高职第二学年（工程造价）工程招投标与合同管理2026年阶段测试题及答案.doc

高职第二学年（工程造价）工程招投标与合同管理2026年阶段测试题及答案

（考试时间：90分钟 满分100分）
班级______ 姓名______

一、单项选择题（总共10题，每题3分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1. 以下关于招标代理机构的说法，正确的是（ ）
A. 招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标
B. 招标代理机构可以为所代理的招标项目的投标人提供咨询
C. 招标代理机构应当拥有一定数量的具备编制招标文件和组织评标能力的专业人员
D. 招标代理机构隶属于行政机关

2. 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（ ）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
A. 7
B. 10
C. 15
D. 20

3. 投标保证金有效期应当超出投标有效期（ ）天。
A. 15
B. 20
C. 25
D. 30

4. 根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ ）日。
A. 10
B. 15
C. 20
D. 30

5. 评标委员会成员人数为（ ）人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 9

6. 中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书对招标人和中标人具有（ ）。
A. 法律效力
B. 行政效力
C. 合同效力
D. 约束效力

7. 下列关于建设工程施工合同的说法，错误的是（ ）
A. 建设工程施工合同是双务合同
B. 建设工程施工合同是有偿合同
C. 建设工程施工合同是诺成合同
D. 建设工程施工合同是实践合同

8. 合同当事人一方违约后，守约方要求违约方承担继续履行违约责任，在下列（ ）情况下人民法院对守约方的请求不予支持。
A. 违约方所负债务为非金钱债务
B. 债务的标的不适于强制履行
C. 继续履行费用过高
D. 违约方已支付违约金或赔偿损失

9. 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，（ ）。
A. 免除部分责任
B. 免除全部责任
C. 不能免除责任
D. 根据情况协商确定是否免除责任

10. 下列关于合同变更的说法，正确的是（ ）
A. 合同变更只需一方当事人同意即可
B. 合同变更须经双方当事人协商一致
C. 合同变更不影响当事人要求赔偿损失的权利
D. 合同变更后，原合同即失去效力

二、多项选择题总共5题，每题5分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得1分）
1. 以下属于工程建设项目招标范围的有（ ）
A. 大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目
B. 全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
C. 使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
D. 涉及国家安全、国家秘密的项目
E. 抢险救灾的项目

2. 下列关于联合体投标的说法，正确的有（ ）
A. 联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力
B. 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级
C. 联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任
D. 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任
E. 招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争

3. 下列情形中，评标委员会应当否决其投标的有（ ）
A. 投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字
B. 投标联合体没有提交共同投标协议
C. 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件
D. 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外
E. 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价

4. 下列关于建设工程施工合同示范文本的说法，正确的有（ ）
A. 建设工程施工合同示范文本由协议书、通用条款、专用条款三部分组成
B. 协议书是施工合同的总纲性法律文件
C. 通用条款是合同当事人根据各类合同的不同要求，直接引用的合同条款
D. 专用条款是对通用条款的补充和细化
E. 建设工程施工合同示范文本具有引导性、参考性，但无法律强制性

5. 下列关于合同解除的说法，正确的有（ ）
A. 当事人协商一致，可以解除合同
B. 因不可抗力致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同
C. 当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行，对方可以解除合同
D. 当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，对方可以解除合同
E. 法律规定或者当事人约定解除权行使期限，期限届满当事人不行使的，该权利消灭

三、判断题（总共10题，每题2分，判断下列各题的正误，正确的打“√”，错误的打“×”）
1. 招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。（ ）
2. 招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。（ ）
3. 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。（ ）
4. 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。（ ）
5. 评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。（ ）
6. 中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。（ ）
7. 建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。（ ）
8. 发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。（ ）
9. 当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。（ ）
10. 合同解除后尚未履行的数据，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。（ ）

四、简答题（总共2题，每题10分）
1. 简述工程招投标的基本原则。

2. 简述建设工程施工合同的主要内容。

五、案例分析题（总共1题，每题20分）
某建设单位计划建设一大型商场，通过公开招标方式确定了施工单位。双方签订了建设工程施工合同，合同约定：工期为300天，合同价款为5000万元，采用固定总价合同。在施工过程中，发生了以下事件：
事件一：因建设单位提供的图纸延误，导致施工单位停工10天。
事件二：施工单位租赁的施工机械出现故障，维修了5天。
事件三：由于不可抗力因素，导致工程停工15天。
事件四：施工单位在基础施工过程中，发现地下文物，采取保护措施，导致工期延误3天。

问题：
1. 分别分析上述事件中工期延误的责任应由谁承担？
2. 施工单位是否可以要求建设单位赔偿因工期延误造成的损失？为什么？

答案：
一、单项选择题
1. C
2. C
3. D
4. C
5. B
6. A
7. D
8. BC
9. C
10. BC

二、多项选择题
1. ABC
2. ABCDE
3. ABCDE
4. ABDE
5. ABCDE

三、判断题
1. √
2. √
3. √
4. √
5. √
6. √
7. √
8. √
9. √
10. √

四、简答题
1.答案：工程招投标的基本原则包括：公开原则，即招投标活动应公开透明；公平原则，给予所有投标人平等机会；公正原则，按照既定标准公正评标；诚实信用原则，各方应诚实守信。
2.答案：建设工程施工合同主要内容有：工程概况，包括工程名称、地点等；工程承包范围；合同工期；质量标准；合同价款；双方权利义务，如发包人支付工程款、承包人组织施工等；竣工验收与结算；违约、索赔和争议解决方式等。

五、案例分析题
1.答案：事件一：建设单位提供图纸延误，责任由建设单位承担；事件二：施工单位租赁机械故障，责任由施工单位承担；事件三：不可抗力导致停工，双方各自承担损失，工期顺延；事件四：发现地下文物，属于不可预见因素，责任由建设单位承担。
2.答案：对于事件一和事件四，施工单位可以要求建设单位赔偿因工期延误造成的损失。因为这两个事件的责任在于建设单位，建设单位的原因导致工期延误，给施工单位造成了损失，施工单位有权要求赔偿。而事件二是施工单位自身机械故障导致的延误，事件三是不可抗力导致的延误且双方各自承担损失，这两种情况施工单位不能要求建设单位赔偿。