建设工程设计施工监理合同（GF—2015—0209）2025版.docx

建设工程设计施工监理合同（GF—2015—0209）2025版

合同协议书
本合同由以下双方于____年____月____日在____地签订：
发包人（以下简称“甲方”）：____
法定代表人：____
注册地址：____
通讯地址：____
联系人：____
联系电话：____
电子邮箱：____
承包人（以下简称“乙方”）：____
法定代表人：____
注册地址：____
通讯地址：____
联系人：____
联系电话：____
电子邮箱：____
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规和规章的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就____项目（项目名称：____，项目地点：____，项目规模：____，项目性质：____）的设计、施工、监理工作协商一致，订立本合同。
第一条 项目概况
1.1 项目名称：____
1.2 项目地点：____
1.3 项目规模：____
1.4 项目性质：____
1.5 项目批准文件：____
第二条 合同标的
2.1 本合同项下，乙方承担____项目的设计、施工、监理工作。
2.2 设计范围：____
2.3 施工范围：____
2.4 监理范围：____
第三条 承包范围
3.1 设计承包范围：____
3.2 施工承包范围：____
3.3 监理承包范围：____
3.4 各承包范围之间的衔接：____
第四条 合同工期
4.1 设计工期：
4.1.1 工程设计阶段：自____年____月____日至____年____月____日。
4.1.2 施工工期：自____年____月____日至____年____月____日。
4.1.3 监理期：自____年____月____日至工程竣工验收合格之日止。
4.2 总工期：____年____月____日。
第五条 质量标准
5.1 设计质量标准：符合国家及行业现行设计规范、标准及甲方要求。
5.2 施工质量标准：符合国家及行业现行施工规范、标准及设计文件要求，达到___质量等级。
5.3 监理质量标准：按照国家及行业现行监理规范、标准及合同约定履行监理职责。
第六条 合同价款
6.1 合同价款构成：
6.1.1 设计费：____元（大写：____）。
6.1.2 施工费：____元（大写：____）。
6.1.3 监理费：____元（大写：____）。
6.2 合同总价款：____元（大写：____）。
6.3 合同价款调整：____
第七条 付款方式
7.1 设计费支付：
7.1.1 预付款：合同签订后____日内，甲方支付设计费的____%计____元。
7.1.2 进度款：设计各阶段成果经甲方确认后，甲方支付设计费的____%计____元。
7.1.3 结算款：设计完成后，经甲方审核确认后，甲方支付设计费的____%计____元。
7.2 施工费支付：
7.2.1 预付款：合同签订后____日内，甲方支付施工费的____%计____元。
7.2.2 进度款：按月或按形象进度支付，每次支付施工费的____%计____元。
7.2.3 竣工结算款：工程竣工验收合格后，经甲方审核确认后，支付至结算总价的____%计____元。
7.2.4 质保金：结算总价的____%计____元，于工程竣工验收合格后____日内支付。
7.3 监理费支付：
7.3.1 预付款：合同签订后____日内，甲方支付监理费的__计____元。
7.3.2 进度款：按月支付，每月支付监理费的____%计____元。
7.3.3 结算款：监理工作完成，经甲方审核确认后，支付至监理费总价的____%计____元。
第八条 违约责任
8.1 甲方违约责任：
8.1.1 未按合同约定支付款项，每逾期一日，应向乙方支付应付未付款项的____%作为违约金。
8.1.2 提供的资料有误或延误，导致乙方工作延误或损失，应承担相应责任。
8.1.3 无故要求解除合同，应赔偿乙方由此造成的损失。
8.2 乙方违约责任：
8.2.1 设计文件不符合质量标准，应无条件修改，并承担由此造成的损失。
8.2.2 未按合同约定工期完成设计、施工任务，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款的____%作为违约金，但累计违约金不超过合同总价款的____%。
8.2.3 施工质量不符合合同约定，应负责返工、修理，并承担由此造成的损失。
8.2.4 监理人不履行监理义务或监理不力，导致工程损失，应承担相应责任。
8.2.5 无故要求解除合同，应赔偿甲方由此造成的损失。
第九条 争议解决
9.1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第____种方式解决：
（1）提交____仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。
（2）依法向____人民法院提起诉讼。

第十条 不可抗力
10.1 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、战争等。
10.2 遭遇不可抗力的一方应在不可抗力发生后____日内书面通知对方，并提供相关证明。
10.3 因不可抗力导致合同无法履行或延迟履行，双方应根据情况协商变更或解除合同，互不承担违约责任。
第十一条 通知与送达
11.1 双方在本合同中载明的通讯地址、联系人、联系电话、电子邮箱为有效联系方式，任何通知或文件均应按此方式送达。
11.2 通知或文件送达后____日内，对方即视为收到。
第十二条 保证金
12.1 乙方应向甲方支付保证金，金额为____元（大写：__支付时间为____年____月____日。
12.2 保证金用于保证乙方履行合同义务，如乙方违约，甲方有权没收部分或全部保证金。
12.3 合同履行完毕，乙方无违约行为，甲方应在____年____月____日将保证金无息退还乙方。
第十三条 保险
13.1 乙方应自行投保工程一切险、第三者责任险等相关保险，并将保险单复印件提交甲方备案。
13.2 保险事故发生时，乙方应及时通知甲方并采取必要措施，所需费用由乙方承担。
第十四条 知识产权
14.1 设计成果的知识产权归甲方所有。
14.2 施工过程中产生的新技术、新工艺的知识产权归乙方所有，但甲方有权在项目范围内使用。

14.3 监理过程中产生的监理报告等成果的知识产权归甲方所有。
第十五条 保密
15.1 双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。
15.2 保密期限为本合同履行期间及合同终止后____年。
第十六条 合同生效
16.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
16.2 本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，具有同等法律效力。
第十七条 合同组成
17.1 本合同包括合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、设计合同条款、施工合同条款、监理合同条款，上述文件构成本合同不可分割的组成部分，对双方具有同等法律效力。
第十八条 其他约定
18.1 ______
18.2 ______
甲方（盖章）：
法定代表人（签字）：
日期：____年____月____日
乙方（盖章）：
法定代表人（签字）：
日期：____年____月____日