2020-2025年监理工程师之合同管理自我提分评估(附答案).docx

2020-2025年监理工程师之合同管理自我提分评估(附答案)

单选题（共360题）
1、同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿（ ）。
A.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿
B.登记顺序相同的，按照债权比例清偿
C.抵押权已登记的先于未登记的受偿
D.抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿

【答案】 D
2、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押合同的生效日期为（　）之日。
A.当事人签字
B.抵押物登记
C.转移产权证
D.转移房屋占有

【答案】 B
3、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整结算资料的时间应为()。
A.工程竣工验收报告经发包人认可后28天
B.提交工程竣工验收报告后28大
C.移交工程后14天
D.通过工程竣工验收后14天

【答案】 A
4、关于保证人资格的说法正确的是（ ）。
A.公民个人不得作为保证人
B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人
C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人
D.学校在一定条件下可以作为担保人

【答案】 B
5、根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得（　）的企业。
A.工程设计综合资质
B.本专业所属行业相应等级设计资质
C.本专业所属行业更高等级设计资质
D.工程设计专项资质

【答案】 D
6、根据九部委的勘察合同的规定，承担勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除工作的主体是（　　）。
A.发包人
B.勘察人
C.施工单位
D.监理单位

【答案】 B
7、“不利气候条件” 对施工的影响属于（　）应承担的风险。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.保险人

【答案】 B
8、诊断锌缺乏的理想指标是（　　）。
A.血锌
B.发锌
C.尿锌
D.目前没有

【答案】 D
9、关于设计施工总承包合同的承包人的说法，正确的是（　）。
A.承包人应当是独立承包人
B.承包人的分包工作需要征得发包人同意
C.承包人的分包工程需要经过承包人与发包人共同发包
D.承包人的合部承包工作内容均可分包

【答案】 B
10、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，关于监理人义务的说法，正确的是()
A.向设计单位提供设备厂家名录
B.向承包人提供施工现场地下埋设的市政工程管线资料
C.指示设计单位变更设计
D.保守设计单位申明的秘密

【答案】 D
11、关于建筑材料采购招标的说法，错误的是( )。
A.同类材料可以一次招标分期交货，投标人对应供货总量报价
B.不同材料分几个合同包一次招标，投资人可自主选择一个或几个合同报价
C.一个合同包内台有几种类型的材料，允许投标人只针对其中一种类型材料报价
D.不同材料可以分阶段招标，投标人仅针对本次招标报价

【答案】 C
12、建设工程监理招标中，评标时需要考虑的最主要因素是()。
A.监理能力
B.监理收费
C.检测设备
D.企业信誉

【答案】 A
13、投标保证金将被没收的情形不包括（ ）。
A.投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标文件
B.投标人在投标有效期内修改投标文件
C.投标人采用不正当的手段骗取中标
D.中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正

【答案】 B
14、关于代理法律特征的表述中，不正确的是（ ）。
A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为
B.代理人以代理人的名义实施代理行为
C.被代理人对代理行为承担民事责任
D.代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志

【答案】 B
15、材料采购合同履行中，可用来验收现场交货材料数量的方法是（）。
A.衡量法
B.经验鉴别法
C.物理检验法
D.化学分析法

【答案】 A
16、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款合同进度计划”是指由（　　）的施工进度计划。
A.发包人审定
B.监理人批准
C.承包人投标文件提交、
D.招标文件提出

【答案】 B
17、采用合格制资格审查方法时，详细审查因素不包括（　）。
A.营业执照
B.安全生产许可证
C.业绩
D.法人资格

【答案】 D
18、标准施工合同通用条款规定的变更范围不包括( )。
A.取消合同中任何一项工作
B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性
C.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸
D.改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序

【答案】 A
19、监理人和承包人应共同查清工程缺陷或损坏的原因，属于发包人原因造成的，发包人应（　）。
A.只承担修复和查验的费用，不考虑支付承包人利润
B.只承担承担修复的费用，不考虑支付承包人利润
C.承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润
D.只承担修复的费用，并支付承包人合理利润

【答案】 C
20、建设工程设计合同中关于定金和预付款说明错误的是（ ）。
A.定金或预付款应专用与本工程的设计
B.定额或预付款的额定、支付方式和抵扣方式在专用合同条款中约定
C.发包人在收到定金或预付款支付申请后21天内支付
D.设计服务完成之前，由于不可抗力解除合同时，定金不予退还

【答案】 C
21、建设工程勘察中需要占用位于本工程区域内的临时用地，由（　　）向行政管理部门报建申请。
A.发包人
B.勘察人
C.发包人或勘察人
D.发包人和勘察人

【答案】 A
22、招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（ ）日。
A.3
B.5
C.7
D.10

【答案】 B
23、（2019年真题）关于设计施工总承包合同的承包人的说法，正确的是（　）。
A.承包人应当是独立承包人
B.承包人的分包工作需要征得发包人同意
C.承包人的分包工程需要经过承包人与发包人共同发包
D.承包人的合部承包工作内容均可分包

【答案】 B
24、在施工合同履行过程中发生紧急情况，监理人未及时下达暂停施工指示，承包人先暂停施工，并向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人在24小时内未答复，视为（　　）。
A.同意承包人的暂停施工请求
B.不同意承包人的暂停施工请求
C.须继续等待24小时方是规定的回复期限
D.必须马上复工

【答案】 A
25、依据FIDIC施工合同条件，有关指定分包商的特点表述正确的是()
A.合同关系主体为业主和指定分包商
B.指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分
C.承包商对指定分包商违约的行为承担责任
D.由工程师负责协调管理

【答案】 B
26、通用条款中，发包人计日工方式支付的款项属于（　　）内支出项目。
A.总金额
B.部分金额
C.暂列金额
D.暂时金额

【答案】 C
27、（2017年真题）建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是（　）。
A.监理人对工程实施的监督力度降低
B.承包人的工程索赔增多
C.工程投资控制难度增加
D.发包人的工程风险加大

【答案】 A
28、以下有关施工企业职工意外伤害保险的说法，不正确的是（　　）。
A.提前竣工的，保险责任自行终止
B.工期延长的，保险责任自行延长至工程竣工
C.工程停工期间，保险责任中止，保险人不承担保险责任
D.工程停工后重新开工的，累计有效保险期间不得超过保险合同对保险期间的约定

【答案】 B
29、FIDIC标准合同文本中的（　　），适用于由承包商按照雇主要求进行设计、生产设备制造和安装的电力、机械、房屋建筑等工程的合同。
A.《施工合同条件》(1999年版)
B.《生产设备和设计一施工合同条件》(1999年版)
C.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999年版)
D.《简明合同格式》(1999年版)

【答案】 B
30、甲与乙签订借款合同，并与乙就自己的汽车出质给乙签订了字据，后甲未将该车按约交付给乙，而将该车卖与了丙。后为此引起纠纷。下列选项正确的是（）。
A.丙不能取得该车的所有权，因为该车已质押给了乙
B.丙能取得该车的所有权，但乙可依质权向丙进行追偿
C.丙能取得该车的所有权，乙不能向丙要求返还该车
D.丙能否取得该汽车的所有权，取决于乙是否同意

【答案】 C
31、设计招标文件是指导投标人正确编制投标文件的依据，招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。下列不属于设计招标文件的是（ ）
A.投标文件格式及主要合同条款
B.投标报价要求
C.评标标准和方法
D.技术经济指标要求

【答案】 D
32、下列合同文件中，列入《标准勘察招标文件》合同附件格式的是()。
A.协议书、投标保函、履约保函
B.协议书、履约保函
C.协议书、预付款保函、履约保函
D.协议书、投标保函、预付款保函

【答案】 B
33、设计合同中，定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自（　）之日起生效。
A.合同签字盖章
B.实际交付
C.发包人完成实际任务书审批
D.设计人收到发包人设计基础资料

【答案】 B
34、根据FIDIC《施工合同条件》，履约保函担保承包商合同约定履行义务的期限为()
A.从签订合同日起，至颁发工程接收证书日止
B从签订合同日起，至颁发履约证书日止
C.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止
D.从工程开工日起，至颁发履约证书日止

【答案】 D
35、约定的开工日期已届至，此时发包人开工前的配合工作已完成，但承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，则监理人应当（　　）。
A.按时发出开工通知，合同工期不予顺延
B.迟延发出开工通知，合同工期不予顺延
C.按时发出开工通知，合同工期予以顺延
D.迟延发出开工通知，合同工期予以顺延

【答案】 A
36、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款（　　）。
A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认
B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效
C.经乙签字的全部有效
D.需委托造价管理部门确定

【答案】 B
37、关于留置的说法，正确的是（　）。【相关知识点新教材已删除】
A.留置权可以通过合同的约定产生
B.留置权不以债权人合法占有对方产为前提
C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人
D.施工合同不可实施留置权

【答案 D
38、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是( )。
A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示
B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更
C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示
D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示

【答案】 A
39、根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：与工程量清单中估计工程量相比，实际计量的工程量变化超过（）
A.5％
B.10％
C.15％
D.20％

【答案】 B
40、在海边及严重酸雨地区，当采用铝合金幕墙选用的铝合金板材表面进行氟碳树脂处理时，要求其涂层厚度应大于( )
A.15μm
B.25μm
C.30μm
D.40μm

【答案】 D
41、下列关于“缔约过失责任”的说法中，正确的是()
A.当事人按照合同约定履行义务时，给第三人造成损失的，应承担赔偿责任
B.当事人履行义务不符合合同约定.给对方当事人造成损失的，应承担赔偿责任
C.订立合同时，当事人因判断失误对-自身受到的损失应自负
D.订立合同时，一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任

【答案】 D
42、根据《标准设计施工总承包合同》，设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，如无特别约定，则除署名权以外的著作权归（　）。
A.发包人
B.承包人
C.发包人或承包人
D.发包人和承包人共同

【答案】 A
43、根据《标准施工合同》，既属于合同价又属于签约合同价内容的是（　）。
A.暂列金额
B.价款调整
C.索赔
D.变更

【答案】 A
44、AIA合同有七个系列，其中B系列是指（　）。
A.业主与施工承包商、CM承包商、供应商，以及总承包商与分包商之间的标准合同文件
B.业主与建筑师之间的标准合同文件
C.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件
D.建筑师行业内部使用的文件

【答案】 B
45、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是（ ）。
A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织
B.监理.人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验
C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑间，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意
D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担

【答案】 D
46、标准施工合同通用条款规定的变更范围不包括( )。
A.取消合同中任何一项工作
B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性
C.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸
D.改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序

【答案】 A
47、问话的方式包括（　　）。
A.试探型问题
B.封闭型问题
C.倾向型（诱导性、暗示性）问题
D.开放型问题
E.探索型问题

【答案】 A
48、符合公开招标要求的是（　）。
A.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
B.国有资金投资占控股的工程建设项目设计服务招标
C.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择
D.对于单项合同估算价在40万元人民币以上的设计服务的采购

【答案】 B
49、（2012年真题）某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是（　　）。
A.中标通知书发出日
B.施工合同协议书签字日
C.保险合同签字日
D.工程材料运抵施工现场日

【答案】 D
50、一份施工合同采用了英国NEC合同文本，其中的主要选项条款为选项E，则下列（　）论述正确。
A.该合同是固定总价合同
B.承包商的投标价作为目标成本
C.工程成本部分实报实销，按合同约定的工程成本一定百分比作为承包商的收入
D.该合同的乙方，可与若干施工分包商订立分包合同，确定的分包合同履行费用由雇主支付

【答案】 C
51、《简明施工合同》适用于工期在(　　)个月内的中小工程施工。
A.3
B.6
C.9
D.12

【答案】 D
52、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押权的生效日期为( )之日。
A.当事人签字
B.抵押物登记
C.转移产权证
D.转移房屋占有

【答案】 B
53、某工程设计招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过（　）万元。
A.2
B.4
C.10
D.20

【答案】 B
54、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人收到承包人提交进度付款申请单后的处理程序为（　　）。
A.监理人核查→发包人确认→发包人出具经监理人签认的进度付款证书
B.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经发包人签认的进度付款证书
C.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经承包人签认的进度付款证书
D.监理人核查→承包人签认→发包人出具进度付款证书

【答案】 B
55、 一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（　　）个月
A.3
B.6
C.9
D.12

【答案】 B
56、对于大型项目，竣工后试验由（　　）进行。
A.发包人
B.承包人
C.发包人或承包人
D.监理人

【答案】 C
57、关于合同效力的说法，正确的是()
A.合同无效但仲裁条款可以有效
B.当事人不能通过约定让合同生效
C.当事人的意思表示是否真实不影响合同效力
D.当事人的民事权利能力对合同效力无影响

【答案】 A
58、资格审查委员会在进行初步审查时，对申请人提交的资格预审文件的审查内容不包括（ ）
A.提供资料的有效性
B.新承接的项目情况表，应付中标通知书和合同协议书复印件
C.联合体申请人除了提供联合体协议书并明确联合体牵头人外，还应包括联合体各方按上述要求的相关情况资料
D.评定申请人的资质条件.能力和信誉是否满足招标工程的要求

【答案】 D
59、（　　）反映了烹调过程中，食物总质量的变化。
A.重量损失因子（WLF）
B.重量保留常数（WRC）
C.重量损失系数（WLI）
D.重量保留因子（WRF）

【答案】 D
60、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，（　）可代为办理，所需费用由（　）承担
A.发包人，发包人
B.发包人，承包人
C.监理人，发包人
D.监理人，承包人

【答案】 B
61、根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按（　　）执行。
A.争议评审组的评审意见
B.发包人的意见
C.承包人的意见
D.总监理工程师的确定

【答案】 D
62、某工程监理合同履行中，委托人与科研机构的试验室签订了负责施工期间材料和工艺质量检测试验的技术服务合同。按照《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列关于监理人工作的说法中，不正确的是)。
A.试验室应接受监理人的指示，完成要求进行的检测试验项目
B.监理人应监督试验过程，对试验数据的正确性承担连带责任
C.监理人对依据不准确的试验数据作出的错误判断，不承担责任
D.试验数据正确，监理人作出错误判断应承担责任

【答案】 B
63、营养标签管理规范规定，营养素含量标示使用每（　　）食品或每份来标识。
A.10 g或10 mL
B.100 g或100 mL
C.g或mL
D.1000 g或1000 mL

【答案】 B
64、下列监理人指示变更中，不属于直接指示变更的是(　　)。
A.按照发包人的要求提高质量标准
B.设计错误需要进行的设计修改
C.增加承包范围外的某项新增工作
D.协调施工中的交叉干扰

【答案】 C
65、投保施工人员团体意外伤害险的说法，不正确的是（　　）。
A.投保人是施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体
B.被保险人的年龄在16-65周岁之间
C.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上，且投保人数不低于5人
D.被保险人自杀的保险人不承担保险责任

【答案】 D
66、根据《标准施工合同》，合同工期应自（　）载明的开工日起计算。
A.发包人发出的中标通知书
B.监理人发出的开工通知
C.合同双方签订的合同协议书
D.监理人批准的施工进度计划

【答案】 B
67、某建设工程预计2019 年4 月1 日开工，2019 年3 月1 日，发包人和保险公司签订了保险合同，为避免延误工期，承包人于2020 年3 月20 日把主要材料运抵工地，4 月10 日工程正式开工，则保险期限开始的时间为（ ）。
A.4 月1 日
B.3 月1 日
C.3 月20 日
D.4 月10 日

【答案】 C
68、在运用综合评估法进行项目评标时，投标报价偏差率的计算公式为（ ）。
A.（投标人报价-评标基准价）/评标基准价×100%
B.（投标人报价-标底）/标底×100%
C.（投标人报价-最高限价）/最高限价×100%
D.（投标人报价-评标基准价）/投标人报价×100%

【答案】 A
69、缺铁性贫血时可参考的实验室检查指标有（　　）。
A.红细胞压积
B.血红蛋白
C.原嘌呤
D.总铁结合力
E.血清铁

【答案】 A
70、(2016年真题)根据《标准施工合同》，合同附件格式包括（　　）。
A.项目经理任命书
B.合同协议书
C.工程设备表
D.建筑材料表

【答案】 B
71、（2020年真题）根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是（　）。
A.设备质量合格证
B.验收款支付函
C.进度款支付函
D.设备验收证书

【答案】 B
72、根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是( )。
A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致
B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务
C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权利
D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务

【答案】 D
73、在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时()
A.中标人不承担合同责任
B.招标人应退还其投标保证金
C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人
D.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额

【答案】 D
74、膳食调查数据库建立对变量设定的要求正确的是（　　）。
A.被调查者编码变量的长度至少设定为3位
B.食物编码的变量长度为6位
C.食物的重量的变量长度为6位
D.进餐时间的变量长度为1位
E.进餐地点的变量长度为2位

【答案】 B
75、根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定的材料运输至施工场地卸货交付后，该材料的照管责任及风险应由（　）承担。
A.卖方
B.买方
C.卖方和买方
D.材料生产厂家

【答案】 B
76、设计施工总承包合同中，对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定权的是（）。
A.发包人
B.设计施工总承包人
C.监理人
D.设计人

【答案】 A
77、在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师()。
A.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任
B.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任
C.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任
D.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任

【答案】 B
78、依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理，称为（　　）。
A.直接代理
B.间接代理
C.法定代理
D.指定代理

【答案】 C
79、在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由()承担。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.发包人和承包人共同

【答案】 B
80、根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的( )天内提请发包人进行工程验收。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 D
81、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交()
A.索赔事件发生的原因和证据资料
B.索赔的依据
C.索赔意向通知
D.索赔报告

【答案】 C
82、根据《标准施工合同》，下列不属于发包人的义务的是（）。
A.完成施工场地的征用.拆迁
B.提供地下管线资料
C.办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权
D.编制施工组织设计

【答案】 D
83、由于施工过程发现文物、古迹以及其他遗迹、化石、钱币或物品，导致工期延长和成本增加，则承包商有权索赔（ ）。
A.工期.费用和利润
B.工期.费用，但不包括利润
C.工期，但不包括费用
D.费用，但不包括工期

【答案】 B
84、依照标准施工合同通用条款的规定，（）属于监理人在施工准备阶段应当完成的工作。
A.负责施工现场的安全保卫
B.做好施工现场地下管线和地下设施的保护工作
C.审查施工实施方案
D.组织设计交底

【答案】 C
85、转让抵押物所得价款，应当向抵押权人提前清偿或者向约定的第三人提存，不足的部分应当（）。
A.由抵押人清偿
B.由债务人清偿
C.由抵押人和债务人共同清偿
D.不再清偿

【答案】 B
86、建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是（）。
A.只向发包人提交分包合同副本
B.应向发包人和监理人提交分包合同副本
C.应向监理人提交分包合同副本
D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本

【答案】 B
87、 设计施工阶段的总承包合同规定，（ ）应对施工场地和周围环境进行查勘，核实发包人提供资料，并收集与完成合同工作有关的当地资料，以便进行设计和组织施工。
A.工程师
B.承包人
C.监理人
D.分包人

【答案】 B
88、承包人编制的施工进度计划及施工组织设计，经工程师认可和发包人同意。施工组织设计中，包括专家组审查批准的危险性较大深基坑施工方案。施工过程中，因施工方案的缺陷，导致承包人未能按施工进度计划完成基础工程。关于工期延误责任的说法，正确的是()
A.因施工方案缺陷，应由承包人承担责任
B.因工程师对施工方案的认可，应减少承包人的工期延误责任
C.因发包人同意施工进度计划，承包人不承担工期延误责任
D.因专家组对施工方案的审查批准，应与承包人承担连带工期延误责任

【答案】 A
89、菌落总数的食品卫生学意义为（　　）。
A.食品清洁状态和耐贮藏程度的指标
B.食品被粪便污染的指标
C.肠道致病菌污染的指标
D.食品腐败变质的指标

【答案】 A
90、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（　）协商后进行调整。
A.发包人和分包人
B.承包人和分包人
C.承包人和发包人
D.分包人和造价管理部门

【答案】 C
91、依据《物权法》的规定，以建筑物抵押的，抵押权自（ ）时设立。
A.备案
B.交付
C.登记
D.合同签订

【答案】 C
92、普通人的运动指南不包括（　　）。
A.高强度运动对改善心肺机能有良好作用
B.运动类型以有氧运动和耐力运动为主
C.运动时间以每天30～60 min，或每周150 min以下为宜
D运动频率以每周5～7次为宜，最好每天1次

【答案】 C
93、委托监理合同法律关系的客体是( )。
A.监理工程
B.监理服务
C.监理规划
D.监理投标方案

【答案】 B
94、以下有关设备招标的说法中，不正确的有（　）。
A.技术性能指标不得要求或标明某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等
B.招标文件中规定的工艺、材料和设备的标准不得有限制性，应尽可能地采用国家标准。
C.成套设备供应的投标人只能是生产厂家，而不能是工程公司或贸易公司
D.设备报价分析不仅要考虑设备本体和辅助设备的费用，也要考虑大件运输、安装、调试、专用工具等的费用

【答案】 C
95、在监理合同履行期间，监理人可行使的权力包括()
A.对设计、施工承包单位的选定权
B.对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权
C.对工程设计变更的审批权
D.对工程规模、规划设计等要求的认定权

【答案】 B
96、下列说法不正确的有（）。
A.限制民事行为能力人不得独立实施纯获利益的民事法律行为
B.限制民事行为能力人可以独立实施与其年龄.智力相适应的民事法律行为
C.限制民事行为能力人实施与其年龄.智力不相适应的民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意.追认
D.无民事行为能力人由其法定代理人代理实施民事法律行为

【答案】 A
97、（2020年真题）根据美国建筑师学会（AIA发布的IPD （集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（　　）。
A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决
B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师哉决
C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔
D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔

【答案】 D
98、投保施工人员团体意外伤害险的说法，不正确的是（　　）。
A.投保人是施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体
B.被保险人的年龄在16-65周岁之间
C.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上，且投保人数不低于5人
D.被保险人自杀的保险人不承担保险责任

【答案】 D
99、发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿的情形不包括( )。
A.施工过程中，承包人因不可抗力不能履行合同
B.施工过程中，承包人任意中断工程
C.施工过程中，承包人不按规定施工
D.承包人破产，倒闭

【答案】 A
100、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程接收的说法不正确的是（　　）。
A.承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期至少14 天前向工程师发出申请接收证书的通知
B.业主接收工程的，工程师应在收到承包商申请通知后28 天内颁发接收证书
C.工程师在承包商提交接收申请28 天内未答复，则视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第14 天竣工
D.工程视为竣工，同时视为工程师已颁发了接收证书

【答案】 C
101、对于既有设备采购又有安装服务的项目招标，下列说法正确的是（　　）。
A.设备和安装应当合并招标
B.可以按照设备和安装工程所占的费用比例来确定具体招标类型
C.应当由承包商负责采购
D.供货方不得通过各种渠道组织货源完成供货或设备成套

【答案】 B
102、关于建设工程材料设备采购合同的特点，说法正确的有（）。
A.合同买受人只能是承包人
B.合同出卖人可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商
C.大型设备采购合同的条款一般限于物资交货阶段
D.出卖人应尽量提前交货使建设项目及时发挥效益

【答案】 B
103、在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，（　）应承担责任。
A.卖方
B.买方
C.第三方
D.买卖双方平均分担

【答案】 A
104、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“合同进度计划”是指由（　　）的施工进度计划。
A.发包人审定
B.监理人批准
C.承包人投标文件提交、
D.招标文件提出

【答案】 B
105、保险决策主要表现在是否投保和(　　)两个方面。
A.选择保险人
B.选择保险期限
C.选择保险种类
D.选择保险方式

【答案】 A
106、根据《标准施工合同》，工程实际竣工日，为（　）。
A.承包人提交竣工验收申请报告之日
B.监理人审查合格竣工验收申报报告之日
C.发包人组织进行验收之日
D.工程接收证书颁发日

【答案】 A
107、关于工程设计招标投标特点的说法，正确的是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.设计招标文件无法限定项目的工作范围
B.设计投标文件应按工程量清单填报报价
C.设计评标应按投标报价高低排定次序
D.设计评标时主要关注设计方案优劣

【答案】 D
108、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于试车组织责任的说法中，正确的是()。
A.发包人采购的设备，试车前的准备工作由发包人负责组织
B.承包人采购的设备，联动无负荷试车由承包人负责组织
C.承包人采购的设备，投料试车由发包人负责组织
D.发包人采购的设备，单机无负荷试车由发包人负责组织

【答案】 C
109、某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是（　）。
A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额
B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金
C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任
D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工

【答案】 C
110、根据美国AIA标准合同文本，CM合同与雇主订立合同的当事人是（　）。
A.建筑师
B.专业咨询机构
C.施工承包商
D.承担分包工作的分包商

【答案】 C
111、关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（　）。
A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”
B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序
C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触
D.“评标办法前附表”无需响应招标项目的具体特点和实际需要

【答案】 B
112、（2018年真题）关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（　）。
A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项
B.