2020-2025年监理工程师之合同管理全真模拟考试试卷A卷含答案.docx

2020-2025年监理工程师之合同管理全真模拟考试试卷A卷含答案

单选题（共360题）
1、下列投标文件对招标文件响应的偏差中，属于细微偏差的是()。
A.联合体投标没有联合体协议书
B.投标工期长于招标文件要求的工期
C.投标报价的大写金额与小写金额不一致
D.投标文件没有投标人授权代表的签字

【答案】 C
2、在招标投标阶段暂时不能合理确定价格，但在合同履行阶段必然发生的价格，称之为（）。
A.暂估价
B.暂列金额
C.合同价格
D.签约合同价

【答案】 A
3、关于投标文件对招标文件的响应存在偏差的说法，正确的是()
A.偏差一律不准澄清
B.所有偏差均允许澄清
C.允许对细微偏差进行澄清
D.澄清不限于投标文件的范围

【答案】 C
4、竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的（ ）d内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。
A.21
B.28
C.42
D.56

【答案】 D
5、当事人双方为了担保债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保，属于担保方式中的（　　）担保。
A.定金
B.抵押
C.留置
D.质押

【答案】 A
6、建筑工程一切险的被保险人则范围较宽，所有在工程进行期间，对该项工程承担一定风险的有关各方（即具有可保利益的各方），均可作为被保险人。以下属于被保险人的是（）。
A.审批人
B.建设行政主管部门
C.技术顾问
D.材料商

【答案】 C
7、（2013年真题）关于投标保证有效期的说法，正确的是（　　）。
A.投标保证有效期应从投标时起算
B.投标保证有效期应从提交投标文件截止之日起算
C.投标保证有效期不得延长
D.投标保证有效期应长于投标有效期

【答案】 B
8、关于投标保证有效期的说法，正确的是()
A.投标保证有效期应从投标时起算
B.投标保证有效期应从开标日起算
C.投标保证有效期不得延长
D.投标保证有效期应长于投标有效期

【答案】 B
9、根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是（　）。
A.依法成立的企业
B.地方政府成立的事业单位
C.依法成立的行业协会
D.行业主管部门设立的服务机构

【答案】 A
10、建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是()
A.交付导致材料所有权发生转移
B.交付完成，采购合同终止
C.材料交付时间即合同生效时间
D.交付后材料灭失的风险由供货人承担

【答案】 A
11、按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是()
A应当由发包人保管并承担保管费用
B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担
C.应当由承包人保管并承担保管费用
D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担

【答案】 D
12、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（　）。
A.申请人须知前附表
B.资格审查办法
C.投标人须知前附表
D.资格预审公告

【答案】 B
13、施工合同履行中，工程造价管理部门进行价格调整，导致承包人成本增加。根据标准施工合同通用条款的规定，可以给予承包人的补偿包括（ ）。
A.工期
B.费用
C.利润
D.以上均可以

【答案】 B
14、（2020年真题）某工程，施工招标文件规定的评标方法为最低评标价法。现有三家单位投标，甲投标报价6050万元，评标价6000万元；乙投标报价6200万元，评标价5950万元；丙投标报价5950万元，评标价6050万元，则中标单位及签约合同价分别为（　）。
A.乙，5950万元
B.乙，6200万元
C.丙，5950万元
D.丙，6050万元

【答案】 B
15、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应根据价格清单中的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，编制（　）。
A.工程进度款支付分解表
B.投资计划使用分配表
C.工程进度款使用计划表
D.建设资金平衡表

【答案】 A
16、根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是（　）。
A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款
B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用
C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项
D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供

【答案】 C
17、NEC合同文本是由（　　）编制的。
A.国际咨询工程师联合会
B.英国土木工程师学会
C美国建筑师学会
D.我国建筑工程学会

【答案】 B
18、材料采购合同中，关于货款结算的正确处理方式是( )。
A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间
B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式
C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数
D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间

【答案】 D
19、关于承担违约责任的说法，正确的是()
A.无效合同有过错的合同当事人一方也可能承担违约责任
B.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当向合同对方承担违约责任
C.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当由第三方向合同对方承担违约责任
D.因不可抗力造成的违约，也应当承担违约责任

【答案】 B
20、关于施工投标保证的表述中，符合《招标投标法实施条例》规定的是（ ）。
A.招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金
B.投标保证金除现金外，只能是银行出具的银行保函、现金支票
C.投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的20％
D.投标保证金应当由投标人在提交投标文件前3d递交给招标人

【答案】 A
21、关于延长投标有效期的说法，错误的是（　）。
A.需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人
B.投标人同意延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长
C.投标人可以拒绝延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格
D.投标人拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金

【答案】 D
22、（　　）是NEC系列合同编制的重要基础，具有选项多样、使用灵活、条款用词简洁等特点，得到广泛应用。
A.工程施工合同
B.专业服务合同
C.评判人合同
D.定期合同

【答案】 A
23、（2012年真题）某施工项目采用最低评标价法评标。评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是（　　）。
A.甲投标人，合同价为7040万元
B.甲投标人，合同价为7080万元
C.乙投标人，合同价为7050万元
D.乙投标人，合同价为7060万元

【答案】 B
24、下列关于工程最终结清工作程序的说法中，不正确的是（ ）。
A.监理人应在承包人提交最终结清申请单后的21 天内完成核查
B.发包人应在收到监理人提出应支付给承包人的价款后14 天内完成审核
C.发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内将应支付款支付给承包人
D.监理人未在约定时间内核查又未提出具体意见的，视为同意承包人提交的最终结清申请

【答案】 A
25、在最近( )年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的单位，应拒绝其通过资格预审。
A.1
B.2
C.3
D.5

【答案】 C
26、建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是（　）。
A.只向发包人提交分包合同副本
B.应向发包人和监理人提交分包合同副本
C.应向监理人提交分包合同副本
D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本

【答案】 B
27、在设计施工合同履行过程中，关于承包人提交实施项目的计划说法正确的是（　）。
A.发包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划
B.发包人应在专用条款约定的期限内批复
C.批准的计划作为“合同进度计划”
D.监理人未在约定的时限内批准，计划不能实施

【答案】 C
28、建筑材料采购合同的条款一般限于(　　)阶段。
A.物资交货
B.设备生产制造
C.设备安装调试
D.设备试运行

【答案】 A
29、保证合同的担保范围不包括（ ）。
A.违约金
B.主债权及利息
C.损害赔偿金
D.债权人的间接损失

【答案】 D
30、FIDIC《施工合同条件》是以()来划分不可抗力的后果责任。
A.不可抗力事件发生的时点
B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属
C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属
D.承包商投标时能否合理预见

【答案】 D
31、适用于技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标，也适用于机组、车辆等大型设备采购的评标方法是（）
A.详细评审
B.初步评审
C.综合评估法
D.最低评标价法

【答案】 D
32、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于竣工后试验，正确的是（ ）。
A.发包人将竣工后试验的日期提前21 天通知承包人，发包人不得单独进行试验
B.所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料由试验方提供
C.竣工后试验一般在缺陷责任期后进行
D.承包人应在发包人在场的情况下进行竣工后试验

【答案】 D
33、关于施工企业职工意外伤害保险的说法不正确的是（　　）
A.鼓励建筑施工企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险
B.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的70%以上，且投保人数不低于5人
C.团体意外伤害保险合同的保险责任一般包括身故保险责任和伤残保险责任
D.施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体均可作为投保人

【答案】 B
34、关于《标准施工招标文件》合同专用条款的说法，正确的是（ ）。
A.专用条款的内容涵盖各类工程项目施工共性的合同责任和履行管理程序
B.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款
C.具体招标工程在编制合同时，应针对项目的特点、招标人的要求，在专用条款内针对通用条款涉及的内容进行补充、细化
D.专用条款需要补充细化的内容不应与通用条款的条或款的序号一致

【答案】 C
35、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于设备试车达不到要求时确定责任方的说法中，正确的是()。
A.由于设计原因试车达不到要求，由工程师指示设计单位修改设计，承包人负责重新安装，发包人承担相应费用
B.发包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由承包人负责拆除并重新采购，发包人承担相应的费用
C.承包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由发包人负责重新采购，承包人负责安装并承担相应的费用
D.由于施工安装原因试车达不到要求，承包人承担返工的费用

【答案】 D
36、材料采购合同履行中，若当事人没有约定材料交付地点或者约定不明确，则首先应考虑的处理方式是（）。
A.按合同有关条款执行
B.按交易习惯确定
C.执行买受人要求
D.达成补充协议

【答案】 D
37、保证法律关系应当参加的主体至少有（　）。
A.保证人、被保证人
B.保证人、被保证人、债权人
C.被保证人、债权人
D.保证人、债权人

【答案】 B
38、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，工程接收证书颁发后，承包人按监理人指示完成施工场地内残留垃圾清除工作的费用应由（　　）承担。
A.发包人
B.监理人
C.发包人和承包人共同
D.承包人

【答案】 D
39、某施工项目采用评标价法评标，评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是()
A.甲投标人，合同价为7040万元
B.甲投标人，合同价为7080万元
C.乙投标人，合同价为7050万元
D.乙投标人，合同价为7060万元

【答案】 B
40、根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是（ ）。
A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款
B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用
C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项
D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供

【答案】 C
41、建筑工程一切险的除外责任包括()造成的损失。
A.台风
B.暴雨引起的地面下陷
C.雷电引起火灾
D.自然磨损

【答案】 D
42、以下标准不属于综合评估法的初步评审标准的是（　　）。
A.形式评审标准
B.资格评审标准
C.响应性评审标准
D.施工组织设计和项目管理机构评审标准

【答案】 D
43、工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是（　）。
A.要求重新评标
B.回头说明其不同意见和理由
C.书面说明其不同意见和理由
D.要求其他成员说明同意的意见和理由

【答案】 C
44、某项目招标，投标截止时投标人少于 3 家，这时应当（）。
A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人
B.改为直接发包
C.用原招标文件重新招标
D.修改招标文件后重新招标

【答案】 D
45、合同评审中发现的问题，应以（　　）提出，并对问题予以澄清或调整
A.口头协议
B.书面形式
C.口头约定
D.评审协议

【答案】 B
46、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，（　）代表业主方进行项目管理。
A.工程师
B.工程师助理
C.业主代表
D.承包商代表

【答案】 C
47、关于抵押的说法正确的是（ ）
A.抵押物只能由债务人提供
B.正在建造的建筑物可用于抵押
C.提单可用于抵押
D.抵押物应当转移占有

【答案】 B
48、被担保的债权既有物的担保又有人的担保，当事人对债权实现未做约定，当物保由第三人提供时，下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（　　）。
A.应当先物保后人保
B.应当先人保后物保
C.可以任意选择物保或者人保优先受偿
D.与债务人协商确定

【答案】 C
49、下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是（　）。
A.专用条款
B.通用条款
C.中标通知书
D.合同协议书

【答案】 D
50、在调查表的答案设计中除了要与问题一致外，还要注意做到答案具有穷尽性和（　　）。
A.可比性
B.互斥性
C.包含性
D.重叠性

【答案】 B
51、根据九部委发布的《标准设计合同》，合同的履约担保为无条件担保，其内涵为（　）。
A.担保人无条件地提供担保
B.履约保证金的数额不确定
C.担保人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付
D.设计人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付

【答案】 C
52、在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全，发布了暂停施工指示。承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知，但工程师在合同约定的时间内未作出任何答复，承包人应()
A.向工程师再次发出请求复工的通知
B.向发包人发出请求复工通知
C.继续等待工程师的复工指示
D.自行复工继续后续工程的施工

【答案 D
53、合同的（）尽管在招标投标阶段已作为招标文件的组成部分，但在合同订立过程中有些问题还需要明确或细化，以保证合同的权利和义务界定清晰。
A.专用条款和普通条款
B.专用条款和基本条款
C.通用条款和基本条款
D.通用条款和专用条款

【答案】 D
54、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是()。
A.承包人应向业主提交索赔意向通知
B.承包人应向工程师提交索赔意向通知
C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制
D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的丧失

【答案】 B
55、下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》合同附件格式的是（）。
A.协议书、投标保函、履约保函
B.协议书、履约保函
C.协议书、预付款保函、履约保函
D.协议书、投标保函、预付款保函

【答案】 C
56、FIDIC系列合同中，《设计一建造与交钥匙工程合同条件》(1995 年第1 版) ，又称"橘皮书"适用于由承包商根据业主要求设计和施工的工程项目和房建项目，采用（）。
A.单价合同
B.总价合同
C.成本加酬金合同
D.成本加固定比例合同

【答案】 B
57、根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过（　）。
A.0.01%
B.1%
C.5%
D.10%

【答案】 B
58、（2021年真题）根据《标准设备采购招标文件》，对于专用合同条款约定的超大超重设备，卖方应在设备包装箱两侧标注（　　），以便装卸和搬运。
A.起吊点和平衡点
B.平衡点和支点
C.支点和重心
D.重心和起吊点

【答案】 D
59、下列招标项目中，不能采用评标价法评标的是()
A.施工招标
B.材料招标
C.设备招标
D.设计招标

【答案】 D
60、投标书中出现下列（）情形的，评标委员会按预定方法换算成相应价格值，在投标报价上进行扣减形成评标价。
A.交货期晚于招标文件规定的交货时间
B.可以减少招标文件说明的预付款金额
C.投标材料性能高于标准
D.交货期早于招标文件规定的交货时间

【答案】 B
61、根据九部委发布的《标准施工招标文件》规定，建筑工程一切险的投保人应当是（　　）。
A.施工合同的发包人
B.施工合同的承包人
C.施工合同发包人和承包人
D.工程项目的代建方和施工合同的发包人

【答案】 B
62、采购方验收运抵施工现场的钢板时，适宜检验供货数量的方法是（　　）。
A.衡量法
B.理论换算法
C.经验鉴别法
D.物理试验法

【答案 A
63、如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由（　）承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由（　）承担。
A.承包人，承包人
B.发包人，发包人
C.承包人，发包人
D.发包人，承包人

【答案】 D
64、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是（　）。
A.工程本身的损害
B.工程所需清理费用
C.承包人的施工机械损坏
D.因工程损害导致的第三方财产损失

【答案】 C
65、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人编制进度付款支付分解表时，勘察设计费分解、原则是()
A.按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解
B.按勘察设计总费用、勘察设计工作持续时间进行分解
C.按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解
D.按勘察设计总费用、项目施工周期进行分解

【答案】 A
66、某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后于计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是()。
A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额
B.工程师对确认进度计划负责承担部分拖期完工违约金
C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算方法承担违约责任
D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工

【答案】 C
67、关于质押的表述中，正确的是（ ）。
A.质押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物
B.质权自双方约定达成一致意见时设立
C.质权人在债务履行期届满前，可以与出质人约定债务人不履行到期债务时质押财产归债权人所有
D.能够用作质押的动产没有限制

【答案】 D
68、关于《标准施工招标文件》施工合同文本通用合同条款中“进度款付款证书”的说法，正确的是（　）。
A监理人收到承包人进度款付款申请单并核查后，向承包人出具进度款付款证书
B.监理人有权扣除质量不合格部分的工程款
C.监理人出具进度款付款证书，视为监理人批准了承包人完成的该部分工作
D.承包人对监理人出具的进度款付款证书出现的漏项无权申请重新修正

【答案】 B
69、按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商()
A.可以拒绝索赔
B.应承担全部责任
C.先行赔偿再向业主追索
D.代替分包商向工程师递交索赔报告

【答案】 D
70、根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保采用的担保形式是（
A.均采用无条件担保
B.分别采用无条件担保和有条件担保
C.均采用有条件担保
D.分别采用有条件担保和无条件担保

【答案】 A
71、根据FIDIC《施工合同条件》，所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商（　）前不能合理预见的风险。
A.基准日
B.在提交投标书日期
C.开标
D.递交投标保证金

【答案】 B
72、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，缺陷责任期满（包括延长的期限终止）后14 天内，应当向承包人出具缺陷任期终止证书，该证书应（　）。
A.发包人出具经监理人审核
B.监理人出具经发包人签认
C.发包人和监理人共同签认
D.监理人签认

【答案】 B
73、关于投标限价的说法，正确的是（　）。
A.招标文件中可设置最低投标限价的具体金额
B.招标文件中应规定投标价低于最高投标限价的幅度
C.投标人的投标价超出最高投标限价时，应增加其评标价格
D.招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价的计算方法

【答案】 D
74、 建设工程勘察合同是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的( )，编制建设工程勘察文件的协议。
A.地质环境特征
B.地质岩土特征条件
C.地质地理环境特征和地下水分布情况
D.地质地理环境特征和岩土工程条件

答案】 D
75、甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为()。
A.已经成立
B.完备形式后成立
C.效力待定
D.未成立

【答案】 A
76、某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人（　　）。
A.可以采用直接委托方式发包
B.可以自行招标，但应当备案
C.可以自行招标，无需备案
D.必须委托中介机构代理招标

【答案】 B
77、根据FIDIC《施工合同条件》，关于解决合同争议程序的说法，证确的是()
A.双方协商→争端裁决委员会决定→仲裁
B.工程师确定→双方协商→争端裁决委员会决定
C.工程师确定→争端裁决委员会决定→仲裁
D.双方协商→工程师确定→争端裁决委员会决定

【答案】 C
78、建设工程勘察合同中发包人在紧急情况下可以当场发出临时书面指示，但需在临时书面指示发出后（）小时内发出书面确认函。
A.12
B.24
C.48
D.56

【答案】 B
79、以下电梯机房的设计要点中哪条有误？( )
A.电梯机房门宽为1.2m
B.电梯机房地面应平整、坚固、防滑且不允许有高差
C.墙体等维护结构应做保温隔热
D.机房室内应有良好的防尘、防潮措施

【答案】 B
80、设计施工总承包合同文件组成中，解释顺序在投标函及投标函附录条款之前的为()。
A.投标函
B.中标通知书
C.专用条款
D.承包人建议书

【答案】 B
81、下列关于连带责任保证的说法，正确的是( )。
A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任
B.连带责任保证的债务人在债务履行期满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担责任
C.主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人可以要求连带责任保证人承担保证责任
D.主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人可以要求连带责任保证人承担保证责任

【答案】 B
82、设计施工总承包合同的订立中，专用条款内应明确约定由（　　）提供的文件的内容、数量和期限。
A.承包人
B.发包人
C.分包人
D.监理人

【答案】 B
83、根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（ ）进行补偿。
A.发包人
B.承包人
C.造价咨询机构
D.合同条款确定的该风险责任人

【答案】 D
84、根据《标准设备采购合同》的规定，买方在收到卖方提交的买方签署的（　）证书或已生效的结清款支付函正本一份 ，并经审核无误后（　）内，向卖方支付结清款。
A.缺陷责任期届满，14天
B.缺陷责任期届满，28天
C.质量保证期届满，14天
D.质量保证期届满，28天

【答案】 D
85、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，监理合同的有效期指的是()。
A.合同约定的开始日至完成日
B.合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日
C.合同签订日至合同约定的完成日
D.合同约定的开始日至工程验收合格日

【答案】 B
86、某单位采用货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的是（ ）。
A.该合同属于即时买卖合同
B.货样应留存在供货人处
C.当事人可以在合同中对货样进行说明
D采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物

【答案】 C
87、设计施工总承包合同摸式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。( )应将被授权监理人员的( )通知承包人：
A.发包人；姓名及其授权范围
B.发包人；职能分工及监理权限
C.总监理工程师；姓名及其授权范围
D.总监理工程师；职能分工及监理权限

【答案】 C
88、关于实施两阶段招标项目的说法，正确的是（　）。【相关知识点新教材已删除】
A.两阶段招标只适用于技术复杂的项目
B.两阶段招标在第一阶段可以要求同时投技术标与商务标
C.两阶段招标在第二阶段对商务标不再审查是否对招标文件作出了实质性响应
D.两阶段招标在第二阶段才进行价格竞争

【答案】 D
89、根据《标准设计施工总承包合同》，“变更管理”正确程序是()。
A.发包人发出变更指示→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令
B.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令
C.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令
D.发包人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令

【答案】 C
90、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，工程接收证书颁发后，承包人按监理人指示完成施工场地内残留垃圾清除工作的费用应由（　　）承担。
A.发包人
B.监理人
C.发包人和承包人共同
D.承包人

【答案】 D
91、根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（ ） ．
A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算
B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复
C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担
D.缺陷责任期最长不得超过1年

【答案】 A
92、评标过程中，以下不属于综合评估法初步评审内容的是（　）。
A.形式评审
B.资格评审
C.响应性评审
D.项目管理机构评审

【答案】 D
93、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，由（　　）负责对工程的所有部分正确定位，并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或准线中的任何差错。
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.业或承包商

【答案】 B
94、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以（　　）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
A.监理单位
B.分公司
C.建设单位
D.施工企业

【答案】 D
95、根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（ ）。
A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发
B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作
C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具
D.进度款支付证书- - 经签发监理人无权修改

【答案】 C
96、标准施工合同条款中未明确由谁来解释文件之间的歧义，但可以结合监理工程师职责中的规定，总监理工程师应与发包人和承包人进行协商，尽量达成一致。不能达成一致时，（）应认真研究后审慎确定。
A.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.发包人
D.承包人

【答案】 A
97、程序复杂、工作量大、周期长，适合于较为充分竞争的市场环境的采购方式是（　）。
A.招标选择供货商
B.询价选择供货商
C.直接向供货商订购
D.服务采购

【答案】 A
98、下列选项中，属于非法人组织的是（ ）
A.合伙企业
B.社会团体
C.事业单位
D.社会服务机构

【答案】 A
99、下列代理行为中，不属于委托代理的是（　　）。
A.招标代理
B.采购代理
C.诉讼代理
D.法定代理

【答案】 D
100、材料采购评标过程分为初步评审和详细评审，其中初步评审不包括（ ）。
A.价格调整评审
B.形式评审
C资格评审
D.响应性评审

【答案】 A
101、根据FIDIC《施工合同条件》，如任一争端方对争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定不满，下列说法正确的是（　　）。
A.决定对争端双方不具有约束力
B.可以申请仲裁
C.仲裁前不必争取友好协商解决争端
D.在仲裁结束前暂按工程师的确定执行

【答案】 B
102、施工合同中可约定保修期为5年的工程部位是()
A.地基基础
B.防水工程
C.给水管道
D.排水管道

【答案】 B
103、投标保证金将被没收的情形不包括（ ）。
A.投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标文件
B.投标人在投标有效期内修改投标文件
C.投标人采用不正当的手段骗取中标
D.中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正

【答案】 B
104、如发生了导致承包人增加开支的事件，但却是属于发包人也无法合理预见和克服的情况，则（　）。
A.同时补偿费用和利润
B.费用和利润均不补偿
C.可以补偿费用但不能补偿利润
D.可以补偿利润但不能补偿费用

【答案】 C
105、某工程通过了竣工验收，但在验收文件中提出了5处还需要承包人修改的工程缺陷。按照《建设工程施工合同（示范文本）》，在工程缺陷修改完成前，工程的保护和照管责任应由()负责。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.发包人和承包人共同

【答案】 B
106、施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由( )。
A.发包人承担，批准顺延工期
B.承包人承担，工期不可顺延
C.承包人承担，可以顺延工期
D.发包人承担，不批准顺延工期

【答案】 A
107、根据《标准施工合同》，在调价公式的应用中，以下基本原则表述正确的是（）。
A.由于变更导致合同中调价公式约定的权重变得不合理时，由监理人调整
B.因承包人原因导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效
C.需要调整价格的材料，以监理人复核后确认的材料单价及数量，作为调整依据
D.因承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日价格指数进行支付计算

【答案】 C
108、根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人在投标文件中提出采用专利技术的，专利技术使用费的报价和评审正确的是（　　）。
A.在投标报价外单列，单独进行投标报价评审
B.包含在投标报价中，综合进行投标报价评审
C.不进行报价，由评标委员会评估
D.不计入报价，中标后单独报价评审

【答案】 B
109、根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是()。
A.立即执行
B.拒绝执行
C.请承包商代表确认后再执行
D.请业主代表确认后再执行

【答案】 C
110、下列关于招标项目标底的叙述，错误的是（　　）。
A.招标人可以自行决定是否编制标底
B.标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容
C.若招标项目设有标底，应当在开标时公布
D.可以以投标报价超过标底上下10%作为否定投标的条件

【答案】 D
111、《招标投标法实施条例》规定，投标保证金有效期应当与投标有效期一致，投标有效期从（ ）之日起算。
A.发售招标文件
B.发出中标通知书
C.提交投标文件的截止
D.评标结束

【答案】 C
112、承包商运抵现场的施工设备，该设备已经使用完毕，后期施工不再使用该设备，正确的做法为（）。
A.承包人可自行调运到其他工地
B.至竣工结束，不得运出工地
C.经过工程师书面同意后，可以提前撤出工地
D.经过业主书面同意后，可以提前撤出工地

【答案】 C
113、对于技术复杂、专业性强的招标项目，从专家库中随机抽取的评标专家难以保证胜任评标工作的，可以由（　　）直接确定评标专家。
A.招投标监督机构
B.