同履行中，发生了承包商给阶段移交工程拖期竣工的情形。根据FDIC ，下列关于计算拖期违约赔偿金额的说法中，正确的是( ) A日拖期赔偿额和最高赔偿金额均应折减 B日拖期赔偿额和最高赔偿金额均不折减 C日拖期赔偿额折减，最高赔偿金额不折减 D最高赔偿金额折诚，日拖期赔偿额不折减45、根据：FIDIC施工合同条件的规定，业主选择的指定分包商应当与（ ）签订分包合同。 A业主 B工程师 C承包商 D承包商代表46、根据FIDIC施工合同条件的规定，下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中，正确的是( ) A承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间 B施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准 C运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用 D承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有47、工程接收证书颁发后，不仅表明承包商对该部分工程的施工义务已经完成，而且表明( )。 A对工程照管的责任也转移给业主 B合同有效期的结束 C缺陷通知期的结束 D合同工期的结束48、分包合同履行过程中，当分包商认为由于工程师的责任使自己的合法权益受到损害，分包商可以向( )提出索赔要求。 A业主 B工程师 C承包商 D工程师代表49、工程施工索赔分类中，将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等，是依据（ ）进行分类。 A索赔的合同依据 B索赔的目的 C索赔意见的性质 D索赔的起因50、某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告。工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是( ) A顺延合同工期，给予费用补偿 B顺延合同工期，不给予费用补偿 C不顺延合同工期，给予费用补偿 D缩短合同工期，给予费用补偿二、多选题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)51、在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括( ) A被代理人的法人终止 B被代理人取得民事行为能力 C被代理人取消委托 D代理事项完成 E代理期限届满52、施工企业的分公司未经授权，为建设单位购买材料付款事宜，向材料供应商提供连带责任保证。对于该担保的有效性及可能产生结果的处理，正确的有（ ） A保证合同无效 B材料供应商应当要求分公司承担保证责任 C材料供应商可以要求施工企业赔偿损失 D材料供应商可以要求建设单位付款 E材料供应商应当要求施工企业承担担保责任53、某施工企业投标时，提交了银行出具的投标保函。由于投标有效期结束后评标仍来结束，致使投标保函的有效期到期。下列关于该投标保函的说法中，正确的有( ) A银行应当自动延长投标保函的有效期 B施工企业必须延长投标保函的有效期 C招标人可以通知投标人延长投标保函的有效期 D施工企业可以拒绝延长投标保函的有效期 E招标人退还投标人投标保函继续评标54、下列关于建筑工程一切险保险人的保险责任期限的说法中，正确的有（ ）。 A工程施工延误竣工，保险责任至保险单约定的时间止 B工程提前竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止 C工程提前竣工，工程竣工日为保险责任终止日 D被保险人提前使用部分单位工程，不对保险单约定的责任期限产生影响 E被保险人提前使用部分单位工程，该部分工程的开始使用日为保险责任终止日55、下列关于合同订立过程的说法中，正确的有( ) A发布招标公告是要约邀请 B发布招标公告是要约 C投标是要约 D发出中标通知书是承诺 E发出中标通知书是新要约56、依据合同法规定，（ ）的合同属于无效合同。 A恶意串通损害第三人利益 B以欺诈手段，使对方违背真实意思情况下订立 C订立合同时显失公平 D以合法形式掩盖非法目的 E损害公共利益订立57、根据合同法，合同被确认无效后，当事人承担法律责任的形式有( )返还财产。 A返还财产 B赔偿损失 C缴纳罚款 D追缴财产，收归国有 E双倍返还定金58、建设单位以无资金为由拖欠施工单位工程款，现建设单位对甲单位的债权到期，却不积极行使。施工单位( ) A可以行使代位权 B可以行使撤销权 C可以建设单位名义行使权利 D可以自己的名义行使权利 E只能对建设单位行使权利 59、下列要件中，属于先履行抗辩权成立要件的有（ ） A双方基于同一双务合同，且互负债务的 B履行债务有先后顺序 C有义务先履行债务的一方未履行或履行不符合约定 D有义务后履行债务的一方履行能力明显下降 E对方的对待给付时刻能履行的义务60、下列解决合同争议的文件中，具有法律强制力的有( ) A监理工程师主持下发包人和承包人达成的和解协议 B建设行政管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议 C仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书 D法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书 E合同管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议61、在总投资额为2000万元的使用国有资金的一个建设项目中，必须通过招标签订合同的有( ) A单项合同估算价为1000万元的施工项目 B单项合同估算价为170万元的材料采购项目 C.单项合同估算价为30万元的设计项目 D单项合同估算价为20万元的勘察项目 E单项合同估算价为20万元的监理项目62、如果建设项目不属于必须招标的项目则可以招标也可以不招标。但是，即使符合必须招标项目的条件但是属于某些特殊情况的，也是可以不招标的。可以不进行招标的施工项目包括( ) A大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目 B全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目 C属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的 D施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的 E施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的63、施工项目指标中，投标文件应当在初评阶段就予以淘汰的情形有( ) A未按招标文件的要求予以密封的 B明显不符合技术标准的要求的 C竣工期限超过招标文件要求的完成期限的 D投标报价的大小写金额不一致的 E投标报价明显低于市场价格的64、工程设计招标与施工招标的主要区别有（ ） A招标文件的内容不同 B投标保函的保证范围不同 C对投标书的编制要求不同 D开标形式不同 E评标原则不同65、 根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，委托人对监理人履行合同的监督事项包括( ) A监理人选择的监理工作分包单位须征得委托人同意 B监理人调换总监理工程师须征得委托人同意 C批准监理人的监理工作实施细则 D审查监理人提交的监理报告 E要求更换不称职的监理人员66、某监理合同履行过程中，由于委托人变更设计使监理工作增加了工作内容，延长了持续时间。这种情况下监理人应( ) A及时通知委托人变动后果 B延长完成监理任务的时间 C终止监理合同中增加内容的执行 D追索委托人的违约 E申请支付附加工作的报酬67、监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括( ) A委托人违约，赔偿监理人经济损失 B因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人全部损失 C因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额 D因第三方的原因，监理人不能履行监理义务造成工程损失，应赔偿委托人损失 E任何一方索赔要求不成立时，应当补偿对方的各种费用支出68、按照设计合同示范文本的规定，下列内容中属于发包人的责认是( ) A提供设计依据资料 B提供设计预算资料 C向施工单位进行设计交底 D对设计成果组织鉴定和验收 E提供设计人员需要的工作和生活条件69、根据建设工程设计合同（示范文本），下列关于建设工程设计合同生效和定金的说法中，正确的有( ) A设计合同经签字盖章后立即生效 B设计合同在支付定金后生效 C设计合同的定金为合同总价的20% D设计人收到定金为设计开工的标志 E委托人不按约定支付定金应承担违约责任70、建设工程开工前，合同各方应当做好各项准备工作。下列工作中，属于工程师准备工作范围的有( )。 A开通施工现场公共道路 B水准点与坐标控制点的交验 C办理施工许可手续 D审查承包人提交的施工进度计划 E书面通知发包人及时支付工程预付款71、根据建设工程施工合同示范文本的规定，导致现场发生暂停施工的下列情形中，承包商在执行工程师暂停施工的指示后，可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括（ ） A施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全 B施工中遇到了有考古价值的文物 C发包人订购的设备不能按时到货 D施工作业危及人身安全 E发包人未能按时移交后续施工的现场72、 施工过程中如果发包人要求提前竣工，应与承包商协商并签订提前竣工协议。根据建设工程施工合同（示范文本），提前竣工协议书中应包括的内容有( ) A提前竣工的时间 B发包人为赶工应提供的便利条件 C承包人采取的赶工措施 D提前竣工需追加的合同价款 E承包人未能提前竣工的延误赔偿计算方法73、 按照施工合同示范文本的规定，发包人支付承包人的工程进度款的款项计算内容包括( ) A经过确认核实的完成工程量对应工程量清单或报价单的相应价格计算应支付的工程款 B设计变更应调解的合同价款 C本期应扣回的工程预付款 D经过工程师批准的承包人索赔款 E承包商基础施工超挖部分工程量计算的款项74、下列在施工过程中因不可抗力事件导致的损失，应由承包人承担的有（ ） A施工现场待安装的设备损坏 B承包人的人员伤亡 C在现场的第三方人员伤亡 D承包人设备的停工损失 E停工期司，承包人留在现场保卫人员的费用75、工程材料采购合同履行过程中，对交付货物的质量检验方法包括（ ） A样品对照法 B经验鉴别法 C物理试验法 D化学实验法 E查点法76、依据FIDIC合同条件通用条件，业主可以凭履约保函进行索赔的情形包括( ) A按照业主索赔或争议、仲裁等决定，承包商未向业主支付相应款项 B缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后42天内未派人修补 C约定的缺陷通知期满后，在未能解除承包商的保修义务时，承包商应延长履约保函有效期而来延长 D工程师计量的工程量与计划中的工程量不符时业主终止合同 E由于承包商的严重违约行为业主终止合同77、根据FDIIC施工合同条例的规定，下列情形中，可以给予承包商延长合同工期的有( ) A发生保险事件后业主未能从保险公司获得保险赔偿 B施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件 C业主提前占用部分工程导致后续施工的延误 D后续法规调整引起的延误 E施工中受到其他承包商的干扰78、根据FIDIG施工合同条件的规定，对工程竣工检验不合格且经过修正缺陷后重复竣工检验也未通过的，工程师可以采取的处理方法有（ ） A指示再进行一次重复的竣工检验 B经业主同意颁发接收证书，折价接收该工程 C建议业主解除合同 D颁发接收证书并延长保修期限 E要求承包商雇佣其他有能力的承包商修复缺陷79、依据FIDIC施工合同条件规定，下列关于施工分包合同的有关表述中，正确的是( ) A分包合同的价格应为主合同中所约定的该部分工程价格 B承包商应允许分包商查阅主合同，但不包括主合同中的工程量清单及承包商的报价细节 C分包商应承担并履行与分包工程有关的主合同规定承包商的所有义务和责任 D不允许分包商与业主有任何私下约定 E提供劳务的分包行为，必须经过承包商批准80、依据FIDIC的施工合同条件规定，仅给予承包人工期和费用补偿而不补偿利润的事件有( ) A延误移交施工现场 B不可预见的外界条件 C施工遇到文物和古迹 D后续法规的调整 E不可抗力事件造成的损害