2026年备考监理工程师之合同管理每日一练试题高频卷含答案.docx

2026年备考监理工程师之合同管理每日一练试题高频卷含答案

单选题（共150题）
1、在最低评标价法中，初步评审的内容不包括（　）。
A.形式评审
B.资格评审
C.响应性评审
D.报价评审

【答案】 D
2、关于建设工程设备采购合同的履行，说法正确的是（ ）。
A.卖方应在每一包装箱两侧以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记
B.每件能够独立运行的设备应整套装运，但该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等可以与相关主机分开装运
C.卖方应在施工场地车面上将合同设备交付给买方
D.交付后由卖方负责卸货

【答案】 C
3、关于建设工程合同的说法，错误的是( )。
A.建设工程合同的标的是各类建筑产品
B.建设工程合同主体一般应是法人
C.建设工程合同订立需经较长的准备期
D.建设工程合同应采用不要式合同

【答案】 D
4、下列事件发生后不能既索赔费用又索赔利润的是（　　）。
A.提供的基准资料错误
B.异常恶劣的气候条件
C.发包人原因造成质量不合格
D.发包人违约解除合同

【答案】 B
5、下列关于建设工程设计施工总承包合同工程价款支付的说法，错误的是（　　）。
A.勘察设计费按照提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解
B.材料和工程设备费分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解
C.技术服务培训费按照价格清单中的单价，结合合同进度计划按比例进行分解
D.其他工程价款按照价格清单中的价格，结合合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解

【答案】 C
6、普通人的运动指南不包括（　　）。
A.高强度运动对改善心肺机能有良好作用
B.运动类型以有氧运动和耐力运动为主
C.运动时间以每天30～60 min，或每周150 min以下为宜
D.运动频率以每周5～7次为宜，最好每天1次

【答案】 C
7、（　　）在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。
A.监理人员
B.被授权的监理人员
C.工程师
D.被授权的工程师

【答案】 B
8、下列关于24 h回顾法说法正确的是（　　）。
A.婴幼儿膳食调查不能用24 h回顾法，因婴幼儿无法准确回忆前一天所吃的食物
B.3天24 h回顾法不必包括休息日
C.24 h回顾法既可用来评价人群的膳食摄入量，也适合描述不同个体的膳食平均
D.24 h回顾法不存在人日数计算的问题

【答案】 C
9、设计团队招标主要通过对（　）进行评审确定中标人。
A.设计单位资质等级
B.设计单位的业绩
C.拟派设计团队负责人的实力信誉
D.拟派设计团队的综合能力

【答案】 D
10、根据《标准施工总承包招标文件》，关于设计施工总承包合同的说法正确的是（）。
A.设计方案最优
B.有利于发包人对承包人的监督和检查
C.可以减少设计变更
D.增加承包人的索赔

【答案】 C
11、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是（　）。
A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款
B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用
C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项
D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供

【答案】 C
12、某工程，施工招标时没有标底，编制标底依据的文件有（）
A.工程量清单
B.承包人的施工方案
C.发包人要求的项目功能文件
D.发包人提供的设计任务书

【答案】 A
13、预付款担保的主要形式为（）
A.现金
B.存款单
C.保兑支票
D.银行保函

【答案】 D
14、根据《标准施工总承包招标文件》，承包人应保证其投保第三者责任险在（　）前一直有效。
A.签发工程验收证书
B.出具最终结清证书
C.提交竣工验收报告
D.颁发缺陷责任期终止证书

【答案】 D
15、民事责任承担原则中，关于连带责任的承担描述正确的是（）。
A.权利人有权请求全部连带责任人承担责任，但不可以请求部分连带责任人承担责任
B.连带责任人的责任份额按照平均承担责任
C.实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，有权向其他连带责任人追偿
D.能够确定责任大小的，各自承担相应的责任

【答案】 C
16、施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理，其授权行为构成（　）。
A.表见代理
B.法定代理
C.指定代理
D.委托代理

【答案】 D
17、《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》又称为（ ）。
A蓝皮书
B.白皮书
C.绿皮书
D.银皮书

【答案】 D
18、静态状态相当于能量消耗为（　　）kcal/kg体重/min。
A.0.06
B.0.03
C.0.02
D.0.01

【答案】 D
19、按照FIDIC《施工合同条件》规定，在()后，业主应将保留金全部返还给承包商。
A.颁发工程接收证书
B.颁发履约证书
C.签发最终支付证书
D.承包商提交结清单

【答案】 B
20、根据《建设施工合同（示范文本）》，（）表明合同终止。
A.竣工验收合格
B.工程移交
C.竣工结算
D.结清单生效

【答案】 D
21、指定分包商条款的具体表现不包括（）。
A.承包商对指定分包商的违约需承担责任
B.招标文件中已说明了指定分包商的工作内容
C.承包商有合法理由时，可以拒绝与雇主选定的具体分包单位签订指定分包合同
D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理

【答案】 A
22、根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内，（　）共同进行验收。
A.会同监理人在交货地点
B.会同发包人代表、监理人在交货地点
C.会同监理人在施工现场
D.会同发包人代表、监理人在施工现场

【答案】 A
23、在设备采购招标中，如综合评价值相同的，将依照第一级评价因素（　）的优先次序，根据其评价值高低进行排序。
A.技术、价格、商务、服务
B.技术、价格、商务、服务
C.价格、技术、服务、商务
D.价格、技术、商务、服务

【答案】 C
24、关于设计合同履行中设计文件审查的说法正确的是（）。
A.发包人应自收到设计文件之日起14天内完成审查
B.发包人应当组织专家会进行审查
C.审查后认为不符合合同约定，则设计人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算
D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件未获同意

【答案】 A
25、如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由（　）承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由（　）承担。
A.承包人，承包人
B.发包人，发包人
C.承包人，发包人
D.发包人，承包人

【答案】 D
26、下列关于变更管理的说法，错误的是（　　）。
A.直接指示的变更属于必须实施的变更
B.承包人建议的变更可以以口头形式提交监理人
C.承包人提出的变更涉及建议变更和要求变更两类
D.与承包人协商后确定的变更属于可能发生的变更

【答案】 B
27、根据FIDIC《施工合同条件》，业主与承包商划分合同风险的“基准日”为()。
A.发布招标公告之日
B.承包商提交投标文件之日
C.投标截止日前第28天
D.签订施工合同后第28天

【答案】 C
28、根据美国AIA标准合同文本，以下有关CM合同的论述，正确的是（　）。
A.CM承包商可以赚取总包、分包合同的差价
B.风险型CM合同一般采用成本加酬金的计价方式
C.CM承包商可以负责设计工作
D.CM承包商对雇主委托范围的工作，必须全部由分包商实施

【答案】 B
29、某材料采购合同，现场交货清点时发现，实际交货数量比订购数量少10%。采购方支付的货款应为()
A.订购数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金
B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金
C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金
D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

【答案】 D
30、 按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为( )。
A.监理人开工通知写明的开工日至实际竣工日
B.承包人实际开工日至实际竣工日
C.监理人开工通知写明的开工日至验收合格日
D.承包人实际开工日至验收合格日

【答案】 A
31、某项目监理人于7 月10 日发出开工通知，承包人于7 月11 日收到该通知，通知中说明开工日期为8 月1 日，但因拆迁纠纷直至8 月20 日才具备开工条件，则该项目的开工日期应为（）。
A.7月10日
B.7月11日
C.8月1日
D.8月20日

【答案】 D
32、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作，总监理工程师应将被授权监理人员（　　）通知承包人。
A.姓名及其授权范围
B.职能分工及监理权限
C.监理权限
D.职能分工

【答案】 A
33、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于工程量计量的说法中，正确的是()。
A.按照承包人完成的实际工程进行计量
B.只对承包人完成的合格工程进行计量
C.对超挖的工程量不予计量，但对超挖部分的回填工程量予以计量
D.承包人施工原因造成返工的工程量也应予以计量

【答案】 B
34、材料采购合同中，关于货款结算的正确处理方式是( )。
A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间
B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式
C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数
D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间

【答案】 D
35、机电产品国际招标采购中，详细评审采用的评标方法是()
A.综合评价法
B.最低报价法
C.招标控制价法
D.最低评标价法

【答案】 D
36点支承玻璃幕墙设计的下列规定中，哪一条是错误的？( )
A.点支承玻璃幕墙的面板应采用钢化玻璃
B.采用浮头式连接的幕墙玻璃厚度不应小于6mm
C.采用沉头式连接的幕墙玻璃厚度不应小于8mm
D.面板玻璃之间的空隙宽度不应小于8mm且应采用硅酮密封胶嵌缝

【答案】 D
37、（2017年真题）根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（　）。
A.分别由发包人和承包人负责投保
B.均由发包人负责投保
C.分别由承包人和发包人负责投保
D.均由承包人负责投保

【答案】 D
38、资格预审方法是属于《标准资格预审文件》中的（）。
A.资格预审公告
B.申请人须知
C.资格预审申请文件
D.资格预审文件澄清

【答案】 A
39、在建设工程施工招投标过程中，关于两阶段招标的表述中，正确的是（　）。
A.对技术复杂.有特殊要求或者受自然环境限制只有少量潜在投标人可供选择的项目，招标人可以分两阶段进行招标
B.第一阶段属于工程项目实施方案选择阶段，技术标内允许附带报价
C.第二阶段邀请所有投标者进行报价竞争
D.技术标未通过者，商务标原封不动地退还给投标人

【答案】 D
40、根据FIDIC《施工合同条件》，关于合同工期的说法，正确的是()
A.合同协议书内注明的施工期限
B.招标文件中要求的施工期限，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和
C.中标通知书内写明接受的投标工期，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和
D.合同协议书内注明的施工期限，加上施工过程中工程师因变更批准的顺延时间之和

【答案】 D
41、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是（）。
A.设计方案不一定最优
B.有利于发包人对承包人的监督和检查
C.可以减少设计变更
D.减少承包人的索赔

【答案】 B
42、（2020年真题）购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是（　）。
A.FOB价
B.CIF价
C.EXW价
D.FCA价

【答案】 B
43、符合公开招标要求的是（　）。
A.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
B.国有资金投资占控股的工程建设项目设计服务招标
C.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择
D.对于单项合同估算价在40万元人民币以上的设计服务的采购

【答案】 B
44、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于工程量计量的说法中，正确的是()。
A.按照承包人完成的实际工程进行计量
B.只对承包人完成的合格工程进行计量
C.对超挖的工程量不予计量，但对超挖部分的回填工程量予以计量
D.承包人施工原因造成返工的工程量也应予以计量

【答案】 B
45、下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（　）。
A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书
B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书
C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款
D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款

【答案】 C
46、 一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月
A.6
B.8
C.9
D.12

【答案】 A
47、根据《标准设计施工总承包合同》，“变更管理”正确程序是()。
A.发包人发出变更指示→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令
B.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令
C.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令
D.发包人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令

【答案】 C
48、依据《合同法》关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是()。
A.约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金
B.约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金（应该是过分高于）
C.处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用
D.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿

【答案】 B
49、除专用合同条款另有约定外，发包人应在开始勘察前（）日内，向勘察人提供测量基准点、水准点和书面资料等
A.3
B.7
C.14
D.28

【答案】 B
50、法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，下列选项中属于法律事实的是( )。
A.社会事件与合法行为
B.自然与非自然
C.事件和行为
D.主体与客体

【答案】 C
51、某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由（　）。
A.保险公司承担全部损失
B.保险公司承担除外责任以外的全部损失
C.业主自行承担全部损失
D.业主和保险公司协商分担损失

【答案】 C
52、根据 NEC《工程施工合同》，签订合同时，拟建工程范围还没有完全界定，合同双方先约定合同的目标成本，此时应选用（）条款。
A.管理合同
B.目标合同
C.标价合同
D.成本补偿合同

【答案】 B
53、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，合同履行过程中，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。
A.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料
B.委托人订购的设备到货延误，导致施工停工超过半年
C.委托人增加的监理工作内容过多
D.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工

【答案】 B
54、下列文件中，属于订立合同要约文件的是()
A.招标公告
B.资格预审合格通知书，
C.投标书
D.中标通知书

【答案】 C
55、建设工程勘察合同履行中，除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后（）天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。
A.7
B.14
C.28
D.30

【答案】 B
56、以下不符合普通人的运动指南的是（　　）。
A.运动类型以有氧运动和耐力运动为主
B.运动频率以每周5～7次为宜，最好每天1次
C.运动时间以每天30～60 min，或每周150 min以下为宜
D.高强度运动对改善心肺机能有良好作用

【答案】 C
57、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同履约担保期限应自（　　）之日起。
A.招标人发出中标通知书
B.发承包双方签订合同
C.中标人接到中标通知书
D.监理人发出开工通知

【答案】 B

58、合同总结报告的重点内容是（ ）。
A.合同履行情况总结
B.相关经验和教训总结
C.合同订立情况评价总结
D.合同管理工作评价总结

【答案】 B
59、铝塑复合板幕墙即两层铝合金板中夹有低密度聚乙烯芯板，有关其性能哪条不对？( )
A.材料强度高
B.便于裁剪
C.价格比单板低
D.耐久不宜变形

【答案】 D
60、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是（　　）。
A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织
B.监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验
C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑间，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意
D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担

【答案】 D
61、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过()共同清点。
A.发包人与工程师
B.工程师与承包人
C.发包人与承包人
D.工程师与供货人

【答案】 C
62、（2020年真题）关于投标限价的说法，正确的是（　）。

A.招标文件中可设置最低投标限价的具体金额
B.招标文件中应规定投标价低于最高投标限价的幅度
C.投标人的投标价超出最高投标限价时，应增加其评标价格
D.招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价的计算方法

【答案】 D
63、下列文本不属于九部委设计合同文本的组成部分（　）。
A.通用合同条款
B.专用合同条款
C.合同附件格式
D.合同协议书

【答案】 D
64、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列工程师对承包商索赔的处理决定中，不正确的是()。
A.通过变更删减部分承包工作内容的，给予费用补偿并相应缩短合同工期
B.完成变更指令增加的施工项目，给予费用补偿并顺延合同工期
C.因不可预见的外界条件对施工的干扰，给予费用补偿并顺延合同工期
D.异常不利的气候条件影响导致施工暂停，费用不予补偿但顺延合同工期

【答案】 A
65、根据FIDIC《施工合同条件》，关于解决合同争议程序的说法，证确的是()
A.双方协商→争端裁决委员会决定→仲裁
B.工程师确定→双方协商→争端裁决委员会决定
C.工程师确定→争端裁决委员会决定→仲裁
D.双方协商→工程师确定→争端裁决委员会决定

【答案】 C
66、根据九部委设备采购合同，合同设备的所有风险自（　　）起由卖方转移至买方。合同设备交付给买方之前的运输过程中所有的风险均由（　　）承担。
A.签订合同买方
B.签订合同卖方
C.交付买方
D.交付卖方

【答案】 D
67、下列关于资格预审程序的说法，错误的是（　　）。
A.资格预审分为初步审查和详细审查
B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级高的单位确定资质等级
C.联合体各方不得再以各自名义在同一标段中参加资格预审
D.不允许低资质企业承揽高等级工程的施工

【答案】 B
68、承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与()共同验货。
A.供货商
B.铁路运输部门
C.监理工程师
D.供货商和铁路运输部门

【答案】 B
69、按（ ）的不同，建设工程施工合同可以划分为单价合同、总价合同和成本加酬金合同。
A.计价方式
B.计价范围
C.计价目的
D.计价规定

【答案】 A
70、关于设计招标与工程项目实施阶段其他招标在程序上的主要区别，说法错误的是（）。
A.虽然设计投标报价占项目总投资额的比例不大，但设计方案对工程项目往往更具全局性.长效性和创新性影响
B.招标人可以不征得未中标人的书面同意，直接采用其投标文件中的技术方案，但应给予合理的使用费
C.设计方案的优劣往往需要经过较长时间的检验，不易在短期内准确地量化评判
D.设计招标可以按设计工作深度的不同分期进行，但设计进度计划需要满足总体投资计划及配合施工安装和采购工作的要求

【答案】 B
71、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是乙公司的职工。如工程出现质量问题，则（　　）。
A.由甲公司承担责任
B.由乙公司承担责任
C.由甲公司、乙公司承担连带责任
D.由乙公司承担主要责任，甲公司承担次要责任

【答案】 C
72、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，合同履行过程中，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。
A.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料
B.委托人订购的设备到货延误，导致施工停工超过半年
C.委托人增加的监理工作内容过多
D.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工

【答案】 B
73、根据《担保法》，下列选项中不能作为质押担保的是（　　）。
A.建筑物
B.汽车
C.汇票
D.仓单

【答案】 A
74、下列关于建设工程设计施工总承包合同工程价款支付的说法，错误的是（　　）。
A.勘察设计费按照提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解
B.材料和工程设备费分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解
C.技术服务培训费按照价格清单中的单价，结合合同进度计划按比例进行分解
D.其他工程价款按照价格清单中的价格，结合合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解

【答案】 C
75、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押合同的生效日期为（　）之日。
A.当事人签字
B.抵押物登记
C.转移产权证
D.转移房屋占有

【答案】 B
76、某种液态食品，其能量值需满足（　　），才可声称是低能量食品。
A.≤40 kJ（9.6 kcal）/100 mL
B.≤60 kJ（14.4 kcal）/100 mL
C.≤80 kJ（19.1 kcal）/100 mL
D.≤l00kJ（23.9 kcal）/100 mL

【答案】 C
77、（2017年真题）工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是（　）。
A.要求重新评标
B.回头说明其不同意见和理由
C.书面说明其不同意见和理由
D.要求其他成员说明同意的意见和理由

【答案】 C
78、《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》中，合同文件的组成及其优先次序说法正确的是（）
A.专用合同条款优于合同协议书
B.通用合同条款优于专用合同条款
C.明细表优于投标书
D.投标书优于通用合同条款

【答案】 C
79、根据 FIDIC《施工合同条件》，“不可预见”的风险分配方式正确的是（）。
A.“不可预见”指承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险
B.承包商在投标时将风险限制在“不可预见的”范围内
C.业主获得的标价和施工方案中承包商已考虑不可预见的风险
D.承包商因不可预见的物质条件遭受损失，有权提出工期和费用索赔，但不包括利润

【答案】 D
80、关于屋面隔汽层的设置，下列哪项是错误的？( )
A.室内空气湿度常年大于80％时，若采用吸湿性保温材料做保温层，应做隔汽层
B.倒置式屋面可不做隔汽层
C.可采用防水砂浆做隔汽层
D.隔汽层应与屋面的防水层相连接，并沿女儿墙面向上铺设

【答案】 C
81、根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定，自监理人收到承包人设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限不应超过（　）。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 C
82、根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（　）。
A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人
B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体
C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任
D.分包人的资格能力应由发包人审核

【答案】 A
83、标准施工合同通用条款规定的变更范围不包括( )。
A.取消合同中任何一项工作
B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性
C.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸
D.改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序

【答案】 A
84、工程勘察、设计评标由评标委员会负责，评标委员会人数是（ ）。
A.5人
B.3人
C.5人以上单数
D.3人以上单数

【答案】 C
85、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同。该抵押权自( )之日设立。
A.转移产权证
B.抵押物登记
C.当事人签字
D.转移房屋占有

【答案】 B
86、依照标准施工合同通用条款的规定，由发包人采购材料时，下列表述中正确的是（）。
A.在到货5天前进行通知承包人
B.承包人会同监理人共同进行验收
C.要求提前交货时，承包人可以拒绝
D.如承包人同意提前交货，由此增加的保管费用由承包人承担

【答案】 B
87、依据《合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是()
A.招标公告
B.投标书
C.寄送的价目表
D.招标说明书

【答案】 B
88、根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（　　）组织。
A.设计人
B.监理人
C.发包人
D.总承包人

【答案】 C
89、建设工程采用设计施工总承包模式的优点是（　）。
A.减少设计变更
B.易获得最优设计方案
C.加强发包人对承包人的监督
D.减少承包人的风险

【答案】 A
90、监理人在处理索赔时的行为正确的是（ ）。
A.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料
B.认为必要时，与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见
C.应当单独确定索赔处理结果
D.应当在收到索赔意向通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人

【答案】 A
91、根据《标准施工合同》，发包人采购的建筑材料提前交货，则承包人（　）。
A.应当拒收
B.可以拒收
C.不得拒收，自行支付该材料增加的保管费
D.不得拒收，要求发包人支付该材料增加的保管费

【答案】 D
92、根据 FIDIC《施工合同条件》，如果在接收证书颁发前业主使用了工程的任何部分，则下列说法正确的是（）
A.应承包商的要求，工程师应为该使用的部分颁发接收证书
B.该使用的部分视为自颁发接收证书之日起被业主接收
C.该使用部分的照管责任自颁发接收证书之日起转由业主承担
D.业主对该部分的使用使承包商招致了费用，承包商有权提出除利润以外的索赔

【答案】 A
93、工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是()。
A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定
B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料
C.批准承包人缩短合同工期
D.将批准的索赔额纳入月进度款中

【答案】 C
94、设计合同履行中，关于“开始设计通知”说法正确的是（）。
A.应在合同生效之日起90天内发出，否则发包人承担由此给设计人造成的损失
B.发包人应承担的损失包括设计人由此增加的费用，但不包括周期延误
C.因发包人原因逾期未能发出，设计人只能解除合同
D.表明自该通知中载明的开始设计日期计算设计服务期限

【答案】 D
95、根据《标准施工合同》，“合同进度计划”是指（　）。
A.承包人投标书内提交的进度计划
B.施工准备阶段承包人编制的进度计划
C.承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划
D.承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划

【答案】 C
96、关于建设工程勘察合同履行中发包人管理的说法，正确的是（）。
A.获得发包人代表授权的人员发出的指示视为已得到发包人代表的同意
B.监理人在权限范围内发出的指示视为已得到发包人的批准
C.发包人代表逾期未发出临时书面指示的书面确认函，则视为临时指示未得到发包人的书面确认
D.发包人对勘察人书面提出的事项逾期未答复，视为未获得发包人的批准

【答案】 B
97、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。（　　）应将被授权监理人员的（　　）通知承包人。
A.发包人，姓名及其授权范围
B.发包人，职能分工及监理权限
C.总监理工程师，姓名及其授权范围
D.总监理工程师，职能分工及监理权限

【答案】 C
98、下列属于招标采购阶段的管理任务和方法的是（ ）。
A.根据标准文本编制招标文件和合同条件
B.组织做好合同评审工作
C.制定完善的合同管理制度和实施计划
D.及时进行合同跟踪、诊断和纠偏

【答案】 A
99、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以（　）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
A.监理单位
B.分公司
C.建设单位
D.施工企业

【答案】 D
100、材料采购合同中，卖方应在合同材料预计（　）预通知买方，并在合同材料（　）正式通知买方。
A.启运7日前，启运24小时前
B.启运7日前，启运24小时内
C.启运24小时前，启动24小时内
D.启运24小时前，到达前24小时内

【答案】 B
101、关于建设工程设备采购评标的说法，正确的是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.以设备寿命周期成本为基础的评标方法属于评标价法
B.投标文件载明的交货期满足**要求的，***
C.评标时不考虑运输费用
D.评标时不对价格进行**计算

【答案】 A
102、由于承包人原因的延误造成赔偿，最高赔偿限额为签约合同价的（　　）%。
A.2
B.3
C.4
D.5

【答案】 B
103、（2017年真题）建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是（　）。
A.监理人对工程实施的监督力度降低
B.承包人的工程索赔增多
C.工程投资控制难度增加
D.发包人的工程风险加大

【答案】 A
104、某单位采用货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的是（ ）。
A.该合同属于即时买卖合同
B.货样应留存在供货人处
C.当事人可以在合同中对货样进行说明
D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物

【答案】 C
105、设计施工总承包合同文件中，承包人文件中最主要的是（　　），需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间。
A.施工文件
B.采购文件
C.分包文件
D.设计文件

【答案】 D
106、某施工企业按被保险人人数投保职工意外伤害险，并选择按照被保险人人数计收保险费，则下列有关说法正确的是（　　）。
A.投保人数必须占约定承保团体人员的 70%以上
B.投保人数不低于 3 人
C.被保险人年龄可以低于 18 周岁
D.保险期间自保险人同意承保、收取保险费并签发保险单的当日零时起

【答案】 C
107、根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，关于定金的说法，正确的是()
A.定金应以勘察费为基础计算
B.定金应以工程投资额为基础计算
C.定金的比例由当事人自由约定
D.定金只能抵作勘察费

【答案】 A
108、关于工程设计招标评标原则的表述中，不正确的是（ ）。
A.评标时过分追求投标价的高低
B.评标时评标委员更多关注于所提供方案的技术先进性
C.评标时评标委员更多关注于所达到的技术指标、方案的合理性
D.评标时评标委员更多关注于对工程项目投资效应的影响等方面的因素

【答案】 A
109、根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（　）。
A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致
B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务
C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力
D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务

【答案】 D
110、材料设备采购合同的分类描述中，不正确的是（ ）。
A.凭样品买卖的当事人应当封存样品
B.试用买卖在试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为拒绝购买
C.分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同
D.建设工程材料设备采购合同的标的数量较大, 一般都采用非即时买卖合同，

【答案】 B
111、被担保的债权既有物的担保又有人的担保，当事人对债权实现未做约定，当物保由债务人自己提供时，下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（ ）。
A.应当先物保后人保
B.应当先人保后物保
C.可以任意选择物保或者人保优先受偿
D.与债务人协商确定

【答案】 A
112、（2019年真题）关于安装工程一切险责任范围的说法，正确的是（　）。
A.