2020-2025年监理工程师之合同管理模拟题库及答案下载.docx

2020-2025年监理工程师之合同管理模拟题库及答案下载

单选题（共360题）
1、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人收到承包人提交进度付款申请单后的处理程序为（　　）。
A.监理人核查→发包人确认→发包人出具经监理人签认的进度付款证书
B.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经发包人签认的进度付款证书
C.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经承包人签认的进度付款证书
D.监理人核查→承包人签认→发包人出具进度付款证书

【答案】 B
2、（2015年真题）关于设备招标的说法，错误的是（　　）。
A.可以采用公开招标或邀请招标方式
B.招标程序与施工招标基本相同
C.评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同
D.招标文件应对要求提供的货物、招标过程和合同条款予以说明

【答案】 C
3、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于变更意向书及变更指示发出主体的说法，正确的是（　　）。
A.可以由发包人发出
B.只能由监理人发出
C.可以由承包人发出
D.只能由发包人发出

【答案】 B
4、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是（）。
A.工程本身的损害
B.工程所需清理费用
C.承包人的施工机械损坏
D.因工程损害导致的第三方财产损失

【答案】 C
5、设计施工总承包合同中，监理人获得发包人同意后应提前（　）向承包人发出开始工作通知。因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（　）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求。
A.7天，90天
B.7天，30天
C.14天，90天
D.14天，30天

【答案】 A
6、(2015年真题)根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（ ）。
A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致
B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务
C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力
D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务

【答案】 D
7、三级营养师培训时间不得少于__________学时。
A.200
B.250
C.300
D.350

【答案】 B
8、（2018年真题）根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，价格已经确定的合同属于（　）。
A.管理合同
B.目标合同
C.标价合同
D.成本补偿合同

【答案】 C
9、施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的价格，应（）。
A.由监理人提出适当的变更价格，经发包人批准后执行
B.由承包人提出适当的变更价格，经监理人确认后执行
C.由发包人提出适当的变更价格，经承包人同意后执行
D.按照成本加利润原则，由监理人商定

【答案】 D
10、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（　）。
A.留置担保
B.保证担保
C.抵押担保
D.质押担保

【答案】 B
11、根据九部委发布的标准设计合同，发包人应提前（　　）向设计人发出开始设计通知。因发包人原因造成合同签订之日起（　　）内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
A.7天，60天
B.7天，90天
C.14天，60天
D.14天，90天

【答案】 B
12、根据 FIDIC《施工合同条件》，如果在接收证书颁发前业主使用了工程的任何部分，则下列说法正确的是（）
A.应承包商的要求，工程师应为该使用的部分颁发接收证书
B.该使用的部分视为自颁发接收证书之日起被业主接收
C.该使用部分的照管责任自颁发接收证书之日起转由业主承担
D.业主对该部分的使用使承包商招致了费用，承包商有权提出除利润以外的索赔

【答案】 A
13、在建设工程中，有关采购合同的特点说法正确的是（　）。
A.标的物品种多，供货条件差异小
B.与施工进度密切相关，不得延误，最好能提前交货
C.建筑材料采购合同不仅是在物资交货阶段
D.大型设备采购合同除交货外，包括生产阶段、安装调试、试运行、保修等

【答案】 D
14、关于建设工程勘察合同履行中发包人指示的说法，正确的是（）。
A.发包人的指示应盖有发包人单位章，或者由发包人代表签字确认
B.发包人代表或其授权人员紧急情况下可以当场签发临时书面指示
C.发包人代表应在临时书面指示发出后48小时内发出书面确认函
D.逾期未发出书面确认函的，则视为临时书面指示未得到发包人的书面确认

【答案】 B
15、以下有关民事责任的承担，正确的是（　　）。
A.民事责任承担，分为按份责任、平均责任和连带责任三类
B.对于按份责任，平均承担责任
C.对于连带责任，权利人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任
D.对于连带责任，实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，不得向其他连带责任人追偿

【答案】 C
16、《简明标准施工招标文件》适用于（　　）的项目
A.设计和施工由同一承包人承担的项目
B.技术要求复杂的大型项目
C.工期不超过12个月的项目
D.对施工阶段有较高的管理和协调能力要求的项目

【答案】 C
17、某建设工程项目，承包人于5月1日向监理人提请竣工验收申请报告，监理人认为工程尚不具备竣工验收条件，与5月14日通知承包人整改。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，与6月1日再次提交竣工验收申请报告，监理人审查后认为已具备竣工验收条件，6月10日提请发包人进行工程验收，6月20日验收合格。则实际竣工日期是( )。
A.5月1日
B.5月14日
C.6月1日
D.6月10日

【答案】 C
18、铝塑复合板幕墙即两层铝合金板中夹有低密度聚乙烯芯板，有关其性能哪条不对？( )
A.材料强度高
B.便于裁剪
C.价格比单板低
D.耐久不宜变形

【答案】 D
19、建设工程中涉及的代理主要是（　　）。
A.法定代理
B.指定代理
C.转代理
D.委托代理

【答案】 D
20、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。
A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人
B.投标文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意
C.承包人不得将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人
D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成

【答案】 C
21、从开工直到颁发工程接收证书之日止的时段，工程照管的责任应由（　）承担。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.争端避免裁决委员会

【答案】 B
22、根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，在有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由（　）安排人员负责安全保卫工作。
A.发包人
B.勘察人
C.监理人
D.项目施工单位

【答案】 A
23、材料采购合同履行管理中，除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和(或)损坏，卖方应在收到买方的通知后（）日内免费补齐短缺和(或)损坏的部分。
A.7
B.14
C.24
D.28

【答案】 A
24、监理公司取得法人资格的时间为()日。
A.注册资金到位
B.公司成立
C.工商行政管理机关核准登记
D.建设行政主管部门颁发资质证书

【答案】 C
25、静态状态相当于能量消耗为（　　）kcal/kg体重/min。
A.0.06
B.0.03
C.0.02
D.0.01

【答案】 D
26、由发包人采购承包人安装的设备，试车检验发现设备制造质量较差需要更换，则该事件的处理方式应为()
A.发包人拆除不合格设备
B.发包人负责更换
C.发包人重新安装
D.合同工期不予顺延

【答案】 B
27、某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同()
A.不成立
B.成立
C.无效
D.可撤销

【答案】 B
28、设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是()
A.投标单位的企业规模大小
B.投标方案的投入、产出比高低
C.完成初步设计时间的早晚
D.投标单位的质量管理体系是否科学

【答案】 A
29、在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是()
A.建筑物
B.施工工程技术
C.施工工程款
D.工程施工行为

【答案】 D
30、勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人的工作的是()
A.现场地上障碍物的拆除工作
B.勘察现场设备机具的布置和架设
C.完成通水、通电及道路平整作业
D.提供水上作业用船

【答案】 B
31、关于代理法律特征的表述中，不正确的是（ ）。
A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为
B.代理人以代理人的名义实施代理行为
C.被代理人对代理行为承担民事责任
D.代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志

【答案】 B
32、下列关于勘察人勘察义务的说法正确的是（）。
A.如果发包人要求中的标准高于现行规范规定，应当按照现行规范规定执行
B.应按照勘察合同生效时适用的法律规定.规范和标准完成勘察工作
C.法律规定.规范和标准发生重大变化时，应向发包人提出遵守新规定的建议
D.只需要遵守发包人的要求，保证勘察质量

【答案】 C
33、以下标准不属于综合评估法的初步评审标准的是（　　）。
A.形式评审标准
B.资格评审标准
C.响应性评审标准
D.施工组织设计和项目管理机构评审标准

【答案】 D
34、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前（ ）日向承包人发出开工通知。
A.7
B.10
C.14
D.15

【答案】 A
35、甲公司授权其采购员到乙公司购买一批电视机，并交给该采购员一份已盖公司公章的空白合同书，该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电视机的合同。乙公司按时交货后未收到货款，双方发生了纠纷，则下列表述错误的是()。
A.乙公司可以要求甲公司支付电视机货款
B.要求该采购员支付电视机货款
C.乙公司可以中止合同并要求甲公司退货
D甲公司应当支付电视机货款

【答案】 B
36、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，工程接收证书颁发后，承包人按监理人指示完成施工场地内残留垃圾清除工作的费用应由（　　）承担。
A.发包人
B.监理人
C.发包人和承包人共同
D.承包人

【答案】 D
37、依照标准施工合同通用条款的规定，（　　）属于监理人应当完成的工作。
A.负责施工现场的安全保卫
B.做好施工现场地下管线和地下设施的保护工作
C.审查施工实施方案
D.组织设计交底

【答案】 C
38、（2019年真题）招标程序中资格预审与资格后审的区别主要体现在审查投标人资格的（　）。
A.目的
B.时间
C.内容
D.方法

【答案】 B
39、某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失。下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是()。
A.各自承担自己的损失
B.分别赔偿对方的损失
C.供应方赔偿购买方1万元损失
D.供应方赔偿购买方2万元损失

【答案】 C
40、适用于进行资格预审的公开招标的是（）。
A.招标公告
B.投标邀请书
C.工程量清单
D.内部招标通告

【答案】 A
41、合同工期的作用是(　　)。
A.承包人进行工程索赔的依据
B.发包人组织竣工验收的依据
C.判别是否予以顺延工期的标准
D.用于判定承包人是否按期竣工的标准

【答案】 D
42、(2017年真题)根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义或内容矛盾时，优先解释的顺序是（ ）。
A.投标函→合同协议书→通用合同条款
B.投标函→通用合同条款→合同协议书
C.合同协议书→投标函→通用合同条款
D.合同协议书→通用合同条例→投标函

【答案】 C
43、对于可能发生的变更，下列关于监理人指示变更的说法不正确的是（　　）。
A.与承包人协商后确定实施变更
B.承包人收到变更意向书后可以不同意实施变更
C.承包人同意实施变更的，可以直接实施变更
D.经发包人同意后发出变更指示

【答案】 C
44、信息收集方法可分为二手资料法、实验法和（　　）。
A.调查法
B.采集法
C.访问法
D.描述法

【答案】 C
45、某招标项目，招标人在原定投标截止日前10天发出最后一份书面答疑文件，则此时投标截止时间至少应延长（　）天。
A.5
B.10
C.15
D.20

【答案】 A
46、下列关于合同公证的说法中，正确的是()。
A.合同公证只能确认合同的真实性
B.合同公证由工商行政管理机关作出

C.合同公证的效力只能限于国内
D.经公证的合同，法律效力高于经过鉴证的合同

【答案】 D
47、项目经理负责工程项目管理,其授权行为构成（ ）
A.表见代理
B.法定代理
C.指定代理
D.委托代理

【答案】 D
48、根据AIA 文本，为业主对设计和施工阶段的有关问题提供咨询服务，不负责工程分包的发包，与分包单位的合同由业主直接签订，属于（ ）。
A.代理型CM
B.风险型CM
C.管理型CM
D.责任型CM

【答案】 A
49、担保方式中的保证是指（），当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。

A.债务人和债权人的约定
B.保证人和债务人的约定
C.保证人和债权人的约定
D.公证人和债权人的约定

【答案】 C
50、由于采购方在合同内填错到货地点导致供货方送货不能顺利交接货物的，所产生的后果由（ ）承担。
A.采购方
B.代运方
C.供货方
D.采购方和供货方共同

【答案】 A
51、根据合同约定的估价原则，监理人收到承包人变更报价书后的（　　）天内，根据合同约定的估价原则，进行变更价格的商定或确定。
A.7
B.14
C.28
D.56

【答案】 B
52、《标准施工招标文件》（2007年版），在其通用合同条款中规定，除专用合同条款另有约定外，（　　）应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险
A.施工合同的发包人
B.施工合同的承包人
C.施工合同发包人和承包人
D.工程项目的代建方和施工合同的发包人

【答案】 B
53、《合同法》规定的不安抗辩权制度，是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。下列情形中，当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是()。
A.对方当事人降低注册资金
B.对方当事人银行贷款数额激增
C.对方当事人的法定代表人变更
D.对方当事人经营状况严重恶化

【答案】 D

54、招标人最迟应当在书面合同签订后( )日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
A.3
B.5
C.7
D.15

【答案】 B
55、踏勘现场后涉及对招标文件进行澄清修改的，招标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少( )日前以书面形式通知所有招标文件收受人。
A.7
B.14
C.15
D.28

【答案】 C
56、在有限数量制的资格审查中，如通过详细审查的申请人为7 个，而资格审查文件规定的数量为9 个，则（ ）。
A.不需要评分，选其中前3 名通过资格审查
B.需要进行评分，7 家均通过资格审查
C.不需要进行评分，7 家均通过资格审查
D.需重新进行资格审查

【答案】 C
57、FIDIC《施工合同条件》中的指定分包商是业主选择的施工单位，关于指定分包商施工中协调管理的说法，正确的是()
A.指定分包商的施工自行管理，不需要协调
B.应由工程师负责指定分包商施工的协调管理
C.应由承包商负责指定分包商施工的协调管理
D.应由业主负责指定分包商施工的协调管理

【答案】 C
58、下列关于施工合同中监理人的地位，不正确的是( )。
A.监理人属于受发包人聘请的管理人，与承包人没有任何利益关系
B.监理人在施工合同的履行管理中是“独立的第三方”
C.监理人不是施工合同的当事人
D.在授权范围内独立工作

【答案】 B
59、某桥梁工程施工，中间桥墩施工到基底设计标高时遇到软弱地基，承包商按照工程师的指示采取了相应的技术施工增加了施工成本20万元，为此提出了索赔，工程师审查索赔发现，桥台施工时河水实际水位低于技术资料中给定的水位条件，承包商的施工成本节约了3万元，岸上引桥施工条件也比资料表说明的条件好；节约施工成本4万元。根据FIDIC《施工合同条件》，工程师应批准的索赔金额为()万元。
A.20
B.17
C.16
D.13

【答案】 D
60、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。
A.容易获得最优设计方案
B.发包人便于控制实施过程
C.合同责任明确
D.承包人承担的风险小

【答案】 C
61、招标人和中标人应当在（　）之日起（　）之内，订立书面合同
A.中标通知书发出，15日
B.中标通知书发出，30日
C.中标通知书送达，15日
D.中标通知书送达，30日

【答案】 B
62、对于可能发生的变更，下列关于监理人指示变更的说法正确的是（）。
A.不需征求承包人意见
B.承包人收到变更意向书后应当同意实施变更
C.承包人同意实施变更的，监理人应当发出变更指示
D.经发包人同意后发出变更指示

答案】 D
63、对于大型工程为了检验承包人的设计、设备造型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由( )组织，应在试验日期提前( )通知对方。
A.承包人或发包人，21天
B.发包人，14天
C.承包人或发包人，14天
D.承包人，21天

【答案】 A
64、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的投标人须知，投标人项目组织机构中应具有工程设计类注册执业资格的人员是指（　　）。
A.设计负责人
B.设计专业负责人
C.项目经理
D.项目技术负责人

【答案】 A
65、大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时，正确的处理方式（　）。
A.业主根据变更重新与承包商签订合同
B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准
C.业主按照规定程序办理变更审批手续
D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计

【答案】 C
66、设计合同中，定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自（　）之日起生效。
A.合同签字盖章
B.实际交付
C.发包人完成实际任务书审批
D.设计人收到发包人设计基础资料

【答案】 B
67、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，由（　　）负责对工程的所有部分正确定位，并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或准线中的任何差错。
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.业或承包商

【答案】 B
68、下列我国城乡常用路面中，防起尘性、消声性均好的是( )。
A.混凝土路面
B.沥青混凝土路面
C.级配碎石路面
D.沥青表面处理路面

【答案】 B
69、关于标准施工合同给出的合同附件格式中，履约保函和预付款保函的说法，正确的是（ ）。
A.工程预付款担保采用的形式是动产质押
B.工程履约担保采用的形式是在建工程抵押
C.预付款担保自预付款支付给承包人起生效
D.履约担保自发承包签订合同之日起，至签发缺陷责任终止证书止

【答案】 C
70、关于法律事实的说法，正确的是（ ）。
A.法律事实不包括事件
B.罢工属于法律事实中的行为
C.法院判决不属于法律事实中的行为
D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

【答案】 D
71、(2015年真题)根据《标准施工合同》，“合同进度计划”是指（　　）。
A.承包人投标书内提交的进度计划
B.施工准备阶段承包人编制的进度计划
C.承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划
D.承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划

【答案】 C
72、通用条款对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约定形式，（　　）负责办理并承担费用，因此需在专用条款内明确。
A.承包人
B.发包人
C.分包人
D.监理人

【答案】 A
73、工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是( )。
A.要求重新评标
B.回头说明其不同意见和理由
C.书面说明其不同意见和理由
D.要求其他成员说明同意的意见和理由

【答案】 C
74、某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是（　）。【相关知识点新教材已删除】
A.外观检验法
B.衡量法
C.经验鉴别法
D.物理检验法

【答案】 B
75、某工程使用FIDIC《施工合同条件》订立合同，约定竣工日为10月20日。业主在10月10日提前占用工程，工程师于10月13日颁发了接收证书，承包商于10月30日完成了竣工检验，则该工程的竣工日为()
A.10月10日
B.10月13日
C.10月20日
D.10月30日

【答案】 A
76、（2017年真题）作为合同法律关系主体的自然人必须具备（　）能力。
A.完全民事行为
B.限制民事行为
C.与合同履行相适应的民事行为
D.一般民事行为

【答案】 C
77、非营利法人不包括( )。
A.基金会
B.事业单位
C.社会团体
D.法人的分支机构

【答案】 D
78、根据FIDIC《施工合同条件》，施工合同的有效期为自合同订立之日起至()之日止。
A.竣工验收
B.工程师签发工程接收证书
C.工程师签发履约证书
D.结清单生效

【答案】 D
79、对于进口的设备，将货物在出口国装船港装上船之前的一切费用均已包含在报价是（　　）。
A.FOB价
B.FCA价
C.CIF价
D.CIP价

【答案】 A
80、(2016年真题)根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内，（　　）共同进行验收。
A.会同监理人在交货地点
B.会同发包人代表、监理人在交货地点
C.会同监理人在施工现场
D.会同发包人代表、监理人在施工现场

【答案】 A
81、关于竣工验收的表述中，不正确的是（ ）。
A.以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，并在工程接收证书中写明
B.实际竣工日用以计算施工期限，与合同工期对照判定承包人是提前竣工还是延误竣工
C.发包人在收到承包人竣工验收申请报告56d后未进行验收，视为未通过验收
D.实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的情况除外

【答案】 C
82、按照监理合同示范文本的规定，下列关于有异议的监理酬金支付的说法中，正确的是()
A.按监理人要求的金额支付，异议部分与监理人协商后在下次支付中扣回
B.无异议部分的酬金按时支付，有异议部分暂不支付
C.本次不支付，监理人修改后并入下一次支付
D.将支付通知书退回监理人，修改重新提交后再支付

【答案】 B
83、关于联合体投标的说法错误的是（ ）。
A.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书
B.承诺就中标项目向招标人承担连带责任
C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级
D.联合体各方不得再以自己的名义单独在本招标项目中投标

【答案】 C
84、（2021年真题根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于发包人义务的是（　　）。
A.组织设计交底
B.编制施工环保措施计划
C.审批施工组织设计
D.组织论证专项施工方案

【答案】 A
85、除专用合同条款另有约定外，材料采购合同解释合同文件的优先顺序正确的是（　）。
A.中标通知书优先于合同协议书
B.投标函优先于专用合同条款
C.供货要求优先于通用合同条款
D.相关服务计划优先于中标通知书

【答案】 B
86、按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险|生较大的分部分项工程的专项施工，还需经（ ）人以上专家论证方案的安全性和可靠性。
A.3
B.5
C.7
D.9

【答案】 B
87、根据《标准施工合同》，由于异常恶劣的气候条件带来的延误与损失，（　　）。
A.不能顺延工程，不能补偿费用和利润
B.可以顺延工程，但不能补偿费用和利润
C.可以顺延工程，可以补偿费用但不能补偿利润
D.可以顺延工程，可以补偿费用和利润

【答案】 B
88、（2018年真题）《标准施工合同》中“暂估价”的含义是（　）。
A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用
B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用
C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用
D.暂估价属于签约合同价的组成部分

【答案】 D
89、下列关于资格预审程序的说法，错误的是（　　）。
A.资格预审分为初步审查和详细审查
B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级高的单位确定资质等级
C.联合体各方不得再以各自名义在同一标段中参加资格预审
D.不允许低资质企业承揽高等级工程的施工

【答案】 B
90、某施工项目采用评标价法评标，评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是()
A.甲投标人，合同价为7040万元
B.甲投标人，合同价为7080万元
C.乙投标人，合同价为7050万元
D.乙投标人，合同价为7060万元

【答案】 B
91、关于设计招标与工程项目实施阶段其他招标在程序上的主要区别，说法错误的是（）。
A.虽然设计投标报价占项目总投资额的比例不大，但设计方案对工程项目往往更具全局性.长效性和创新性影响
B.招标人可以不征得未中标人的书面同意，直接采用其投标文件中的技术方案，但应给予合理的使用费
C.设计方案的优劣往往需要经过较长时间的检验，不易在短期内准确地量化评判
D.设计招标可以按设计工作深度的不同分期进行，但设计进度计划需要满足总体投资计划及配合施工安装和采购工作的要求

【答案】 B
92、将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照()进行的分类。
A.索赔目的
B.索赔起因
C.索赔的合同依据
D.索赔事件的性质

【答案】 C
93、关于抵押的说法，正确的是（ ）。
A.抵押的财产不转移占有
B.抵押的财产应当为抵押人所有
C.土地所有权可以作为抵押物
D.抵押合同应自登记之日起生效

【答案】 A
94、某合伙企业与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，则下列说法正确的是（　　）。
A.合伙企业不能成为合同法律关系的主体
B.采购合同无效
C.合伙企业以其全部财产独立承担民事责任
D.合伙企业财产不足以清偿债务时，合伙人承担无限责任

【答案】 D
95、 可调总价合同又称变动总价合同，市场价格变动等风险由（）承担。
A.业主
B.承包商
C.分包商
D.监理人

【答案】 A
96、下列关于标准设计施工总承包招标的说法中，错误的是（ ）。
A.包括设计要求的质量标准
B.招标人对招标文件的澄清不作为招标文件的组成
C.项目经理应当具备工程设计类或工程施工类注册执业资格
D招标人给予未中标人设计成果补偿的，有权免费使用

【答案】 B
97、根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，优先解释顺序仅次于合同协议书和合同条件的合同文件是（　　）。
A.投标书
B.工程量清单
C.业主要求
D.设计标准

【答案】 C
98、在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，（　）应承担责任。
A.卖方
B.买方
C.第三方
D.买卖双方平均分担

【答案】 A
99、下列属于安全运动条件的是（　　）。
A.身体不适时要休息
B.一开始不要做剧烈的运动
C.水分的补给充足
D.饿了也要坚持运动
E.可以长时间进行室内运动

【答案】 A
100、根据美国AIA标准合同文件，CM合同中与雇主订立合同的当事人是( )。
A.建筑师
B.专业咨询机构
C.施工承包商
D.承担分包工作的分包商

【答案】 C
101、资格审查委员会在进行初步审查时，对申请人提交的资格预审文件的审查内容不包括（ ）
A.提供资料的有效性
B.新承接的项目情况表，应付中标通知书和合同协议书复印件
C.联合体申请人除了提供联合体协议书并明确联合体牵头人外，还应包括联合体各方按上述要求的相关情况资料
D.评定申请人的资质条件.能力和信誉是否满足招标工程的要求

【答案】 D
102、施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行550万元本金、25万元利息、50万元违约金。拍卖房产得款475万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务（　　）。
A.全部消灭
B.还有75万元
C.还有125万元
D.还有160万元

【答案】 D
103、（2018年真题）某通用设备采购招标项目，采用经评审的最低投标价法进行评标时，则中标人应为（　）。
A.报价最低者
B.评标得分最低者
C.评标得分最高者
D.评标价最低者

【答案】 D
104、（2013年真题）关于投标保证有效期的说法，正确的是（　　）。
A.投标保证有效期应从投标时起算
B.投标保证有效期应从提交投标文件截止之日起算
C.投标保证有效期不得延长
D.投标保证有效期应长于投标有效期

【答案】 B
105、根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由()进行补偿。
A.发包人
B.承包人
C.合同条款确定的该风险责任人
D.造价咨询机构

【答案】 C
106、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（ ）承担。
A.发包人
B.承包人
C.受益人
D.负有投保义务的当事人

【答案】 D
107、根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指（）。
A.发包人组织的工程竣工验收合格日
B.工程施工合同中双方约定的完工日
C.工程接收证书中写明的实际竣工日
D.承包人施工任务的实际完工日

【答案】 C
108、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释。合同中没有约定的，优先顺序正确的是()。
A.合同协议书、通用条款、专用条款
B.中标通知书、专用条款、协议书
C.中标通知书、专用条款、投标书
D.中标通知书、专用条款、工程量清单

【答案】 D
109、某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由()。
A.工程师负责检验，发包人承担检验费用
B.工程师负责检验，承包人承担检验费用
C.承包人负责检验，发包人承担检验费用
D.承包人负责检验，承包人承担检验费用

【答案】 C
110、依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（　）。
A.15日
B.20日
C.30日
D.90日

【答案】 B
111、根据NEC《工程施工合同》，对于签订合同时价格已经确定的合同属于（　）。
A.目标合同
B.标价合同
C.管理合同
D.成本补偿合同

【答案】 B
112、根据《标准施工招标文件》，以下（　　）不属于招标文件的有效内容。
A.投标预备会会议纪要
B.对投标人质疑的书面解答
C.对招标文件的修改、澄清文件
D.评标报告

【答案】 D
113、（2020年真题）根据FIDIC《施工合同条件》，承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于（　）日。
A.14
B.21
C.28
D.30

【答案】 A
114、按照设计合同示范文本规定，下列有关设计错误后果责任的说法中，不正确的是()
A.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费
B.损失严重的应向发包人支付赔偿金
C.累计赔偿总额不应超过设计费用总额
D.赔偿责任按工程实际损失的百分比计算

【答案】 C
115、合同实施计划是保证合同履行的重要手段，合同实施计划不包括（　　）
A.合同实施的主要风险
B.合同实施总体安排
C.合同分解与管理策划
D.合同实施保证体系的建立

【答案】 A
116、关于建设工程勘察合同履行中发包人指示的说法，正确的是（）。
A.发包人的指示应盖有发包人单位章，或者由发包人代表签字确认
B.发包人代表紧急情况下可以当场发出临时口头指示，但事后需及时书面确认
C.发包人代表应在临时指示发出后24小时内发出书面确认函
D.逾期未发出书面确认函的，则视为临时指示未得到发包人的书面确认

【答案】 C
117、下列关于标底的说法正确的是（ ）。
A.是招标文件的必备内容
B.不等于工程的概（预）算
C.等于合同价格
D.在招标过程中应当保密

【答案】 B
118、招标人对已发出的招标文件进行修改的，应当在（　　）以书面形式通知所有招标文件收受人。
A