水利监理工程师考试试题.docx

2011-2012水利监理工程师考试试题一、单项选择题（各题的备选答案中，只有1个最符合题意。） 1 合同管理对工程项目建设来说，是从（B）开始。A.设计阶段 B.全过程C.施工阶段 D.招标阶段2 合同管理与三大目标管理等相比，是（B）。A平行地位B核心地位C次要地位D先行地位3 法律体系中最高级别的是（C）。A行政法规 B. 行业规章C法律 D. 地方法规4 若合同选择的适用法律是当事人一方国家的法律，而履约保函由第三国银行开出，则该保函必须遵守（ D ）的法律。A.所选适用法律一方 B. 所选适用法律另一方C.国际立法 D. 开出保函的第三国5关于格式条款说法不正确的是（ B ）。A又称标准条款 B必须全部为格式条款C预先拟定 D可重复使用6建筑工程合同应采用（ B ）A 信件形式 B 合同书形式C 数据电文 D 口头形式7 无效的建设工程勘察合同。当事人应当请求向（ D ）撤销。A 建设行政主管部门 B 质量监督机会C 监理单位 D 仲裁委员会8 无效合同（ D ）。A.从发现无效时起无效B.从法院判决无效时起无效C.从仲裁机构裁决无效时起无效D.从订立时起无效9 根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务，是当事人合同履行是遵循的（ B ）。A 公平原则 B 诚实原则C 自愿原则 D 平等原则10 合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止（ B ）的协议。A各自经济责任关系 B民事权利义务关系C相互经济利益关系 D各自经济义务关系11 当事人订立合同应当遵循（ B ），确定各方的权利和义务。A公开原则 B公平原则 C公正原则 D.公证原则12 向投标人发出中标通知书是（ B ）。A.要约 B.承诺C.要约邀请 D.要约通知13 要约可以撤回。撤回要约的通知应当在（ B ）或者与要约同时到达受要约人。A要约到达受要约人之后 B要约到达受要约人之前C要约到达要约人之时 D.承诺通知到达之前14 根据我国合同法的有关规定，下列（ A ）情形的要约可以撤销。A主要约已经到达受要约人B要约人确定了承诺期限C要约人明示要约不可撤销D受要约人由理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作15 承诺可以撤回。撤回承诺的通知应当（ A ）或者与承诺通知同时到达要约人。A在承诺通知到达要约人之前 B在承诺通知到达要约人之后C在承诺通知到达受要约人之时 D.在承诺通知到达受要约人之后16 受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，为（ B ）。A要约 B新要约 C承诺 D.要约邀请17关于主导语言说法不正确的是（ D ）A. 当使用两种或两种以上语言拟定合同文件时需要定主导语言B. 用一种语言编写，然后译成其他语言时需要定主导语言C. 用主导语言解释或说明合同文件为准D. 一般合同均应定主导语言18 施工合同文件中的投标书是（A ）。A. 要约 B. 承诺C. 新要约 D. 既不是要约，也不是承诺19 合同文件其优先解释顺序是不同的，一般的优先顺序应为（ C ）。A中标函投标书通用合同条款专用合同条款B投标书中标函通用合同条款专用合同条款C中标函投标书专用合同条款通用合同条款 D投标书中标函专用合同条款通用合同条款20 合同反义居先解释原则是（ D ）。A. 合同有两种不同的解释时，按反义解释B. 合同有两种不同的解释时，按原义解释C. 合同有两种不同的解释时，按不利于非合同起草方解释D. 合同有两种不同的解释时，按不利于合同起草方解释21 合同总体策划的目标是通过（ A ）来保证项目目标的实现A. 合同 B. 管理C. 组织 D. 技术22 采用单价合同时，下列说法正确的是（ D ）A. 承包商承担单价的风险，业主也承担单价的风险B. 承包商承担工程量的风险，业主也承担工程量的风险C. 承包商承担工程量的风险，业主也承担单价的风险D. 承包商承担单价的风险，业主也承担工程量的风险23 工程合同文件不完备时，下列说法正确的是（ C ）A. 有利业主推卸责任B. 有利承包商索赔C. 对双方都是十分危险的D. 以上说法都不对24 有关工程合同公平性分析时，下列说法不正确的是（ B ）A. 权利和义务应该对等B. 业主的权力是至高无上C. 完成义务需考虑此前提D. 权力应该有制约25 水利水电工程施工合同条件规定，（ B ）不属于发包人的义务。A. 提供施工场地和通道 B.为承包人人员投保人员工伤事故险C. 提供工程原始资料 D.支付变更工程款26 开挖现场出现的岩石，其高程与招标文件所述的高程差别很大。是（ C ）A设计错误，属业主风险B工程量变化，属承包商风险C施工现场条件变化，属业主风险D施工方案错误，属承包商风险27 深基坑开挖时，支撑强度不够造成塌方。是（ D ）A设计错误，属业主风险B工程量变化，属承包商风险C施工现场条件变化，属业主风险D施工措施失误，属承包商风险28 关于工程一切险的开始生效和终止说法正确的是（ B ）A.自工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之日开始生效，两者以先发生者为准保险终止日应为工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日，两者以后发生者为准。B.自工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之日开始生效，两者以先发生者为准，保险终止日应为工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日，两者也以先发生者为准。C.自工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之日开始生效，两者以后发生者为准保险终止日应为工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日，两者以先发生者为准。D.自工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之日开始生效，两者以后发生者为准保险终止日应为工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日，两者也以后发生者为准。29 工程一切险中的工程险投保人名义的说法正确的是（ D ）A. 由承包商投保，以承包商的名义。B. 由业主投保，以业主的名义。C. 由承包商投保，以业主的名义。D. 无论谁去投保，都应是业主和承包商双方的共同名义。30 关于担保合同与被担保合同说法正确的是（ B ）。A. 施工合同有效，则担保合同一定有效B. 施工合同无效，则担保合同一定无效C. 担保合同无效，则施工合同一定无效D. 担保合同无效，则被担保合同一定无效31 合同中属于主合同的是（ A ）。A. 施工承包合同 B. 分包合同C. 保险合同 D. 担保合同32 合同的转让属于（ C ）。A. 合同标底变更 B. 合同价款或报酬的支付对象变更 C. 合同当事人变更 D. 合同的权利 E. 义务变更33 下列关于合同履行中的债权转让和债务转移的说法不正确的是（ C ）。A是合同当事人双方基于合同内的约定B债权转让和债务转移可以分为债务人向第三人履行债务和由第三人向债权人履行债务C合同当事人之间的债权和债务关系因此改变D合同当事人之间的债权和债务关系并不因此而改变34 水利水电工程施工合同条件规定，由指定分包商的原因造成的其分包项目质量问题，则（ B ）。A. 由总承包人向发包人负责B. 由分包人直接向发包人负责C. 由分包人和总承包人一起向发包人负责D. 分包人承担主要责任，总承包人承担连带责任35 分包商在施工现场的协调管理工作，应由（ C ）负责。A.发包人 B. 工程师C.总承包人 D. 分包商36 关于一般分包与指定分包说法正确的是（ D ）。A. 一般分包由业主选择分包商，指定分包承包商由选择分包商B. 一般分包由承包商选择分包商，指定分包也由承包商选择分包商C. 一般分包由业主选择分包商，指定分包也由业主选择分包商D. 一般分包由承包商选择分包商，指定分包由业主选择分包商37 下列关于建设工程施工合同的工期说法不正确的是（ D ）。A 在合同协议书内应明确注明开工日期B 在合同协议书内应明确注明竣工日期C 在合同协议书内还应明确注明合同工期总日历天数D 招标选择的承包人，工期总日历天数也就是招标文件要求的天数38 对承包商采购的材料和工程设备而言，其产品质量（ D ）。A 业主应对承包商负责 B 监理对业主负责C 承包商应对监理负责 D 承包商应对业主负责39承包商采购的材料和工程设备的检验和交货验收由（ C ）。A 承包商负责实施，业主承担所需费用B 监理负责实施，承包商承担所需费用C 承包商负责实施，并承担所需费用D 业主负责实施，承包商承担所需费用40工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行，如果实际影响了施工的正常进行，检查检验合格时，影响正常施工的追加合同价款和工期处理为（ A ）。A.追加合同价款和工期损失全部由业主承担B.追加合同价款和工期损失全部由承包商承担C.追加合同价款由承包商承担，工期给予顺延D.工期不予顺延，但追加合同价款由业主给予补偿41 承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露 修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为（ B ）。A 费用和工期损失全部由业主承担B 费用和工期损失全部由承包商承担C 费用由承包商承担，工期给予顺延D 工期不予顺延，但费用由业主给予补偿42 水利水电工程施工合同条件规定，监理人收到承包人提交的完工验收申请报告并经审核认为工程已具备完工验收条件，应在收到完工验收申请报告后的（ B ）内提请发包人进行工程验收。A14天 B28天C42天 D56天43 颁发整个工程的移交证书后14天内，发包人应将保留金总金额的（ C ）退还承包人。A 30% B 40%C 50% D 80%44 保修期应从（ B ）算起。A 颁发移交证书的日期B 移交证书中写明的完工日期C 承包人最后提交验收申请报告的日期D 发包人接管工程之日45 由于承包商的原因出现工程质量事故，承包商无力修复，发包人有权雇用他人来完成，其费用应由（ B ）承担。 A发包人 B承包人C监理单位 D承包人和监理单位共同承担46 施工期间，已签发移交证书的部分区段，照管责任应由（ C ）承担。A承包人 B监理人C发包人 D发包人与承包人47 包含分包工程的总包合同，进入保修期后，应由（ A ）承担分包工程修补缺陷的责任。A分包商 B承包人C分包商和承包人共同 D 总承包商48 在全部工程保修期满，且承包商不遗留任何尾工项目和缺陷修补项目，业主或授权工程师应在（ B ）天内向承包商颁发保修责任终止证书。A14 B28C42 D 5649 工程量清单表的项目有（ C ）A 清单编号项目内容单位数量项目特征单价B 清单编号项目特征单位数量单价合价C 清单编号项目内容单位数量单价合价D 清单编号项目内容计量规则数量单价合价50 关于工程量计量，正确的处理方法是（ B ）。A 工程师接到承包人的报告后，应按工程量清单的量作为计量的工程量B 工程师接到承包人的报告后，前应通知承包人共同计量C 若工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效D 承包人实际完成的（包括涨线部分）所有工程量均应在计量的范围内51 当承包商完成了工程量清单中每一项目的全部工程量后，工程师应（ B ）其最终结算工程量，并确定该项目最后一次应支付的准确工程量。A 要求业主派人共同对该项目的历次计量报表进行汇总，通过测量核实B要求承包商派人共同对该项目的历次计量报表进行汇总，通过测量核实C要求承包商自己对该项目的历次计量报表进行汇总，通过测量核实D要求监理自己对该项目的历次计量报表进行汇总，通过测量核实52 若承包商未按监理工程师要求派人参加结算工程量的复核和结算，则（ D ）。A 监理复核修正的工程量和最终结算工程量即视为预结算的工程量。B监理复核修正的工程量和最终结算工程量即视为一方确认的工程量C监理复核修正的工程量和最终结算工程量即视为业主确认的工程量D监理复核修正的工程量和最终结算工程量即视为实际完成的准确工程量53 承包商结清单的生效时间为（ B ）A 已按最终付款证书向承包商支付后，履约保函退还承包商前B 履约保函退还承包商，并已按最终付款证书向承包商支付后C 履约保函退还承包商，并已按最终付款证书向承包商支付前D 履约保函退还承包商前，最终付款证书向承包商支付前54 部颁条款规定第二次预付款（ D ）。A 不需要保函，不用承包商设备作为抵押B 需要保函，不用承包商设备作为抵押C 需要保函，也需用承包商设备作为抵押D 不需要保函，而用承包商设备作为抵押55 部颁条款规定，材料预付款在每月支付款中平均扣回时，则从付款月后的（ D ）月内扣回。A 3 B 4 C 5 D 6；56 设动员预付款为60万元，第2月工程累计支付已达合同价的20，开始扣回预付款，合同期为10月，按每月均摊的方式扣回，完工前3个月扣完，则每月扣回（ A ）万元。A 10 B 12 C 15 D 2057 材料预付款的扣回按实际库存材料的增减来进行计算时，某一工程材料预付款比例为75，2、3月底材料库存价值分别为120万元和80万元，则3月应扣回（ C ）。A 10 B 20 C 30 D 4058 设动员预付款为70万元，第5、6月工程累计支付已达合同价的30和60，开始扣回预付款，合同期为10月，按（）（SFCSFFAR112=方式扣回，F1为20；F2为90。则6月扣回（ C ）万元。 A 10 B 20 C 30 D 4059 对一次验收的工程，在签发本合同工程移交证书后14天内，业主应将保留金总额的（ B ）退还给承包商，而在保修期满后14天内，将剩余的保留金退还给承包商。A 40 B 50 C 60 D 7060 某工程对物价波动引起的价格调整采用调价公式法，6月合同原价为8.2万元，合同中选择两项合同项目作为调价公式的调价，第一项占合同价56，原物价指数为125，现物价指数为150；第二项占合同价24，原物价指数为80，现物价指数为88.则该工程6月需调整的价格差额为（ A ）A 1.12 B 2.18 C 1.55 D 1.8861 有关索赔说法正确的是（ C ）A 是指在合同实施过程中，当事人一方不履行或未完全履行其义务，而使另一方受到损失，受损失的一方向违约方提出的赔偿要求B是指在合同实施过程中，当事人一方不履行或未正确履行其义务，而使其受到损失，其向对方提出的赔偿要求C是指在合同实施过程中，当事人一方不履行或未正确履行其义务，而使另一方受到损失，受损失的一方向违约方提出的赔偿要求D是指在合同实施过程中，当事人一方不履行或未完全履行其义务，而使其受到损失，其向对方提出的赔偿要求62 合同价格（不含备用金）增减超过15%的处理。正确的是（ B ）。A当变更值为减少时，业主在支付时应减少一笔金额；当变更值为增加时，则支付中应增加一笔金额。B当变更值为增加时，业主在支付时应减少一笔金额；当变更值为减少时，则支付中应增加一笔金额。C当变更值为增加时，业主在支付时应增加一笔金额；当变更值为减少时，则支付中应维持不变。D当变更值为增加时，业主在支付时应增加一笔金额；当变更值为减少时，则支付中应减少一笔金额。63 有关索赔与工程变更说法正确的是（ D ）。A 工程变更一定会引起索赔B 工程变更一定不会引起索赔C 工程变更一定由设计人员提出D 工程变更可能会引起索赔64 承包商如要对某一事件进行索赔，他应在索赔事件发生后的（ B ）天内，向业主和监理工程师提交索赔意向书。A 14 B 28 C 42 D 5665 业主索赔一般都无须经过繁琐的索赔程序，其所受损失可 （ D ） .A 从需支付给承包商的价款中扣除B从履约保函中兑取C从承包商预付款中扣除D A或B66 工程变更指令形式是（ A ）。A书面的 B 口头的 C 电子的 D A或B67 工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行如果实际影响了施工的正常进行，检查检验合格时，影响正常施工的追加合同价款和工期处理为（ A ）。A 追加合同价款和工期损失全部由业主承担B 追加合同价款和工期损失全部由承包商承担C 追加合同价款由承包商承担，工期给予顺延D 工期不予顺延，但追加合同价款由业主给予补偿68 承包商施工中遇到图纸未标明的地下障碍物导致施工成本高，为此提出13万元的索赔要求。工程师与承包商协商并进行施工效率对比后，确认承包商成本的增加额应为10万元。前期施工中曾遇到过好于合同中说明的条件，承包商在那个部位的施工成本比工程量清单中的该项节约了2万元。工程师就此项索赔应批准的补偿额应为（ B ）万元。A 8 B 10 C 11 D 1369 由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（ C ）。A 因不属于自己的原因拒绝索赔要求B 认为要求合理，先行支付再向业主索要 C 不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D 不予支付，以分包商的包义向工程师提交索赔报告70 水利水电工程施工合同条件规定，承包人递交了（ A ）后，已无权提出任何进一步的索赔要求。A最终付款申请 B完工付款申请C工程移交申请 D 发出索赔通知后71 工程现场发现文物，承包人应采取保护措施，并立即通知监理工程师，由此而增加的费用和延误工期应（ A ）。A由发包人承担 B发包人承担工期，承包人承担费用C由承包人承担 D发包人承担费用，承包人承担工期72 水利水电工程施工合同条件规定，设计变更的指令（ A ）。A由监理人签发 B由发包人签发C由承包人签发 D 由设计代表签发73 一般来讲，（ A ）是合同争议最好的解决办法。A 和解 B调解 C仲裁 D诉讼74 当事人申请仲裁，除仲裁协议外，还应向仲裁委员会递交（ D ）及副本。A仲裁要求 B 仲裁依据C 仲裁证据 D 仲裁申请书75 按照合同法的规定，仲裁时效是（ B ）年。A 1 B 2 C 3 D 476 合同争议的评审发生下列事件（1）主诉方向争议调解组提交申诉报告，并将报告副本提交给被诉方。（2） 若双方都接受评审意见，则由工程师按评审意见拟定一份争议解决议定书。（3） 被诉方提交申辩报告，同时将报告副本提交主诉方。（4）争议调解组进行评审，提出评审意见，交业主和承包商 （5） 争议调解组邀请双方和工程师等有关人员举行听证会。则应有的顺序是（ B ）。A （1）（2）（3）（4）（5） B （1）（3）（5）（4）（2）C （1）（5）（3）（2）（4） D （1）（3）（5）（2）（4）77 仲裁委员会收到仲裁申请书之日起（ A ），认为符合受理条件的，应当受理，并通知当事人。A五日内 B三日内 C七日内 D四日内78 仲裁庭可以由（ C ）仲裁员组成。A三名仲裁员或者五名 B五名仲裁员或者七名C三名仲裁员或者一名 D三名仲裁员或者七名79 当事人约定由三名仲裁员组成仲裁庭的，第三名仲裁员由（ C ）。A两名仲裁员共同选定 B当事人任意一方选定C共同委托仲裁委员会主任指定 D在仲裁员库中由计算机选定80 当事人约定由三名仲裁员组成仲裁庭的，第（ C ）名仲裁员为首席仲裁员。A一 B二 C三 D任意二、多项选择题（每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意。）1 合同管理在工程项目建设中的作用有（ABCD ）。A. 合同确定了工程建设和管理的目标。B. 合同是工程建设过程中双方一切活动的准则。C. 合同是工程建设过程中双方解决纠纷的依据。D. 合同是协调并统一各参加建设者行动的重要手段。E合同明确了建设单位、承包商、监理和质量监督站等的权利和义务。2 国际合同适用的法律可以是（ABCD ）。A第三国的法律B国际公约C当事人一方国家的法律D国际立法E当事人一方企业的规章3合同法第42条规定，有哪些（ABE ）情况之一的，均应承担缔约过失责任：A 假借订立合同，恶意进行磋商；B 故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；C 质量及履约地未约定的D 订立合同后违约的E 有其他违背诚实信用原则的行为4 属于无效合同的情形包括（ ABC ）。A一方以欺诈 胁迫的手段订立合同，损害国家利益的B损害社会公众利益的 C恶意串通，损害国家集体或第三人利益的D 一方因重大误解订立合同的E 合同的订立显示公平5 当债务人有（ ABC ）行为，对债权人造成损害的，债权人可以行使撤销权。A 放弃到期债权 B 无偿转移财产C 以不合理低价转让财产 D 不提供合同担保E 在未通知债权人的情况下与第三人签订财产买卖合同6 合同终止的情形有（ ACDE ）。（合同法）A 债务已经按照合同约定履行 B 当事人违约 C 合同解除D 债务互相抵消 E 债务人依法将标的提存7合同法基本原则有（ ADE ）：A 平等原则 B 公开原则 C 公正原则D 诚信原则 E 合法原则8 所有的合同的订立都必须经过（ BC ）。A 要约引诱 B 要约C 承诺 D 批准E 公证9属于哪些情况，要约不得撤销。（ BDE ）A要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作B要约人确定了承诺期限C受要约人明确了承诺期限D受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作E以其他形式明示要约不可撤销10 依据合同法判断下列哪些说法是正确的？（ ABDE ）A承诺生效的地点为合同成立的地点B采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点C要约生效的地点为合同成立的地点D没有主营业地的，其经常居住地为合同成立的地点。当事人另有约定的，按照其约定E当事人采用合同书形式订立合同的，双方当事人签字或者盖章的地点为合同成立的地点11 当事人对合同的效力可以约定附条件，（ ABD ）。A. 可以附生效条件；也可以附解除条件B. 附生效条件的合同，自条件成就时生效C. 附生效条件的合同，自条件成就时失效D. 附解除条件的合同，自条件成就时失效E. 附解除条件的合同，自条件成就时生效12 FIDIC合同条款中可能采用总价合同的有（ BCD ）A施工合同条件 BEPC合同条件C D/B合同条件 D合同简短格式E AIA合同条款13 组成施工合同的文件包括（ BCDE ）等。A 招标公告 B 协议书C 中标通知书 D 图纸E 工程量清单14水利水电土建工程施工合同条件（GF-2000-0208）适用范围（ BCE ）A所有水利水电工程使用本范本B大型水利水电工程使用本范本C中型水利水电工程使用本范本D小型水利水电工程使用本范本E 小型水利水电工程参照使用本范本15合同文件的解释原则有（ ABCD ）A 诚实信用原则；B 反义居先原则；C 明显证据优先原则；D 书写文字优先原则。E 公平原则16 承包人的合同策划的内容有（ ABCD ）：A 投标项目的选择；B 合同风险评价，包括风险辨识和风险评估；C 分包的选择；D 联营承包的选择。E 监理的选择17 施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括（ CDE ）。A 有利于本地区的承包商B 有利于本系统的承包商C 施工内容的专业性较强D 避免施工现场的交叉干扰E 对项目建设总投资的影响18合同整体性分析的主要是分析相关条款在（ ABD ）上的顺序关系和相互依赖关系。A 在时间上和空间上 B在技术上和管理上C 在环境上和管理上 D在权利义务的平衡和制约上 E 在费用上和进度上19关于合同价格的整体性分析主要是包含（ ABCD ）条款。A工程计量 B计价方式C 支付程序 D调价条件和方法E 质量和进度20 属于合同的担保方式有（ ABCD ）。A 定金 B 留置C 抵押 D 投标保函E 违约金21 在建筑工程一切险中，保险人对（ AC ）等原因造成的损失负责赔偿。A 自然事件 B 设计错误C 意外事件 D 自然磨损E 维修养护22 履约担保证件无效的情况是（ AB ）A承包商正确、完全地履行合同规定的义务，没有违约，没有造成业主损失。B保证的担保金额已全部支付完。C 业主违约D 承包商违约E 监理违约23 有条件保函，即保证人必须在取得一定的证明条件后才向业主兑现。常见的条件有（ BCD ）。A 业主书面通知，说明应向业主支付这一笔赔偿费B 仲裁机关的合法裁决书副本，表明应向业主支付这一笔赔偿费C 法院的判决书副本，表明应向业主支付这一笔赔偿费D 业主和承包商的书面通知，说明双方一致同意向业主支付这一笔赔偿费E 承包商的书面通知，说明应承包商主支付这一笔赔偿费24 我国担保法规定，（ ADE ）不能作为保证合同的保证人。A 学校 B 保险公司C 银行 D 医院E 企业的职能部门25 水利水电工程施工合同条件规定，指定分包人的特点有（ ACDE ）。A由发包人选择的分包人 B与发包人签订合同C由承包人负责管理协调 D 与承包人签订合同E经承包人同意26 合同法禁止（ ABDE ）分包活动。A承包人将承包的全部建设工程肢解后分别分包给第三人B分包人将承包的工程再分包C承包人将专业性强的部分工程分包给第三人D分包人不具备相应资质条件E 承包人将主体工程分包给第三人27 水利水电工程施工合同条件规定，分包必须取得监理工程师同意，但（ ACD ）情况可例外。A提供劳务 B专业性强的工程C分包给指定分包商 D按合同规定的标准采购材料E承包人对分包商工作负全部责任28 监理单位的义务包括（ CDE ）。A 选择承担工程项目建设合同B 与承包商签订施工合同C 公正地维护有关各方的合法权益D 不得泄露与本工程有关的保密资料E 不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动29 水利工程施工质量自检的“三检”是指（ ADE ）。A 班组的“初检”B 监理的“复检”C 业主的“终检”D 公司的“终检”E 施工队的“复检”30 隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查，发包人没有及时检查的，（ BCE ）。A. 承包人可以自行延长工程工期B. 承包人可以顺延工程日期C. 承包人有权要求赔偿停工损失D. 承包人无权要求赔偿停工损失E. 承包人有权要求赔偿窝工损失31 监理工程师书面指示进行某项工程设备检验，但监理工程师未参加检验也没有其他指示，则承包人可（ BC ）。A推迟检验，等待监理工程师参加 B自行检验C将检验记录送监理工程师D不进行检验，书面要求监理工程师承认检验合格E 通知业主检查32 工程师对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行剥露后的重新取样试验。试验结果表明该部位的施工质量虽满足行业规范的要求，但未达到合同约定的标准。工程师应判定（ BE ）。 A 质量合格 B 需重新修复C 不补偿费用但顺延合同工期D 顺延合同工期并追加合同价款E 承包人损失的工期和费用均不予补偿33监理工程师应严格、仔细地审核承包商提交的进度计划，审核的内容一般有下述几方面（ ABCD ）。A 进度安排是否满足合同规定的竣工日期。B 施工顺序的安排是否符合逻辑，是否符合施工程序的要求。C 每项工作的时间安排是否合理，与当地水文、气象等条件是否适合。D 每项工作历时安排是否恰当，是否过长或过短。E 分包商的人力、施工设备、材料等供应计划能否保证进度计划的实现34监理工程师应严格、仔细地审核承包商提交的进度计划，审核的内容一般有下述几方面（ ABCE ）。A 承包商的人力、施工设备、材料等供应计划能否保证进度计划的实现。B 进度计划是否满足连续性与均衡性的要求。C 各承包商的进度计划之间是否协调。D 承包商进度计划与监理的工作计划是否协调。E 承包商进度计划与业主的工作计划是否协调。35 引起施工暂停的原因中，属于业主责任的有（ BD ）。A 一般天气条件引起的停工 B 不可抗力引起的停工C 未经监理人同意的擅自停工 D 业主违约引起的暂停施工E 合理施工要求的停工36 引起施工暂停的原因中，属于承包商责任的有（ ACDE ）。A 一般天气条件引起的停工 B 不可抗力引起的停工C 未经监理人同意的擅自停工 D 承包人违约引起的暂停施工E 合理施工要求的停工37 监理工程师的质量检查（验）权力有（ ABCD ）。A 复核材料和工程设备的质量及承包商提交的检查结果。B 对建筑物开工前的定位定线进行复核签证，未经监理工程师签认不得开工。C 对隐蔽工程和工程的隐蔽部位进行覆盖前的检查（验），上道工序质量不合格的不得进入下一工序施工。D 对正在施工中的工程在现场进行质量跟踪检查（验），发现问题及时纠正等E 对所有的工序进行旁站监理38 工程量清单中的每一项目的单价中，一般应包括（ ABC ）A 直接费 B 间接费 C 利润D 备用金 E 第三者责任保险金额39 在履行合同过程中，发生不可抗力事件使一方或双方无法继续履行合同时，可解除合同。在这种情况下，业主应向承包商支付（ ABCE ）款项。A 解除合同前，按合同规定已发生的工程价款B 承包商人员的撤返费C 酌情合理补偿承包商的损失D 承包商的利润损失E 施工设备的撤返费40 因业主违约而解除合同，业主应向承包人支付（ ABDE ）款项。A 解除合同前，按合同规定已发生的工程价款B 承包商人员和施工设备的撤返费C 酌情合理补偿承包商的损失D 承包商的利润损失E 业主违约而造成承包商的损失41 在竣工验收和竣工结算中，承包人应当（ ADE ）。A 申请验收 B 组织验收C 提出修改意见 D 递交竣工结算报告E 移交工程42 动员预付款的支付条件是（ ABC ）。A 业主、承包商之间的协议书已签订并生效；B 承包商根据合同条款，在收到中标通知书后28天内已向业主提供了履约担保；C承包商根据合同的格式与要求已提交了等同于动员预付款数额和币种的预付款保函。D 材料的质量和储存条件均符合规范要求；E 材料已到达工地，并经承包商和工程师共同验点入库43 材料预付款的支付条件（ ABC ）。A 材料的质量和储存条件均符合规范要求； B 材料已到达工地，并经承包商和工程师共同验点入库；C 承包商按监理工程师的要求提交了材料的订货单、收据或价格证明文件。D 材料已预定，并已经预付定金E 储存材料的场地和仓库已准备好44 有关完工支付和最终支付，下列说法正确的有（ ACDE ）。A 完工支付包括到完工日期止，所完成全部工程的价款金额B 提交完工支付申请报表后，无权再提出在颁发移交证书后发生的任何索赔C 最终支付包括合同规定已完成的全部工程价款金额D 承包商向监理工程师提交最终支付申请报表后，即无权再提出任何索赔E 提交完工支付申请报表后，无权再提出在颁发移交证书前发生的任何索赔45 监理工程师在签发月支付证书时，一般应计及（ ABE ）费用。A物价上涨的