电专业劳务施工合同.doc

中 中 铁 十 六 局 集 团 北京首都机场口岸信息楼工程项目电气设备安装工程施工合同甲方：中铁十六局集团四公司首都机场口岸信息楼项目经理部乙方：安徽省含山县一建建设工程劳务有限责任公司按照中华人民共和国合同法、建筑法、建筑安装工程承包合同条例和国家工商行政管理局、建设部颁发建设工程施工合同，并结合本工程具体情况，经甲、乙双方共同协商就乙方承包甲方首都国际机场口岸信息楼工程电气工程施工一事达成本协议：第一条：工程承包范围1.1工程地点：北京市顺义区南法信镇。1.2承包范围：北京首都机场口岸行政信息楼电气设备安装施工。第二条：工程承包方式及合同单价2.1工程承包方式：本工程采用综合单价的承包方式。如果实施中乙方的施工质量、安全、进度等不能令甲方满意，甲方有权单方终止合同（甲方不负违约责任）。2.2合同单价：见后附工程量清单单价，如果甲方发现乙方在工程量清单单价的报价中存在不合理单价，甲方有权将不合理单价进行整。2.3本合同在任何条件下不会影响本合同标明的单价。本合同单价在任何情况下不予上调。此项目单价包含了乙方完成该项目从机具设备调遣、人员调遣、生活设施、电气设备安拆，工程修建、中小型机具使用费、生产工具使用费、甲供材料的卸车费、甲供材料的管理费、劳动保护费、生活水电费、安全文明施工、场地清理、缺陷修复、现场管理、工程赶工的各种措施费、利润、税金、国家和地方法律、法规、条例规定的及合同和施工中明示或暗示发生的所有费用。是乙方完成本工程合格项目的全部支付。对于因征地拆迁、管线改移、砍伐树木、设计变更等各种因素导致乙方窝工、误工、停工等现象，乙方不得以任何理由向甲方索取任何费用。第三条：工程承包内容乙方工作内容包括但不限于以下施工工序：母线、控制设备及低压电器安装、电机检查接线及调试、电缆(线) 防雷及接地装置、配管配线、照明器具安装、电气调整试验、建筑与建筑综合布线、自动化控制仪表等工程施工。第四条：工期和工程进度41工程进度与工期和土建工程进度相适应，且不得影响其他专业的施工。阶段工期为：2007年2月18日前地下结构完成，达到0.000板全部封顶。2007年5月30日前整体结构封顶完成，2007年7月20日结构验交，转入装修阶段，2007年12月20日竣工。第五条：项目经理与技术负责人51乙方委派的担任驻工地履行本合同的施工队长（法人代理人）是： 李发友 ，技术负责人： 熊宗旭 。52乙方施工队长及技术负责人在本工程未结束前不得更换，如有特殊情况，必须更换时，应取得甲方的同意，并办理相关的委托变更手续。53施工中双方往来的信件，签署的有关法律意义的文书，包括变更设计的签认单，工程计价（结算）书，现场质量及数量签认单，除盖有单位的公章并有项目经理及总工程师的签名，否则，不具有法律效力。第六条：工程质量61乙方必须按设计文件，现行国家的技术规范及业主和甲方的质量要求进行施工，并受甲方管理人员的监督、管理，精心施工，工程质量必须达到优良标准，否则，甲方有权处以结算总价12%的经济处罚。62乙方协助甲方做好本合同的施工测量和试验工作，竣工交付及文件编制由甲方负责，乙方配合。63乙方应配合甲方做好贯标工作。应按照甲方贯彻ISO9001：2000质量管理体系标准、ISO14001：1996环境管理体系标准和GB/T28001：2001职业健康安全管理体系标准的工作要求，及时准确地报送有关资料，完成与此有关的各项工作。第七条：协作与配合71在协议实施过程中，临时便道由甲方负责，施工与生活用水由甲方给乙方指定水源，乙方负责用水设施；施工用电甲方负责二级配电箱以内的设施，二级配电箱以下的电线电缆及用电设施由乙方负责（每个楼层设一个二级配电箱）。当甲方安排其他施工队伍使用便道、水源及搭接电力线路时，乙方应无条件服从，并为其他施工队伍提供方便，积极做好配合工作。72为保证工程按计划顺利进行，乙方应主动或在甲方的协调下做好与甲方作业队、各配合施工队之间的联系和配合。乙方应无条件服从并不向甲方索取任何费用。73若本工程施工对已完工程造成破坏，由乙方负责无偿修复并达到质量验收标准。74用电设施、电气管道的预埋件由乙方自行负责制安。75为规范管理，乙方进场后必须把所有进驻现场的所属人员造表后抄送甲方，甲方对进驻现场的所有人员都视为甲方的施工人员，甲方有权对所有人员进行监管和实施奖罚。为确保上述人员的工资和农民工的合法权益，对乙方进驻现场人员的工资，由乙方造表甲方审定后监督发放。甲方认为有必要时可从乙方的工程款中预留出专款用于支付上述人员工资，也可为上述人员直接代发工资。尽管甲方对上述人员进行监管或工资的审定或代发工资等的管理工作，都不能免除或减轻按本协议乙方应该承担的一切责任和费用。第八条：月计价（结算）及拨款81本合同工程每月2030日期间进行计价（结算）。计价（结算）时甲方预扣计价（结算）款的10作为质量保证金，工程竣工后返还5%，缺陷责任期满后返还剩余部分(质量保证金的返还均不计利息)。计价（结算）工程数量由甲方项目经理部根据当月现场实际完成合格工程量，确定当月应计价数量。计价数量在业主设计图纸和变更数量控制下，并最终以现场实际测量完成的数量经项目经理、总工程师、专业工程师联合审定后为计价数量。工程中所发生的一切内容或工序及超出业主、设计图纸和变更的数量的部分如不符合建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2003）且未得到业主支付，则所发生的所有费用都视为已包括在包干单价中，甲方不再另行支付。82乙方在进行当月计价结算前，必须先办理当月材料领用、机具租赁结算手续，办理甲方现场签认手续并申请办理当月计价结算。计价结算报表由甲方项目经理、总工程师、专业工程师依据现场实测的工程量进行编制，并复印若干份送财务、计划及乙方各一份，审核后按本协议的有关约定方可付款。83本工程实行工序单价包干，数量当月认定，当月计价（结算）的方式。84为了保护民工的权益，乙方为本项目所雇的民工和其他人员的工资由甲方监督发放，乙方应把民工或其他人员的工资表送甲方项目经理部审核后由乙方发放，当甲方认为有必要时也可以直接代发；但由于各种原因，当乙方所计工程款不足以支付乙方人员工资时，乙方将承担责任并补齐其差额部分。85根据当月实际完成的项目工序数量计量后，扣除材料款、工具款、机械租赁费、生活水电费用、民工工资、税金、借支及其他扣款等费用后为计价（结算）后的拨款数，与此同时，甲方视整个项目业主资金情况安排资金拨付。由于业主资金不到位或工程竣工结算后业主资金不能到位，甲方不承担任何责任。对此，乙方不得以任何理由提出仲裁或诉讼。86所有工序完工后乙方凭最后一次结算支付报表及结算签认单和协议书进行最终债务清算，办理退场手续。在业主对该工程建设资金拨付到位的前提下，甲方应及时办理结算手续，资金将根据现场的实际情况由甲方决定一次或分期支付，不计利息。87根据国家的税务政策，对乙方计价款扣除民工工资及税费、规费等费用后的余款，乙方应出具税务发票给甲方财务列入成本。88本工程合同内项目不发生零散用工，如发生合同内容以外的零工，劳力工按40元/天计，技工按45元/天计。第九条：材料供应91为保证工程质量和进度，工程所用的小型机具设备由乙方自备，当乙方部分设备不能满足施工要求时，甲方有权代购代买后转入乙方使用，其购买及运输过程中发生的费用均由乙方无条件承担。92用于本合同的主要材料（见附录安装工程主要材料目录）由甲方供应，卸车由乙方负责，卸车费用已包含在相应的工序单价中。其他零星材料由乙方自行采购且质量必须满足规范要求。93主要材料进入现场后属甲方所有，任何单位和个人未经允许无权调出施工现场，如发现上述情况将实施重罚，其处罚金额为1000050000元并追究责任。 94乙方须严格控制主要材料的用量，杜绝浪费。材料用量必须控制在设计量内。超过设计用量的材料费用由乙方按市场价的1.3倍承担。95乙方必须24小时轮班作业并负责看管工地所有材料与设备（含甲方材料与设备），此类费用已含在乙方单价内，乙方不得因此向甲方索取任何费用。96因工程需要需采购材料时，先由乙方根据工程进度情况提供材料采购计划交技术部审核，再交物资部根据工地存料情况进一步核实，然后交项目技术负责人审核，最后交项目经理审批后方给予购买。第十条：甲方责任101组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程总工期和质量向发包人负责。102负责办理征地拆迁工作，并按业主的规定承担费用。103指导工程的施工，对进度、质量、安全实施全方位监督和控制，保证工程的圆满完成。104负责工程质量监督、检查、评定，定期对其工程质量进行验收评定（由甲乙双方负责人及质量负责人会同相关部门共同评定）。105提供主要工程材料及大型机械设备（塔吊、外用电梯、汽车起重机、卷扬机）。保证物资的供应。106负责项目的技术指导及管理工作，包括实施性的施工组织设计的编制，重大施工方案的制订，控制测量等。107负责现场对内对外的协调和现场的综合治理工作。第十一条：乙方责任111保证向甲方提供有关证件与批文的合法、真实和有效。112乙方进场施工的劳务人员，乙方必须与之签订劳动合同，建立起劳动合同关系，否则不得进入工地从事施工。113根据本工程工期、所有工序工作量及各项协议条款，在协议签订后，按甲方通知要求五日内组织足够的劳务人员和机具设备进场，保证开工后立即形成均衡生产能力。114严格按设计文件、计划要求组织施工，服从甲方监督、检查、指导，确保工程质量，不合格项目必须返工，直至达到优良后才予以计价（结算），返工费用乙方自行承担。115乙方应精心组织、合理安排，根据施工现场具体情况制定切实可行的措施。对因乙方施工给当地居民造成了损害，乙方应承担其产生的一切损失和费用。116乙方应组织管理好施工队伍，服从甲方现场管理，遵守甲方各项规章制度117为完成本工程所布设的临时住房、便道、给排水管道、电力线路等由甲方投入的一切设施乙方应进行维修养护，未经甲方同意不得拆除。118按国家的规定，除营业税及附加由甲方交纳外，其它税费、地方或国家的规定费用由乙方自行缴纳，相应的费用已包含在工序单价中。119负责甲供材料的卸车，费用已含在相应的单价中。1110无论什么原因乙方不得向甲方提出任何索赔追加费用要求。1111不论什么原因乙方不得擅自停工，否则给予10万元一次的罚款。1112因各种原因，乙方需在结构上开洞、开槽等，其开洞（槽）及修补工作和相应费用由乙方负责。第十二条：安全及文明施工121乙方在施工中要认真执行“安全第一、预防为主”的方针，经常对所属人员进行安全交底，安全教育和宣传，并按本协议及有关建筑施工安全的各项规章制度及本工程特点，制定并采取必要的安全防护措施，遵守安全规程，杜绝违章作业，确保安全生产，避免伤亡事故。122乙方必须为参加本工程项目施工的所有人员办理保险业务，也可由甲方代办，费用转乙方承担。如果乙方在工序施工期间造成的一切事故包括人员伤亡均由乙方自行处理并承担责任和由此而产生的费用，同时接受地方政府、业主及甲方对乙方进行的安全处罚。123甲方将在乙方前三期的工程计价中每期扣除1万元作为安全生产保证金。凡因乙方责任导致发生人身伤亡事故的，重伤一人给予乙方10000元处罚，每亡一人给予乙方30000元处罚，同时其责任事故均由乙方承担，虽然甲方给予了安全生产处罚，但并未能免除或减轻乙方应负的其他行政处罚与法律责任。施工中如果未发生安全事故，工程完工后退还安全保证金。124为了保障进入现场人员的安全，乙方应在安全有隐患的部位采取必要的防护措施，设置照明、警告标识、信号和安排专职安全防护员现场指挥，其费用已包括在乙方包干单价中。125乙方不按业主监理工程师和甲方的要求进行安全施工的，甲方将不予计量。126施工期间，施工现场必须做到整洁、整齐，进出施工现场的道路要做到平整干净无积水，水沟要保证畅通。由于乙方没有按上述要求做好施工现场的文明施工，甲方将对乙方处以30008000元的罚款。127乙方应对所属人员进行文明施工教育，所有现场施工人员必须自觉遵守甲方各项现场管理规定，维护甲方良好的社会信誉，施工过程中必须佩带上岗证牌，头戴安全帽，禁止穿拖鞋上班，杜绝一切不文明现象发生。如发现违章者，甲方将给予违章者5001000元/次的罚款。第十三条：违约责任131 乙方有下列情况之一者，甲方有权终止协议，收回所有单项工序并追究乙方违约责任，同时将乙方清退出场，乙方必须在收到甲方退场通知之日起十日内无条件退场，否则甲方有权请求有关部门强制执行，由此造成的一切损失及后果概由乙方自行承担：（1）、经甲方组织检查，乙方在施工进度或质量方面存在严重问题时，甲方发出通知书警告限期整改，若乙方仍组织不力，改善不大，甲方将向乙方发出第二次通知书警告，同时，给予乙方七日观察期，情况未见改观或整改不理想时；（2）、乙方施工质量达不到要求，甲方有权要求乙方无偿返工或修复，返工、返修后达不到规定质量要求时；（3）、乙方施工进度达不到要求，严重影响整个合同段工程进度，经督促、警告仍无力满足要求时（赔偿由此给甲方造成的赶工增加费损失）；（4）、安全管理体系不健全，造成等级以上安全事故的；（5）、乙方严重违约使协议不能继续履行的。132乙方不得以任何形式将本劳务转包、分包。否则甲方一经查实，甲方将收回所有单项工序，勒令退场，没收履约金和信誉金，并由乙方自行承担退场引起的相关损失。第十四条：履约保证141 根据本工程的特殊情况及单项工序的特点，甲方不向乙方支付任何预付款，但乙方在签订本协议之前应向甲方缴纳履约保证 金 壹拾 万元，工程竣工后无违约情况给予退还。第十五条：质量保证金条款151为确保工程施工质量，本合同采用质量保证金制度。甲方扣留乙方当月验工计价款10%作为质量保证金，待各项工序验收合格移交后退还5%，其余5%在缺陷责任期满后一年内按约定支付。如果在缺陷责任期内合同工序出现质量瑕疵时，该款充作修理费用，不足部分乙方仍然应承担责任。乙方应在收到修补通知之日起七日内派人修理（无法通知则适用后款）；否则，甲方有权委派他人执行，费用在质量保证金中扣除。缺陷责任期满后，无质量瑕疵时，退还本金，不计利息。第十六条：合同附件161 乙方向提供甲方的承诺书、竞标报价的工程量清单单价、都是是本合同的重要组成部分，具有同等的法律效力。162 双方在施工期间发生及签认的验工计价单，领料单、机械、料具租赁单、清算资料以及法人授权书、介绍信、营业执照、资质证书、税务登记证、安全许可证和甲方与业主（建设单位）签订的合同中有关技术、质量、安全规范的条款。都是本协议的组成部分。第十七条：争议解决171 协议履约过程中发生争议，双方应本着公平、合理的原则，协商解决，协商不成的，双方同意向北京市怀柔区仲裁委员会或法院提请仲裁或诉讼。第十八条：协议生效与终止本协议自甲、乙双方签字并盖章之日起生效，本协议工程履约完毕，双方办理最终结算并支付完所有余款后合同关系即告终止。第十九条：本协议正本贰份，甲乙双方各执壹份，副本肆份，甲方叁份，乙方壹份。甲 方：（公章） 乙 方（公 章）代 表： 代 表：日期： 年 月 日安装工程主要材料目录一、电器设备安装工程1、母线2、控制设备及低压电器安装 （1）控制箱 （2）配电箱、柜 （3）电机 （4）电缆 （5）电缆保护管 （6）电缆桥架 （7）防雷接地装置中的镀锌扁钢 （8）镀锌钢管、扁钢、圆钢 （9）等电位端子箱 （10）总等电位端子箱 （11）BV-25mm2（12）YJV-150mm2 （13）JDG管 （14）金属软管 （15）线槽、电线 （16）灯具二、自动化控制仪表安装工程1、液体膨胀式温度计2、双金属膨胀式温度计3、压力表01.6MPa4、电接点压力表三、业主指定的材料1、单相三孔插座2、单相五孔插座3、地面插座4、三相四级暗插座5、单控单联开关6、单控双联开关7、单控三联开关8、双控单联开关9、电铃按钮承 诺 书致：中铁十六局集团四公司首都机场口岸行政信息综合楼项目部：我方自愿参加中铁十六局集团四公司首都机场口岸行政信息综合楼项目部（以下简称甲方）组织的电气专业工程施工工作，并做出如下承诺：1、本合同单价为双方协商单价，我方自愿接受本合同单价并保证在任何条件下不要求甲方更改合同单价直止我方按要求完成合同工作内容；2、合同文件提供的现场第一负责人保证长期在施工现场，外出须报甲方批准，无故不在现场，每天罚款2000元，在履约保证金中扣罚；现场第一负责人中途不变更，如因特殊情况需要变更，需以文字报告并经甲方审批同意；若甲方要求更换，我方执行；3、保证所承担的工程不分包或转包，否则按我方违约处理，没收我方所交履约保证金；4、保证服从甲方的领导、调度和协调，保证有足够的劳力满足工期需要。如因施工方案或工期要求等方面的改变，服从甲方对任务所做的调整；5、本工程我方不要预付款，在业主计量支付启动前和甲方验工计价前，愿意自我垫资；如业主对甲方不能按期拨款，甲方给我方拨款同等顺延；6、我方承诺24小时倒班作业，如工程赶工需要上场更多的施工人员时，我方保证按时到场并不向甲方索要任何费用；工人放假、休息需经甲方同意，如我方私自放假，同意每次罚款10000元。我方保证在规定工期内完成合同内容，保证赶工并不索取任何费用；7、我方保证在施工期间因我方原因所造成的一切安全事项均由我方承担；8、我方保证因征地拆迁及改移障碍物、设计变更等原因造成我方的窝工、停工等不向甲方索取任何费用；9、在合同履行过程中，如我方保证不了质量、安全、进度、环保要求，甲方有权单方面中止合同，并不负任何经济和法律责任；我方保证在甲方规定的时间内撤离施工现场，并相应赔偿造成甲方的损失；10、每次计量支付同意甲方扣留10作为质量保证金，工程完工验收合格后返还其中的5，剩余5的质量保证金在缺陷责任期和保修期满后，若无质量问题，无息返还。若在缺陷责任期内发生维修，其费用在质量保证金中扣除；11、我方项目负责人与技术人员、施工机具按竞标书中约定的时间上场。项目负责人与技术负责人如推迟上场，每人每天罚款1000元，机械设备如推迟进场，每台每天罚款1000元。罚款金额在履约保证金中支付；12、在合同实施期间，我方保证及时发放民工工资，不论什么原因不把矛盾交给甲方。保证在合同执行过程中，不以任何理由发生工人集体停工、罢工行为，不以任何理由致使民工围堵甲方办公场所，否则我方承担一切后果，并愿意接受处罚。每发生一起处罚50000元。13、坚决按照甲方创优规划要求和标准进行质量控制。14、如果甲方发现乙方在工程量清单单价的报价中存在不合理单价，甲方有权将不合理单价进行整。此承诺书，中标后作为“合同”的主要内容之一。15、向甲方缴纳履约保证金 壹拾 万元（本应缴贰拾万元），春节前不再向甲方索要任何费用。承诺单位（竞标单位）：法人代表或代理人签字： 年 月 日【中铁十六局集团四公司首都机场口岸信息楼项目经理部】 第14页 共14页