2026年备考一级建造师之一建工程法规能力测试试题（备用卷）附答案.docx

2026年备考一级建造师之一建工程法规能力测试试题（备用卷）附答案

单选题（共150题）
1、关于施工现场设置消防通道的说法,正确的是()。
A.消防通道满足消防车通行即可
B.在建建筑内只需在出入口处设置临时醒目标志
C.应视实际情况安装楼梯间和出入口的临时照明
D.消防通道的宽度有固定标准

【答案】 C
2、依法解决合同条款空缺的首选方法是()。
A.协议补充
B.按交易习惯履行
C.按照合同有关条款履行
D.由债权人决定

【答案】 A
3、某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据我舍同法》的规定，该施工合同解除的时间应为（ ）。
A.9月10日
B. 9月15日
C. 9月17日
D. 9月18日

【答案】 C
4、某工程公司由于与建设单位发生工程款结算纠纷，拒不履行质量保修义务.由此产生的法律责任中，属于行政处罚的是()。
A.扣除质量保证金
B.罚款
C.申请资质增项不予批准
D.作为不良行为记入信用档案

【答案】 B
5、关于行政法规、地方性法规、自洽条例和单行条例、规章备案的规定,下列说法正确的是( )
A.自治州的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规应报省、自治区的人民代表大会常务委员会和国务院备案
B.部门规章和地方政府规章应报全国人大常务委员会和国务院备案
C.省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规,报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案
D.自治州、自治县的人民代表大会制定的自治条例和单行条例应报省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会和国务院备案

【答案】 C
6、依法实施强制监理的工程项目，对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准负有审查责任的是（ ）
A.发包人驻工地代表　　
B.工程监理单位
C.设计单位
D.项目技术负责人

【答案】 B
7、根据《建设工程质量管理条例》，工程质量必须实行（ ）监督管理。
A. 企业
B. 政府
C. 社会
D. 行业

【答案】 B
8、取得建造师执业资格证书、申请初始注册的人员必须具备一定的条件，条件不包括()。
A.从事施工管理工作满6年
B.受聘于一个相关单位
C.达到继续教育要求
D.没有明确规定的不予注册的情形

【答案】 A
9、以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是()。
A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案
B.施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关主管部门报告
C.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料
D.提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议

【答案】 B
10、根据《政府采购法实施条例》，政府采购工程依法不进行招标的，可以采用的采购方式是（ ）。
A. 询价
B. 单一来源采购
C. 直接确定
D. 框架协议

【答案】 B
11、下列关于劳动争议解决的说法，正确的是( )。
A.经调解达成的劳动争议调解协议具有强制执行效力
B.劳动者对仲裁裁决不服的，可自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼
C.根据“一裁终局原则”，劳动者对仲裁裁决不服的，不能向人民法院提起诉讼
D.劳动争议申请仲裁的时效期间为3年

【答案】 B
12、对于无权代理，如果未经被代理人追认，则应由（ ）承担责任。
A. 被代理人
B. 代理人
C. 第三人
D. 行为人

【答案】 D
13、应当吊销建设工程承包单位资质证书的情形是（）。
A.一切超越本单位资质等级承揽工程的
B.一切承包单位将承包的工程转包的
C.一切违反法律规定进行分包的
D.勘察、设计、施工、工程监理单位超越本单位资质等级承揽工程，情节严重的

【答案】 D
14、甲公司根据乙公司的选择,向公司购买了1台大型设备,出租给乙公司使用,乙公司使用该设备时,发现该设备不能正常运行,关于该融租赁合同的说法正确的是（ ）
A.甲公司应当对乙公司承担约责任
B.若乙公司破产,该设备属于乙公司的破产财产
C.乙公司可以基于设备质量而直接向两公司索赔
D.租赁期限满,乙公司享有该设备的所有权

【答案】 D
15、出卖人因违反合同不能按时提供货品，导致双倍返还定金，这是供应商承担的()。
A.侵权责任
B.违约责任
C.赔偿责任
D.缔约过失责任

【答案】 B
16、根据《民法典》 施工单位的项目经理属于施工单位的（ ）
A.委托代理人
B法定代理人
C.指定代理人
D.职务代理人

【答案】 A
17、某市政工程沟槽发生基坑坍塌事故，作业人员被覆盖于坑底无法报告，事故现场除一名过路人外没有其他工作人员。下列说法中错误的是()。
A.该过路人负有法定的报告义务
B.过路人可以直接向相关主管部门报告
C.过路人应当在事故发生后2小时后报告
D.过路人可以向该施工现场的负责人报告

【答案】 C
18、关于确定中标人的说法，正确的是（ ）。
A.中标人应当是能够最大限度满足招标文件规定的各项综合评价标准，且经评审的投标价格最低
B.国有资金占控股或主导地位的依法必须招标的项目，应当确定排名第一的中标候选人为中标人
C.第一中标候选人因不可抗力不履行合同的，招标人必须重新招标
D.第一中标候选人财务状况有较大变化，可能影响履约能力的，招标人可以在发出中标通知书后审查确认

【答案】 B
19、关于竣工验收，下列说法正确的是（ ）。
A.建设单位收到工程竣工报告后，应当组织有关单位进行竣工验收
B.在竣工验收后，承包单位应当向建设单位提供完整的竣工资料和工程竣工报告
C.实行监理的建设工程完工后，建设单位可委托监理单位竣工验收
D.竣工验收就是检查整个工程项目是否已全部达到设计要求

【答案】 A
20、根据我国《民法典》的规定，（ 的合同属于无效合同。
A. 因重大误解订立
B. 订立时显失公平
C. 损害社会公共利益
D. 以欺诈、胁迫手段订立

【答案】 C
21、未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托（ ）组织事故调查组进行调查。
A.监理单位
B.事故发生单位
C.设计单位
D.勘察单位

【答案】 B
22、下列关于建造师注册的表述中，正确的是（ ）。
A.取得建造师资格证书的人员，如果没能在两年内申请注册，其资格证书将失效
B.申请初始注册的人员，应受聘于一个相关单位
C.注册建造师增加执业专业的，需办理变更注册
D.因工作需要，取得建造师资格证书的人员可申请在两个单位注册

【答案】 B
23、当事人一方将一定种类和数量的货币所有权转移给对方，对方于一定期限返还同种类、同数额货币的合同，指的是（ ）。
A. 买卖合同
B. 赠与合同
C. 租赁合同
D. 借款合同

【答案】 D
24、关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法，正确的是（　）。
A.对发布有误的信息，由发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政主管部门提出修改意见，并报国务院建设行政主管部门批准
B.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面复核申请
C.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为的记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外
D.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明

【答案】 C
25、某工程项目足额投保了建筑工程一切险，在保险期间内，工程发生了保险事故。为减少损失，被保险人共计支出6万元。经保险公司查勘定损，建筑物实际损失为20万。保险公司应当支付的保险金为（ ）万元。
A. 6
B. 14
C. 20
D. 26

【答案】 D
26、赵某是某监理公司派出的监理人员，由于长期在施工单位工作，与施工单位的工作人员建立了良好的私人关系，在一次施工过程中，施工单位违规操作，赵某碍于面子没有及时纠正，结果施工质量出了问题给建设单位造成了巨大损失，为此建设单位要求监理公司予以赔偿，就此事你认为下列表述中错误的是()。
A.工程监理单位接受建设单位委托，代表建设单位进行项目管理
B.工程监理单位就是建设单位的代理人
C.赵某是该建设项目的监理人员，赵某与施工单位串通，应负主要责任，建设单位应要求赵某予以赔偿，施工单位要承担连带责任
D.赵某是监理公司派出的监理人员，工程监理单位应为其行为负责

【答案】 B
27、李某在甲公司工作过程中，由于甲公司拖欠其工程款，李某向劳动仲裁委员会提起仲裁，下列说法正确的是（ ）。
A.李某和甲公司未达成仲裁协议，不能提起仲裁
B.距离甲公司拖欠李某工资已经有两年，李某的仲裁时效期间已终止
C.若李某从甲公司离职，则自李某离职时起受到仲裁时效期间的限制
D.若劳动仲裁委员会作出仲裁后，李某不服，其不能提起诉讼

【答案】 C
28、由于张某不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，公司决定从8月1日起解除与张某的劳动合同。根据《劳动法》的规定，该公司最迟应于()前以书面形式通知张某。
A.5月1日
B.6月1日
C.7月2日
D.7月16日

【答案】 C
29、建筑工程因自然灾害遭受损失需要保险赔付，下列属于建筑工程一切险赔付范围的是（）。
A.某公路工程在施工过程中因连续几天的暴雨导致的经济和人员损失
B.某写字楼因雷电造成八间办公室及其电脑损毁和2名工作人员重伤
C.某煤矿因透水导致的冒顶、坍塌伤亡19人和经济损失
D.某钢结构工程施工中因火灾造成的财产损失

【答案】 A
30、招标人在某次招标投标活动中确定了某施工单位为中标人，则下列表述中正确的是（）
A.不必将中标结果通知未中标人，但须退还未中标人的投标保证金
B.同时将中标结果通知未中标人，但无须退还未中标人的投标保证金
C.不必将中标结果通知未中标人，且无须退还未中标人的投标保证金
D.同时将中标结果通知未中标人，且须退还未中标人的投标保证金

【答案】 D
31、根据《立法法》的规定，地方性法规、规章之间，同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由（ ）裁决。
A.最高人民法院
B.制定机关
C.最高人民检察院
D.国务院

【答案】 B
32、甲乙丙三个公司欲组成一个联合体参加某建设项目的投标，以下各项行为中会导致投标无效的是（ ）
A.甲乙丙三公司签订一份共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任
B.资格预审后，丁公司想要加入联合体，于是三公司与之签订了合作协议
C.甲乙丙三公司以一个投标人的身份共同投标
D.甲乙丙三公司约定就中标项目承担连带责任

【答案】 B
33、某扩建工程建设单位因急于参加认证,于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为（ ）。
A. 11 月 15 日
B. 11月 20 日
C. 11 月 30 日
D. 12月3 日

【答案】 A
34、根据《民法典》，债权人将合同中的权利转让给第三人的，（　）。
A.需经债务人同意，且需办理公证手续
B.无需经债务人同意，也不必通知债务人
C.无需债务人同意，但需办理公证手续
D.无需经债务人同意，但需通知债务人

【答案】 D
35、某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围挡，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于（　）。 2016
A.行政处罚
B.行政裁决
C.行政处分
D.行政强制

【答案】 A
36、根据《建筑法》，有权对建筑工程实施强制监理的范围进行规定的机构是（）。
A. 国家安全生产监督管理行政主部门
B. 国务院
C. 省级建设行政主管部门
D. 住房和城乡建设部

【答案】 B
37张某因不能胜任工作，公司经理办公会研究决定，从8月1日起解除与张某的劳动合同。 根据《劳动法》的规定，该公司最迟应于（ ）前以书面形式通知张某。
A. 6月1日
B. 6月16日
C. 7月2日
D. 7月16日

【答案】 C
38、人民法院审理某工程纠纷时，决定以缺席判决，其原因可能是（ ）。
A. 原告未经法庭许可中途退庭
B. 原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭
C. 被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭
D. 被告经法院许可中途退庭

【答案】 C
39、工程承包合同中约定了有效的仲裁条款,发包方以违约为由请求仲裁胜诉后,再就另一事实以侵权为由向承包商提出仲裁申请,仲裁委员会应当()。
A.受理
B.不受理
C.依照前裁决直接裁决发包方败诉
D.告知其向法院起诉

【答案】 A
40、根据《行政许可法》，下列法律法规中，不得设定任何行政许可的是（　）。( 2015真题 )
A.法律
B.行政法规
C.地方性法规
D.部门规章

【答案】 D
41、施工单位甲向水泥厂乙购买水泥，乙因生产能力所限无法按时供货，便将该笔业务部分转让给另一厂家丙，约定届时一起向甲供货和收款，并将此事通知了甲，但甲未置可否。最终，因丙提供的水泥质量不符合要求，造成质量事故，则（　　）。
A.甲有权追究乙、丙的连带责任
B.甲有权要求乙继续履行合同，但只能要求丙赔偿损失
C.甲只能要求乙继续履行合同，并赔偿损失
D.甲只能要求丙继续履行合同，并赔偿损失

【答案】 C
42、依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，以下有关施工单位安全生产责任的表述，不正确的是()。
A.施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍
B.施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物应采取专项保护措施
C.施工单位应当设立安全生产管理机构，配备兼职安全生产管理人员
D.施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装

【答案】 C
43、根据《建设工程质量管理条例》，对涉及( )的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位提出设计方案。
A.增加工程内部装饰
B.建筑主体和承重结构变动
C.增加工程造价总额
D.改变建筑工程

【答案】 B
44、根据《环境保护税法》,下列情形中,减征环境保护税的有()。
A.纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准30%的
B.机动车、铁路机车、非道路移动机械、船舶和航空器等流动污染源排放应税污染物的
C.依法设立的城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放相应应税污染物,不超过国家和地方规定的排放标准的
D.纳税人综合利用的固体废物,符合国家和地方环境保护标准的

【答案】 A
45、关于行政行为特征的说法,正确的是（　）。2017真题
A.行政行为具有自愿性
B.实施行政行为具有单方意志性
C.行政行为具有不可裁量性
D.行政行为不属于执法行为

【答案】 B
46、甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是( )。（2012）
A.乙承担损失
B.甲可根据实际情况部分接收
C.双方合同已变更，乙送货构成违约
D.甲拒绝接收，应承担违约责任

【答案】 D
47、根据.《安全生产许可证条例》的规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生（）事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关伺意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。
A.安全
B.重大死亡
C.死亡
D.重伤

【答案】 C
48、根据《标准化法》，关于企业标准的说法，正确的是（）。
A.企业标准的制定应当经过行业主管部门批准
B.企业标准可以高于国家标准
C.企业标准应当高于行业标准
D.企业标准应当与团体标准相符

【答案】 B
49、下列选项中，属于企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门企业资质许可权限的是（ ）。
A. 地方施工总承包序列一级资质
B. 专业承包序列二级资质
C. 专业承包序列不分等级资质
D. 不含铁路、交通、水利、信息产业、民航方面的专业承包序列的一级资质

【答案】 D
50、甲、乙因钢材质量产生纠纷，乙申请某仲裁委员会仲裁，仲裁庭裁决驳回乙方请求，乙方认为仲裁庭的仲裁员王某对处理此案有受贿行为。依照我国《仲裁法》的规定，乙方可以申请()。
A.请求法院撤销仲裁裁决
B.向高级人民法院起诉
C.向中级人民法院起诉
D.向上级仲裁委员会申诉

答案】 A
51、建设工程施工合同履行时，若部分工程价款约定不明，则应按照（）履行。
A.订立合同时承包人所在地的市场价格
B.订立合同时工程所在地的市场价格
C.履行合同时工程所在地的市场价格
D.履行合同时工程所在价格价管理部门发布的价格

【答案】 B
52、安全监督检查人员的职权包括()。
A.不坚持原则
B.指定被审查单位购买产品权
C.对被检查单位技术保密权
D.纠正施工中违反安全生产要求的行为

【答案】 D
53、甲建筑公司将自有的房屋出租给乙公司，租期为2年，在租赁期间，甲公司又与丙公司签订了房屋买卖合同。根据《民法典》，下列说法中正确的是（）。
A.甲公司与丙公司签订的买卖合同无效，因为甲公司未取得乙公司的同意
B.甲公司与丙公司签订的买卖合同有效，原租赁合同继续有效
C.甲公司与丙公司签订的买卖合同有效，原租赁合同自买卖合同生效之日起终止
D.如丙公司购买了房屋，则丙公司有权决定甲公司、乙公司之间的原房屋租赁合同是否继续执行

【答案】 B
54、关于施工总承包单位和分包单位的安全生产责任，下列说法正确的是（ ）。
A.总承包单位和分包单位不得在分包合同中约定各自应当承担的安全生产责任
B.总承包单位应当统一组织建立应急救援组织或配备应急救援人员、器材、设备
C.总承包单位和分包单位应当各自组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案
D.分包单位不服从总承包单位安全管理导致安全事故的，由分包单位承担主要责任

【答案】 D
55、当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以（ ）作为结算工程价款的依据。
A.承包商提交的结算书
B.人民法院的判决书
C.双方协商确定的和解协议
D.备案的中标合同

【答案】 D
56、下列生效的文书中，不属于人民法院执行根据的是()。
A.民事判决书
B.仲裁调解书
C.和解协议书
D.民事裁定书

【答案】 C
57、（2020年真题）根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到（　　）。
A.50%
B.40%
C.30%
D.20%

【答案】 C
58、某建设单位于2014年2月1日领取施工许可证，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照《建筑法》规定向发证机关申请延期，该工程最迟应当在（　）开工。
A.2014年3月1日
B.2014年5月1日
C.2014年8月1日
D.2014 年11月1日

【答案】 D
59、根据《建筑法》，施工企业在施工中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，应当给予的处罚是 （ ）。
A.吊销资质证书
B.责令停业整顿
C.责令改正，处以罚款
D.降低资质等级

【答案】 C
60、某建筑公司致函钢材经销商甲公司：“我公司欲以3300元/t 的价格购买你公司Φ25的螺纹钢30t ，有意者请于3日内回复。”乙公司获悉此事，赶在甲公司回复之前致电建筑公司：“同意报价，准备接货事宜。”请问，乙公司发出的这份通知属于（ ）。
A. 要约
B. 承诺
C. 反要约
D. 要约邀请

【答案】 A
61、甲所在的乙建筑公司濒临破产，在2008年6月2日法定整顿期间，甲成为被裁减人员。如乙建筑公司在（ ）前录用人员，应当优先录用甲等被裁减人员。
A. 2008年7月2日
B. 2008年9月2日
C. 2008年12月2日
D. 2009年6月2日

【答案】 C
62、女大学生孙某毕业后被企业录用。.孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的 岗位上工作。企业可以满足她的要求，但不得安排的工作是( ）。
A.高处高温工作
B.低温、冷水作业
C.夜班劳动
D.矿山井下作业

【答案】 D
63、由于施工过程中会产生噪声污染，根据法律规定，施工单位应在()申报环境噪声污染防治情况。
A.开工15日前向建设行政主管部门
B.开工15日前向环境保护行政主管部门
C.开工30日前向工程所在地居民委员会
D.开工30日前向环境保护行政主管部门

【答案】 B
64、甲公司的资质等级为二级，而某工程项目需要一级资质的承包商承建，于是甲公司就借用了乙公司的资质证书，承揽了该工程，后来因工程质量不合格而给发包人造成了重大损失。请问，赔偿责任应当由()承担。
A.甲公司
B.乙公司
C.发包人
D.甲公司和乙公司连带

【答案】 D
65、关于民事诉讼上诉的说法，正确的是（ ）。
A.上诉状应当向第二审人民法院提出
B.当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理
C.不服一审裁定的，应在裁定书送达之日起 10 日内上诉
D.不服一审判决的，应在判决书送达之日起 10 日内上诉

【答案】 C
66、甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是（　）。
A.供电局向甲施工企业承担责任
B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任
C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任
D.乙公司向甲施工企业承担责任

【答案】 D
67、关于著作权的保护期限,下列说法正确的有()
A.作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制
B.公民的作品,其发表权、使用权和获得报酬权的保护期,为作者终生
C.如果是合作作品,截止于最先死亡的作者死亡后第50年的12月31日
D.法人或者其他组织的作品,其署名权的保护期为50年

【答案】 A
68、下列法律文书中不具有强制执行效力的是（）。
A.由仲裁机构作出的仲裁调解书
B.经过司法确认的人民调解委员会作出的调解协议书
C.由国家行政机关作出的调解书
D.由人民法院对民事纠纷案件作出的调解书

【答案】 C
69、根据有关标准管理的规定，对需要在全国工程建设行业范围内统一的工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等的质量要求，可以制定工程建设（ ）。
A.国家标准和行业标准
B.国家标准或行业标准
C.行业标准和地方标准
D.行业标准和企业标准

【答案】 B
70、甲公司于2015 年5 月以每吨1000 元的价格购买了乙水泥生产厂的一批水泥，合同约定5 月20 日将这批水泥送抵指定地点。但直到6 月10 日甲公司才收到这批水泥，此时市场价格已涨至每吨1200 元，则此时甲公司应按( )结算水泥货款。
A.执行新价格
B.执行原价格
C.甲承担少部分差价
D.乙承担一半差价

【答案】 B
71、关于一级建造师注册的说法，正确的是（　）。
A.取得资格证书的人员，经过注册才能以建造师名义执业
B.取得一级建造师执业资格证书后即可申请注册
C.初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请；未按期申请的，不予注册
D.注册申请应当向省、自治区、直辖市人民政府的人事部门提出

【答案】 A
72、下列选项中属于违法分包的是（ ）。
A.施工单位将其承包的全部工程转给其他单位的
B.有资质的施工单位相互借用资质承揽工程的
C.施工总承包单位将其承包的全部工程肢解后转给其他单位的
D.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的

【答案】 D
73、某建设工程项目施工过程中发生不可抗力事件，建筑物受损严重，部分施工机具损毁，施工人员受伤，工期拖延一个月，关于损失承担的说法，正确的是 （ ）。
A. 工期不予顺延
B. 建筑物受损由施工企业承担
C. 施工机具损毁由施工企业自行承担
D. 施工人员受伤由建设单位承担

【答案】 C
74、纠纷发生后，下列不属于仲裁案件受理条件的是( )。（2012）
A.有仲裁协议
B.有具体的仲裁请求、事实和理由
C.属于仲裁委员会受理范围
D.当事人双方口头同意仲裁

【答案】 D
75、王某位于市区的一套住宅被划入拆迁范围，该房屋己出租给张某。在张某不同意解除房 屋租赁合同的情况下，拆迁人应当（ ）。
A.对王某实行货币补偿
B.对张某实行货币补偿
C.对张某实行房屋产权调换
D.对王某实行房屋产权调换

【答案】 D
76、某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业，该切割机租赁还有 3 个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付绐该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为
A.简易交付
B.拟制交付
C.指示交付
D.占有改定

【答案】 C
77、甲公司与乙运输公司签订了多式联运合同，应甲要求，乙开具了可转让多式联运单据。甲隐瞒了所运物品为危险物等相关信息，也未履行妥善包装的义务，且不久就将这份合同转让给了丙公司。运输期间该物品发生自燃，导致运输工具损毁。对此，下列说法中正确的是（）。
A.丙应对此承担损害赔偿责任
B.乙应赔偿甲的损失
C.甲应对此承担损害赔偿责任
D.乙应赔偿丙的损失

【答案】 C
78、根据我国《行政强制法》，当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起()内，依法申请人民法院强制执行。
A.15日
B.1个月
C.3个月
D.2年

【答案】 C
79、根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因（　）造成的损失和费用。
A.设计错误
B.原材料缺陷
C.不可预料的意外事故
D.工艺不完善

【答案】 C
80、关于建筑市场行为公布的说法，正确的是（　）。 2016
A.行政处理决定的被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告
B.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录一律不得公开
C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明
D.企业整改经审核确有实效的，可以缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月

【答案】 D
81、（2020年真题）李某借用甲公司的资质承执了乙公司的装修工程，因为偏工减料不符合规定的质量标准，所造成的损失（　　）承担赔偿责任。
A.仅由甲公司
B.由甲公司和李某共同
C.仅由乙公司
D.仅由李某

【答案】 B
82、甲公司与乙公司（建筑企业）于2008年4月签订了一份买卖合同，约定2008年8月30日由甲向乙提供建筑用水泥100t。同年5月初，甲公司所在地发生洪水灾害，甲公司未将灾情之事通知乙公司。同年8月底，乙公司催促交货，甲公司未交。同年9月30日，甲公司发货，同时致函乙公司，表明因受水灾迟延交货事实。乙公司因延期收到水泥而影响工程进度，被发包方扣罚工程款1万元。有关该案的正确表达是（）
A.甲公司因不可抗力而延迟交货，对乙公司被扣罚的1万元损失不承担赔偿责任
B.甲公司因不可抗力而延迟交货，只对乙公司被扣罚的1万元承担赔偿责任
C.甲公司在取得主管机关有关灾情的证明后，免于承担赔偿乙公司1万元损失的责任
D.由于甲公司未能及时通知乙公司不能按时交货，故应向乙公司承担1万元损失的赔偿责任

【答案】 D
83、根据不同的分类标准,建设工程施合同属于()
A.有名合同、双务合同、有偿合同
B.有名合同、双务合同、不要式合同
C.无名合同、单务合同、要式合同
D.有名合同、单务合同、要式合同

【答案】 A
84、某项目建设单位按照合同价款中建设工程安全费用数额及时支付给施工单位，施工中，施工单位该部分费用不能用于()。
A.购买施工安全防护用具
B.安全设施的更新
C.安全施工措施的落实
D.职工安全事故的赔偿

【答案】 D
85、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（　）。（2015）
A.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废
B.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生民事责任
C.只有经过再次审查、安全生产许可证有效期才可能延期
D.施工企业是否具有安全生产许可证部影响施工许可证的核发

【答案】 A
86、用人单位可以解除劳动合同的情形是()。
A.提供劳务的甲未成年人
B.乙患病在规定的医疗期内
C.丙患职业病丧失劳动能力的
D.丁因公负伤部分丧失劳动能力的

【答案】 A
87、施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死。该行为涉嫌触犯()。
A.重大责任事故罪
B.重大劳动安全事故罪
C.工程重大安全事故罪
D.以其他方式危害公共安全罪

【答案】 C
88、包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设工程施工合同。施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是（ ）。
A.合同无效，不应支付工程款
B.合同无效，应参照合同约定支付工程款
C.合同有效，应按照合同约定支付工程款
D.合同有效，应参照合同约定支付工程款

【答案】 B
89、自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
A.30；7
B.30；14
C.15；7
D.15；14

【答案】 A
90、根据安全生产许可证的取得条件，必须持操作证书上岗的人员是( )。
A.脚手架作业人员
B.项目经理
C.专职安全员
D.BIM 系统操作员

【答案】 A
91、关于人身保险合同的表述中，不正确的是()。
A.人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同
B.投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄、身体状况
C.投保人于合同成立后，可以向保险人一次支付全部保险费
D.保险人对人身保险的保险费，可以用诉讼方式要求投保人支付

【答案】 D
92、已取得一级建造师资格证书的施工管理人员应（）。
A.具备一定的施工管理实践经验和资历
B.具备一定的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平
C.具备丰富的施工管理实践经验和资历
D.具备丰富的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平

【答案】 D
93、关于建设工程委托代理法律关系,下列说法正确的是()。
A.建设程委托代理关系是指代理人与被代理人之间的委托关系
B.一般情况下代理人在代理权限內以自己名义实施代理行为
C.转托他人代理应当事先取得被代理人的同意
D.即使转委托代理未经被代理人同意或者追认,被代理人也应当对转委托的第三人的行为承担责任,以便保护第三人的利益

【答案】 C
94、甲建筑企业与乙混凝土厂签订混凝土供应合同，总计金额约600万。甲先行支付定金150万，剩余款项根据供应进度结算；同时约定，若乙方迟延供货，违约金为按日支付5万元。后由于乙混凝土厂设备检修，迟延供货达30日。则甲建筑企业应如何要求乙承担违约责任最为妥当（ ）。
A. 要求乙双倍返还定金300万元
B. 要求乙支付违约金150万元，返还定金120万元，并返还超出定金的30万元
C. 要求乙双倍返还定金240万
D. 要求乙支付违约金150万元，并返还定金120万元

【答案】 B
95、某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成（　）。
A.重大劳动安全事故罪
B.强令违章冒险作业罪
C.重大责任事故罪
D.工程重大安全事故罪

【答案】 D
96、关于建设工程合理使用年限的说法，正确的是（）。
A.建设工程合理使用年限由建设单位决定
B.超过合理使用年限的建设工程必须报废、拆除
C.建设工程合理使用年限从工程实际转移占有之日起算
D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年限

【答案】 D
97、根据《民用建筑节能条例》,建设单位对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑项目出具了竣工验收合格报告的,应处民用建筑项目合同价款()的罚款。
A.2%~3%
B.3%~4%
C.2%~4%
D.4%~5%

【答案】 C
98、根据《建设工程安全生产管理条例》，出租的机械设备应当有产品合格证、自检合格证明和（　）。2014
A.生产企业资质证明　　
B.生产企业执业执照　　
C.生产许可证
D.第三方检测合格证明

【答案】 D
99、关于人身保险合同的说法，正确的是（　）。2017真题
A.人身保险的投标人在保险事故发生时，应当对被保险人具有保险利益
B.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费
C.保险人对人寿保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付
D.人身保险合同的投保人不可以为受益人

【答案】 C
100、甲施工企业与乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议,由乙向甲派遣员工丁某。关于该用工关系的