2020-2025年监理工程师之合同管理能力提升试卷A卷附答案.docx

2020-2025年监理工程师之合同管理能力提升试卷A卷附答案

单选题（共360题）
1、根据《标准设计施工总承包招标文件》，工程总承包项目的项目经理（　　）。
A.必须具备工程施工类注册执业资格
B.必须具备工程设计类注册执业资格
C.必须同时具备工程设计类和工程施工类注册执业资格
D.具有工程设计类或工程施工类注册执业资格其中一个资质

【答案】 D
2、关于建设工程勘察合同履行中发包人管理的说法，不正确的是（）。
A.获得发包人代表授权的人员发出的指示视为已得到发包人代表的同意
B.监理人在权限范围内发出的指示视为已得到发包人的批准
C.发包人代表逾期未发出临时书面指示的书面确认函，该临时指示视为发包人的正式指示
D.发包人对勘察人书面提出的事项逾期未答复，视为已获得发包人的批准

【答案】 A
3、（2019年真题）招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的（　）。
A.目的
B.时间
C.内容
D.方法

【答案】 B
4、根据九部委发布的标准设计合同，因发包人原因造成合同签订之日起（　）内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
A.30天
B.60天
C.90天
D.180天

【答案】 C
5、根据《民法典》担保物权分编和合同编，不能作为质押担保的是（　）。
A.建设用地使用权
B.股权
C.注册商标专用权
D.专利权

【答案】 A
6、在招标投标阶段暂时不能合理确定价格，但在合同履行阶段必然发生的价格，称之为（）。
A.暂估价
B.暂列金额
C.合同价格
D.签约合同价

【答案】 A
7、根据九部委发布的《标准设计合同》，设计费用的支付说法正确的是（　　）。
A.设计费用只能采用定金支付，不能采用预付款
B.由于不可抗力或设计人的原因解除合同时，定金不予退还
C.设计费应保留3%的质量保证金
D.发包人应在收到中期支付申请后的28天内支付中期款项

答案】 D
8、经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关()的规定。
A.债权转让
B.债务承担
C.由第三人向债权人履行债务
D.债务人向第三人履行债务

【答案】 C
9、（2021年真题）根据《标准材料采购招标文件》，全部合同材料质量保证期届满后，买方应在一定时间内向卖方支付合同价格（　　）的结清款。
A.10%
B.5%
C.3%
D.2%

【答案】 B
10、建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应()。
A.申请仲裁机构重新仲裁
B申请仲裁机构撤销仲裁裁决
C.申请人民法院撤销仲裁裁决
D.申请政府主管部门撤销该裁决

【答案】 C
11、依据《担保法》，( )担保方式只能由合同当事人本人提供担保。
A.保证
B.抵押
C.质押
D.定金

【答案】 D
12、根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，拟建工程范围还没有完全界定，合同双方先约定合同的目标成本，此时应选用（　　）条款。
A.管理合同
B.目标合同
C.标价合同
D.成本补偿合同

【答案】 B
13、乙未经授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同 ( )
A.效力待定
B.无效
C.有效
D.经过乙催告甲后生效

【答案】 A
14、食物血糖负荷GL体现食物碳水化合物的（　　）对血糖的影响。
A.质量
B.数量
C.种类
D.摄取方式

【答案】 B
15、（2018年真题）招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足（　）天，应相应延长投标截止时间。
A.5
B.10
C.15
D.20

【答案】 C
16、按照FIDIC《施工合同条件》规定，在()后，业主应将保留金全部返还给承包商。
A.颁发工程接收证书
B.颁发履约证书
C.签发最终支付证书
D.承包商提交结清单

【答案】 B
17、9部委在标准施工合同的基础上，又颁发了《标准设计施工总承包招标文件》(2012年版)，其中包括（　　）。
A.《合同条款》
B.《合同格式》
C.《合同内容及格式》
D.《合同条款及格式》

【答案】 D
18、根据FIDIC《施工合同条件》，所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商（ ）前不能合理预见的风险。
A.基准日
B.在提交投标书日期
C.开标
D.递交投标保证金

【答案】 B
19、(2016年真题)工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人按照（　）的原则商定或确定。
A.成本加酬金
B.成本加利润
C.成本加规费
D.直接成本加间接成本

【答案】 B
20、 设计施工总承包合同模式下，关于承包人负责竣工后试验的说法，正确的是()。
A.承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，在发包人在场的情况下进行
B.发包人应派遣具有适当资质和经验的工作人员，直接按照操作和维修手册进行
C.承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，发包人在不在场均可进行
D.试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等由承包人提供

【答案】 A
21、某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。原设计人由于资源能力有限，不能在要求的时间内完成，发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则（　　）。
A.原设计人对变更的设计不承担责任
B.该部分设计成果需经原设计人审查批准
C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任
D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任

【答案】 A
22、因被代理人对代理人授权不明确，给第三人造成损失，关于损失承担的说法，正确的是（　）。
A.由被代理人自行承担责任
B.由代理人自行承担责任
C.由第三人自行承担责任
D.由被代理人与代理人承担连带责任

【答案】 D
23、下列招标项目中，不能采用最低评标价法评标的是（　）。
A.施工招标
B.材料招标
C.设备招标
D.设计招标

【答案】 D
24、在建设工程中，建设实施过程的内在规律是（　）。
A.先勘察.后设计.再施工
B.先设计.后勘察.再施工
C.先施工.后设计.再勘察
D.先勘察.后施工.再设计

【答案】 A
25、根据FIDIC《施工合同条件》，关于解决合同争议程序的说法，证确的是()
A.双方协商→争端裁决委员会决定→仲裁
B.工程师确定→双方协商→争端裁决委员会决定
C.工程师确定→争端裁决委员会决定→仲裁
D.双方协商→工程师确定→争端裁决委员会决定

【答案】 C
26、委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是()。
A.委托人增加监理工作内容较多
B.执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束
C.委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年
D.委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料

【答案】 C
27、下列关于投标前现场踏勘的说法中，错误的是（ ）。
A.有利于投标人全面了解招标项目情况
B.有利于减少可能的争议
C.主要踏勘项目经济、地理、地质、气候等客观条件和环境
D.投标人可在方便时自行前往现场踏勘

【答案】 D
28、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于设备试车达不到要求时确定责任方的说法中，正确的是()。
A.由于设计原因试车达不到要求，由工程师指示设计单位修改设计，承包人负责重新安装，发包人承担相应费用
B.发包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由承包人负责拆除并重新采购，发包人承担相应的费用
C.承包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由发包人负责重新采购，承包人负责安装并承担相应的费用
D.由于施工安装原因试车达不到要求，承包人承担返工的费用

【答案】 D
29、 投标保证金的有效期限从( )之日起计算。
A招标文件出售
B.投标文件递交
C.投标截止
D.中标通知书发出

【答案】 C
30、下列招标人对施工投标保函的处理方法中，正确的是( )。
A.未中标的投标人不退还
B.中标的投标人在中标的同时退还
C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还
D.未中标的投标人不可向招标人索回投标保函

【答案】 C
31、根据九部委设计合同的规定，除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后（　）内，确定发包人代表。
A.3天
B.7天
C.14天
D.28天

【答案】 C
32、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，自监理入收到承包人的设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限应不超过（　　）日。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 C
33、 施工组织设计完成后，按专用条款的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送(　　)审批。
A.承包人
B.发包人
C.设计人
D.监理人

【答案】 D
34、下列属于《施工合同条件》适用范围的是（）。
A.大型或较复杂的工程项目
B.承包商以交钥匙方式进行设计.采购和施工的总承包
C.重复性的工程项目
D.投资金额相对较小的项目

【答案】 A
35、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，（　　）可代为办理，所需费用由（　　）承担。
A.发包人，发包人
B.发包人，承包人
C.监理人，发包人
D.监理人，承包人

【答案】 B
36、某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人()。
A.可以采用直接委托方式发包
B.可以自行招标，但应当备案
C.可以自行招标，无需备案
D.必须委托中介机构代理招标

【答案】 B
37、（2019年真题）关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（　）。

A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用
B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时，允许与通用合同条款不一致
C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化
D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效

【答案】 B
38、下列对测量婴幼儿头顶至臂长和身长叙述正确的是（　　）。
A.被测婴幼儿脱去鞋帽株
B.保留小数点后两位
C.婴幼儿需站立测量
D.婴幼儿头顶至臂长和身长分别对应于儿童的身高和坐高

【答案】 A
39、（2021年真题）根据《标准施工合同文件》中的通用合同条款，承包人应在施工过程中负责管理施工控制网点，并在（　　）后将其移交发包人。
A.工程缺陷责任期届满
B.工程竣工
C.工程竣工验收合格
D.工程最终结算

【答案】 B
40、下列食物中脂肪含量较低的是（　　）。
A.坚果
B.水果
C.淀粉
D.菌藻类
E.谷类

【答案】 B
41、下列氨基酸属于必需氨基酸的是（　　）。
A.天门冬氨酸
B.亮氨酸
C.组氨酸
D.苯丙氨酸
E.缬氨酸

【答案】 B
42、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是（ ）。
A.投标保证金凭证
B.预付款担保凭证
C.履约担保凭证
D.质量管理体系认证文件

【答案】 C
43、根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是（　）。
A.依法成立的企业
B.地方政府成立的事业单位
C.依法成立的行业协会
D.行业主管部门设立的服务机构

【答案】 A
44、关于钢销式(干挂石材技术之一)石材幕墙的设计，下列表述中哪条不符合规范的强制性条文？( )
A.可在8度抗震设防区适用
B.高度不宜大于20m
C.石板面积不宜大于1㎡，厚度不应小于25mm
D.钢销与连接板应采用不锈钢

【答案】 A
45、保证法律关系应当参加的主体至少有（　）。
A.保证人、被保证人
B.保证人、被保证人、债权人
C.被保证人、债权人
D.保证人、债权人

【答案】 B
46、根据《标准施工合同》，工程实际竣工日，为（　）。
A.承包人提交竣工验收申请报告之日
B.监理人审查合格竣工验收申报报告之日
C.发包人组织进行验收之日
D.工程接收证书颁发日

【答案】 A
47、对于可能发生的变更，下列关于监理人指示变更的说法不正确的是（　　）。
A.与承包人协商后确定实施变更
B.承包人收到变更意向书后可以不同意实施变更
C.承包人同意实施变更的，可以直接实施变更
D.经发包人同意后发出变更指示

【答案】 C
48、根据 FIDIC《施工合同条件》，关于工程接收的说法不正确的是（）。
A.承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期至少14天前向工程师发出申请接收证书的通知
B.业主接收工程的，工程师应在收到承包商申请通知后28天内颁发接收证书
C.工程师在承包商提交接收申请28天内未答复，则视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第14天竣工
D.工程视为竣工，同时视为工程师已颁发了接收证书

【答案】 C
49、承包人对施工专业分包管理的职责是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.负责专业分包工程的施工组织管理
B审查专业工程分包人的质量保证体系
C.选派分包工程的项目经理
D.负责对分包工程进行全面的质量检查

【答案】 B
50、经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关()的规定。
A.债权转让
B.债务承担
C.由第三人向债权人履行债务
D.债务人向第三人履行债务

【答案】 C
51、根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是（ ） ．
A.质量标准和设计文件审批程序
B.质量标准、设计业绩和人员资格
C.设计文件审批和设计变更程序
D.设计业绩、人员资格和设计变更程序

【答案】 B
52、下列关于安全事故处理程序说法不正确的是（）。
A.施工过程中发生安全事故时，承包人应立即通知监理人
B.发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失
C.需要移动现场物品时，应做出标记和书面记录，妥善保管有关证据
D.监理人应及时向有关部门如实报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施

【答案】 D
53、大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时，正确的处理方式（ ）
A.业主根据变更重新与承包商签订合同
B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准
C.业主按照规定程序办理变更审批手续
D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计

【答案】 C
54、按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为()
A.签发工程接收证书日
B.颁发履约证书日
C.结清单生效日
D.签发最终支付证书日

【答案】 C
55、根据《标准施工合同》，合同进度计划的主要作用是（　）。
A.监理人确认承包人逾期违约的依据
B.监理人签认索赔付款证书的依据
C.施工进度受到非承包人责任原因的干扰后，监理人判定是否应顺延合同工期的依据
D.承包人编制资金计划的基础

【答案】 C
56、某工程投标了建设工程一切险，在任何情况下保险的赔偿金额均不得超过（　）。
A.保险单明细表中对应列明的每次事故赔偿限额
B.每次事故的损失金额
C.承包商在合同中列明的金额
D.相关法律法规规定的金额

【答案】 A
57、监理人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款（）。
A.提前支付
B.竣工后一次支付
C.确认后一次支付
D.与工程进度款同期支付

【答案】 D
58、关于使用标准合同示范文本的作用（九部委标准文本系列）说法错误的是（ ）。
A.有助于提高交易效率，增加交易成本
B.有利于当事人履行合同的规范和顺畅
C.有利于对合同的审计和监督
D.有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷

【答案】 A
59、美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）的说法，正确的是（　）。
A.承包商不与分包商订立分包合同
B.不允许承包商将全部施工任务进行分包
C.采用成本加酬金的计价方式
D.采用单价合同的计价方式

【答案】 C
60、设计施工总承包合同的价格清单，是指承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为（　　）。
A.标底
B.签约合同价
C.最高投标限价
D.工程结算价

【答案】 B
61、下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是()。
A.设计招标应为设计方案最优者
B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者
C.施工招标为投标报价最低者
D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者

【答案】 C
62、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（　）。
A.留置担保
B.保证担保
C.抵押担保
D.质押担保

【答案】 B
63、设计施工总承包合同中，下列事件发生后不能索赔利润的是（　　）。
A.提供的基准资料错误
B.异常恶劣的气候条件
C.发包人原因造成质量不合格
D.发包人违约解除合同

【答案】 B
64AIA C191将整个项目实施过程分为8个阶段，不包括（　　）
A.概念阶段
B.施工阶段
C.招投标阶段
D.标准设计阶段

【答案】 C
65、根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，关于定金的说法，正确的是()
A.定金应以勘察费为基础计算
B.定金应以工程投资额为基础计算
C.定金的比例由当事人自由约定
D.定金只能抵作勘察费

【答案】 A
66、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任划分应为()。
A.发包人负责试验，费用由发包人承担
B.发包人负责试验，费用由承包人承担
C.承包人负责试验，费用由发包人承担
D.承包人负责试验，费用由承包人承担

【答案】 C
67、根据《标准施工合同》，施工合同文件不包括（）。
A.合同协议书
B.中标通知书
C.投标函及投标函附录
D.投标企业定额标准

【答案】 D
68、对于大型项目，竣工后试验由（　　）进行。
A.发包人
B.承包人
C.发包人或承包人
D.监理人

【答案】 C
69、卖方在装运港将货物装上买方指定的船只，即完成交货，卖方负责办理包括将货物在指定的装船港装上船之前的一切运输事项及运输费用，费用包含在报价中。是指（）
A.FO
B.FCA
C.CIP
D.CIP

【答案】 A
70、下列关于“缔约过失责任”的说法中，正确的是()
A.当事人按照合同约定履行义务时，给第三人造成损失的，应承担赔偿责任
B.当事人履行义务不符合合同约定.给对方当事人造成损失的，应承担赔偿责任
C.订立合同时，当事人因判断失误对-自身受到的损失应自负
D.订立合同时，一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任

【答案】 D
71、（2017年真题）建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是（　）。
A.监理人对工程实施的监督力度降低
B.承包人的工程索赔增多
C.工程投资控制难度增加
D.发包人的工程风险加大

【答案】 A
72、（　　）在施工过程中负责管理施工控制网点，对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复。
A.承包人
B.分包人
C.监理人
D.发包人

【答案】 A
73、在建设工程中，有关采购合同的特点说法正确的是（　）。
A.标的物品种多，供货条件差异小
B.与施工进度密切相关，不得延误，最好能提前交货
C.建筑材料采购合同不仅是在物资交货阶段
D.大型设备采购合同除交货外，包括生产阶段、安装调试、试运行、保修等

【答案】 D
74、下列关于缺陷责任期的说法正确的是（ ）。
A.缺陷责任期从投标函中写明的竣工日开始计算，最长不超过2 年
B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由缺陷原因责任方负责修复并承担修复费用
C.缺陷工程或部位修复后再行试验和试运行的全部费用由缺陷原因责任方承担
D.延长缺陷责任期时，修复检验合格日前已经过的时间有效，继续计算缺陷责任期

【答案】 C
75、关于设计招标内容的说法，正确的是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.设计招标无法提出具体的工作量
B.设计招标无法要求完成的时间
C.设计招标无法限定工作范围
D.设计招标无法提出技术指标

【答案】 A
76、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，业主选择的指定分包商应当与()签订分包合同。
A.业主
B.工程师
C.承包商
D.承包商代表

【答案】 C
77、下列关于招标项目标底的叙述，错误的是（　　）。
A.招标人可以自行决定是否编制标底
B.标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容
C.若招标项目设有标底，应当在开标时公布
D.可以以投标报价超过标底上下10%作为否定投标的条件

【答案】 D
78、工程设计招标采用的开标形式是（　）。
A.由招标单位直接宣读各投标人报价
B.由招标单位宣布按报价高低排定的次序
C.由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价
D.由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序

【答案】 C
79、以下关于定金的说法中正确的是（ ）。
A.定金合同可以采用书面形式，也可以采用口头形式
B.定金合同从实际交付定金之日生效
C.给付定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金
D.定金不得超过主合同标的额的10%

【答案】 B
80、以下关于施工企业意外伤害保险的说法中，正确的是（　）。
A.保险费由建设单位支付
B.实行施工总承包的，保险费由总包单位支付
C.保险期限自建设工程开工之日起至工程交付使用止
D.提前竣工的，保险责任仍按原定时间终止

【答案】 B
81、关于合同转让的说法，正确的是()
A.债权人转让权利，不需经债务人同意
B.债权人转让权利，不需通知债务人
C.债务人转移义务，不需经债权人同意
D.债务人转移义务，新债务人不承担从债务

【答案】 A
82、FIDIC标准合同文本中的（　　），适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同。
A.《施工合同条件》(1999年版)
B.《土木工程施工分包合同条件》(1994年版)
C.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999年版)
D.《简明合同格式》(1999年版)

【答案】 B
83、根据九部委的勘察合同的规定，承担勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除工作的主体是　）。
A.发包人
B.勘察人
C.施工单位
D.监理单位

【答案】 B
84、某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更，由于原设计人不具备相应的设计资质，发包人征得原设计人同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则()
A.原设计人对变更的设计不承担责任
B.该部分设计成果需经原设计人审查批准
C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任
D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任

【答案】 A
85、 《标准施工招标文件》中，有关综合评估法评标的说法中，不正确的是（ ）。
A.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人
B.评审的综合评分，最接近标底的优先
C.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人
D.适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目

【答案】 B
86、（2019年真题）下列组织或机构中，不能成为合同主体的是（　）。
A.政府机关
B.企业法人
C.项目监理机构
D.社会团体

【答案】 C
87、根据《标准施工招标文件》的规定，邀请招标一般实行（　）。
A.资格预审
B.资格后审
C.不进行资格审查
D.先资格预审，然后资格后审

【答案】 B
88、在设计施工总承包合同中，下列关于联合体承包说法不正确的是( )。
A.联合体的承包人，合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系
B.联合体协议经发包人确认后已作为合同附件
C.履行合同过程中，未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成
D.履行合同过程中，未经发包人同意，承包人修改联合体协议

【答案】 D
89、根据标准施工合同通用条款的规定，不可抗力造成的损失应当由发包人与承包人分担，下列有关说法正确的是（）。
A.承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失由承包人承担
B.停工损失由发包人承担
C.承包人人员伤亡和其他财产损失由发包人承担

D.不能按期竣工的，承包人不需支付逾期竣工违约金

【答案】 D
90、根据FIDIC《施工合同条件》，如任一争端方对争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定不满，下列说法正确的是（　　）。
A.决定对争端双方不具有约束力
B.可以申请仲裁
C.仲裁前不必争取友好协商解决争端
D.在仲裁结束前暂按工程师的确定执行

【答案】 B
91、除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。开箱检验由买卖双方共同进行，卖方派遣代表到场参加开箱检验的费用由（）承担。
A.买卖双方平均
B.卖方
C.买方
D.延迟到场的一方

【答案】 B
92、在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在( )支付或扣除。
A.竣工结算
B.下一次进度款中
C.本次进度付款中
D.以上都不正确

【答案】 C
93、发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过（　　）共同验收。
A.发包人与监理人
B.监理人与承包人
C.发包人与承包人
D.监理人与供货人

【答案】 B
94、代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（）。
A.以代理人的名义与对方谈判
B.在代理权限范围内与对方谈判
C.代理人在合同谈判过程中不能在授权范围内自主地提出自己的要求
D.代理人在代理权限范围内与第三人所签合同导致的不利后果，被代理人可拒绝承担

【答案】 B
95、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()。
A.和解
B.调解
C.行政决定
D.仲裁

【答案】 D
96、在施工合同履行过程中，承包人完成隐蔽工程施工自检后，未经工程师认可即进行了工程隐蔽。工程师指示承包人将隐蔽工程剥露后进行了检查和试验，结果表明工程质量符合合同约定的质量标准。该事件的合同责任应为()
A.承包人应获得工期顺延和费用补偿
B.工期不予顺延，费用也不予补偿
C.工期不予顺延，费用应当补偿
D.工期应予顺延，费用不予补偿

【答案】 B
97、下列属于非营利法人的是（ ）。
A.有限责任公司
B.机关法人
C.事业单位
D.股份有限公司

【答案】 C
98、发包人代表在授权范围内的行为由（　）承担法律责任。
A.发包人代表
B.发包人
C.勘察人
D.勘察人的项目负责人

【答案】 B
99、除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。开箱检验由买卖双方共同进行，卖方派遣代表到场参加开箱检验的费用由（　）承担。
A.买卖双方平均
B.卖方
C.买方
D.延迟到场的一方

【答案】 B
100、转让抵押物所得价款，应当向抵押权人提前清偿或者向约定的第三人提存，不足的部分应当（）。
A.由抵押人清偿
B.由债务人清偿
C.由抵押人和债务人共同清偿
D.不再清偿

【答案】 B
101、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目投标，中标后形成的合同义务应由（ ）承 担。
A.施工企业法定代表人
B.拟派项目经理
C.施工项目部
D.施工企业

【答案】 D
102、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是()
A.行使权利的时间要求相同
B.行使权利的条件要求相同
C.通知到达对方的时间要求相同
D.行为生效的条件不同

【答案】 D
103、设计施工总承包合同订立时，无条件补偿条款规定承包人复核时未发现发包人要求的错误，实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，发包人应（ ）。
A.仅承担由此增加的费用
B.仅承担由此增加的工期延误
C.承担由此增加的费用和(或)顺延合同工期
D.承担由此增加的费用和(或)工期延误.并向承包人支付合理利润

【答案】 D
104、关于标准施工招标文件的说法，错误的是（）。
A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为
B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用
C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为
D.标准施工招标文件具有强制性使用的效力

【答案】 B
105、根据标准施工合同通用条款的规定，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有（　　）。
A.不利的物质条件
B.发包人提供的材料和工程设备提前交货
C.异常恶劣的气候条件
D.基准资料的错误

【答案】 D
106、编制行业标准施工招标的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（　）。
A.申请人须知前附表
B.资格审查办法
C.投标人须知前附表
D.资格预审公告

【答案】 B
107、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。
A.容易获得最优设计方案
B.发包人便于控制实施过程
C.合同责任明确
D.承包人承担的风险小

【答案】 C
108、发包人应及时完成施工场地的征用、移民、拆迁工作并按时移交，关于施工场地的移交说法正确的是（）。
A.可以一次移交完成，也可以分次移交
B.只能一次移交完成，不可以分次移交
C.只能分次移交完成，不可以一次移交
D.以不影响单位工程的施工为原则

【答案】 A
109、关于资格审查方法，下列不属于合格制特点的是（）。
A.有利于招标人获得最优方案
B.比较公平公正
C.可能会出现投标人数过多的情况
D.节约招标成本

【答案】 D
110、某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4 万美元，商务偏差调整值为+2.5%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为（）万美元。
A.7.5
B.11.5
C.13.0
D.20.5

【答案】 D
111、除专用合同条款另有约定外，勘察人完成勘察工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在（）适用的版本。
A.基准日
B.保修期
C.开工日
D.竣工日

【答案】 A
112、按照FIDIC《施工合同条件》规定，在()后，业主应将保留金全部返还给承包商。
A.颁发工程接收证书
B.颁发履约证书
C.签发最终支付证书
D.承包商提交结清单

【答案】 B
113、联合体中标的，其履约担保（　　）。
A.由组成联合体的各个主体分别递交
B.由组成联合体的各主体中的任一主体递交
C.由联合体的牵头人递交
D.由联合体各成员共同递交

【答案】 C
114、下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（　）。
A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书
B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书
C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款
D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款

【答案】 C
115、根据FIDIC《施工合同条件》，对业主和承包商有约束力的合同的有效期终止日应为()
A.颁发工程接收证书日
B.颁发履约证书日
C.承包商提交结清单日
D.结清单生效日

【答案】 D
116、按照标准施工合同通用条款的规定，如果监理人没有在约定时间内对承包人提交的进度计划后予以批复或提出修改意见，则视为（）。
A.监理人已批准，对承包人.发包人产生约束力，但监理人不受其约束
B.监理人已批准，将作为判定是否顺延合同工期的主要依据
C.监理人未批准，承包人应修改进度计划
D.监理人未批准，承包人应等待监理人的进一步指示

【答案】 B
117、WHO认为儿童血清视黄醇低于（　　）μmol/L为缺乏。
A.0.35
B.0.70
C.1.05
D.3.15

【答案】 B
118、除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序正确的是（　　）。
A.合同协议书→中标通知书→发包人要求→专用合同条款→通用合同条款
B.发包人要求→合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款
C.合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款→发包人要求
D.中标通知书→合同协议书→通用合同条款→专用合同条款→发包人要求

【答案】 C
119、根据FIDIC《施工合同条件》，“不可预见”的风险分配方式正确的是（　　）。
A.“不可预见”指承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险
B.承包商在投标时将风险限制在“不可预见的”范围内
C.业主获得的标价和施工方案中承包商已考虑不可预见的风险
D.承包商因不可预见的物质条件遭受损失，有权提出工期和费用索赔，但不包括利润

【答案】 D
120、如果工程延期竣工，承包人有义务