2020-2025年监理工程师之合同管理考前冲刺模拟试卷B卷含答案.docx

2020-2025年监理工程师之合同管理考前冲刺模拟试卷B卷含答案

单选题（共360题）
1、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于采用专利技术的说法，正确的是（　）。
A.承包人采用专利技术的费用应包含在投标报价中
B.承包人采用专利技术的费用应由发包人另行补偿
C.承包人因侵犯专利权引起的责任由合同双方共同承担
D.承包人因侵犯专利权引起的责任由发包人承担

【答案】 A
2、婴幼儿2岁半时胸围小于头围，要考虑（　　）。
A.营养良好
B.营养不良
C.骨骼发育不良
D.智力障碍

【答案】 B
3、履约保证金不同于定金，履约保证金的目的是担保承包商完全履行合同，主要担保（ ）符合合同的约定。
A.工期和成本
B.工期和质量
C.质量和成本
D.工期和施工安全

【答案】 B
4、下列关于膳食史法说法正确的是（　　）。
A.膳食史法可用于慢性病的营养流行病学调查
B.可以进行具有代表性膳食模式的调查
C.膳食史法调查可以将调查表发给调查对象自己填写，对调查员的要求不高
D.与24 h回顾法结合使用能较全面地反映出人群的膳食摄入情况
E.膳食史法属于开放式的调查

【答案】 A
5、(2016年真题)根据《标准施工合同》，合同附件格式包括（　　）。
A.项目经理任命书
B.合同协议书
C.工程设备表
D.建筑材料表

【答案】 B
6、以下有关施工合同主体的说法中，正确的是（　）。
A.发包人必须是法人
B.承包人必须具备法人资格
C.发包人必须具备资质
D.发包人和承包人都必须具备资质

【答案】 B
7、发包人采购的材料需进行使用前抽查试验，关于该试验相应合同义务的说法，正确的是（　）。
A.承包人负责试验并承担相应费用
B.发包人负责试验并承担相应费用
C.承包人负责试验，发包人承担相应费用
D.发包人负责试验，承包人承担相应费用

【答案】 C
8、关于招标文件下列说法正确的是（　　）。
A.《标准施工招标文件》只适用于公开招标
B.《简明标准施工招标文件》只适用于邀请招标
C.《标准设计施工总承包招标文件》只适用于邀请招标
D.《标准施工招标文件》既适用于公开招标又适用于邀请招标

【答案】 D
9、关于设计合同履行中设计文件审查的说法正确的是（　　）。
A.发包人应自收到设计文件之日起 14 天内完成审查
B.发包人应当组织专家会进行审查
C.审查后认为不符合合同约定，则设计人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算
D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件未获同意

【答案】 A
10、能够引起合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类，下列属于事件的是（）。
A.罢工
B.法院判决
C.行政行为
D.仲裁机构裁决

【答案】 A
11、下列关于勘察设计招标关于联合体与分包规定的说法，不正确的是（ ）。
A.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书
B.联合体各方不得参加其他联合体在其他招标项目中投标
C.除投标文件中规定的非主体、非关键性设计工作外，其他工作不得分包
D.勘察设计中的主体、关键性工作不得分包

【答案】 B
12、某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（　）承担。
A.公路管理部门
B.承包人
C.发包人
D.承包人与发包人共同

【答案】 C
13、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人负责提供的材料和工程设备经验收后，接收保管和施工现场内二次搬运所发生的费用由（　）承担。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和承包人
D.发包人和材料设备供应商

【答案】 B
14、投标文件应当对招标文件有关勘察设计服务期限、发包人要求、招标范围、投标有效期等实质性内容作出响应。除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为（　　）日。
A.78
B.14
C.90
D.30

【答案】 C
15、（2020年真题）根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是（　）。
A.设备质量合格证
B.验收款支付函
C.进度款支付函
D.设备验收证书

【答案】 B
16、以下说法不符合安全运动条件的是（　　）。
A.一开始不要做剧烈的运动
B.炎热或酷暑气候坚持运动能有效消耗能量
C.水分的补给要充足
D.身体不适时要休息

【答案】 B
17、 关于签发最终结清证书的表述中，不正确的是（ ）。
A.监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意
B.发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见，监理人提出应支付给承包人的价款视为未经发包人同意
C.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14d内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人
D.发包人应在收到后14d内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书

【答案】 B
18、经监理人确认质量合格后已隐蔽的工程，监理人又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量不合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（ ）。
A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延
B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延
C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延
D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延

【答案】 D
19、（　　）以后承包人就失去索赔的权利。
A.工程颁发接收证书
B.竣工结算
C.颁发缺陷责任终止证书
D.颁发结清证书

【答案】 D
20、建设工程材料设备采购招标特点说法正确的有（ ）。
A.采购大宗建筑材料或通用型批量生产的中小型设备属于加工承揽合同
B.订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件则属于买卖合同
C.询价采购是大宗及重要建筑材料和设备采购的最主要方式
D.投标人可以投一个或其中的几个标包，但不能仅对一个标包中的某几项进行投标

【答案】 D
21、踏勘现场后涉及对招标文件进行澄清修改的，招标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少( )日前以书面形式通知所有招标文件收受人。
A.7
B.14
C.15
D.28

【答案】 C
22、根据《标准设计施工总承包合同》，设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，如无特别约定，则除署名权以外的著作权归（　）。
A.发包人
B.承包人
C.发包人或承包人
D.发包人和承包人共同

【答案】 A
23、施工准备阶段下列属于监理人职责的是( )。
A.发出开工通知
B.办理征地拆迁
C.办理施工现场外道路的通行权
D.办理施工现场内道路的通行权

【答案】 A
24、下列选项中，不可以作为抵押物的是（　　）
A.土地所有权
B.建设用地使用权
C.交通运输工具
D.海域使用权

【答案】 A
25、根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将（　）作为支付计算的价格指数。
A.两个价格指数中的较高者
B.两个价格指数中的均值
C.两个价格指数中的较低者
D.两个价格指数按约定权重的均值

【答案】 C
26、同一机器设备向多家银行设定了多重抵押权，如多重抵押权均未进行登记，则（　）。
A.按抵押合同签订的顺序清偿
B.按债权比例进行清偿
C.未进行登记抵押权无效，不能进行清偿
D.以银行申请清偿的先后顺序清偿

【答案】 B
27、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程变更分为设计变更和其他变更，下列事项中，属于其他变更的是()
A.改变工程的标高和基线
B.增加合同中约定的工程量
C.提高合同中约定的质量标准
D.改变施工作业的顺序和时间

【答案】 C
28、关于建筑材料采购招标的说法错误的是（）。
A.同类材料可以一次招标分期交货，投标人对应供货总量报价
B.不同材料分几个标包一次招标，投标人可自主选择一个或几个标包报价
C.一个标包内含有几种类型的材料，允许投标人只针对其中一种类型材料报价
D.不同材料可以分阶段招标，投标人只针对本次招标报价

【答案】 C
29、 下列关于设计施工总承包合同的说法正确的是 ( )
A.设计方案最优
B.有利于发包人对承包人的监督和检查
C.可以减少设计变更
D.增加承包人的索赔

【答案】 C
30、（2018年真题）根据《标准施工合同》，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由（　）责任补偿。
A.发包人
B.承包人
C.事件的风险责任人
D.监理人

【答案】 C
31、关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是（　）。
A.通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现
B.专用条款需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致
C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整
D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款

【答案】 B
32、关于组织资格预审，下列说法正确的是（）。
A.潜在投标人准备资格预审申请文件的时间应不少于10日
B.可能影响资格预审申请文件编制的澄清或者修改应至少在提交资格预审申请文件截止时间3日前通知，否则顺延提交资格预审申请文件的截止时间
C.申请人对资格预审文件的异议应当在递交资格预审申请文件截止时间5日前提出
D.依法必须招标的项目应当组建资格审查委员会

【答案】 B
33、工程勘察、设计评标由评标委员会负责，下列关于评标委员会及评标程序和方法的说法中，不正确的是（ ）。
A.人数为5 人以上的单数
B.建筑专业专家不得少于成员总数的2/3
C.通常采用综合评估法
D.按照招标文件确定的评标标准和方法，进行评审

【答案】 B
34、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()。
A.和解
B.调解
C.行政决定
D.仲裁

【答案】 D
35、某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由()提出。
A.发包人
B.设计单位
C.承包人
D.监理单位

【答案】 B
36、（2019年真题）关于建设工程勘察合同的说法，正确的是（　）。
A.建设工程勘察合同示范文本应当强制使用
B.承包人必须具备法人资格
C.勘察工作范围由法规确定
D.当事人不能约定合同争议的最终解决方式

【答案】 B
37、设备性能验收阶段，出现()情况时，监理工程师不应签发设备初步验收证书。
A.存在个别微小缺陷但不影响设备安全运行，供货方同意在限定时间内免费修理
B.第一次性能验收试验表明几项性能指标未达到保证值，但属于采购方的使用原因
C.第二次性能验收试验未达到保证值的几项缺陷，供货方采取相应措施后达到保证值
D.由于采购方生产运行的需要，在合同约定的期限内未能进行设备I生能验收试验

【答案】 B
38、根据我国担保法律制度关于抵押权实现的说法，下列表述错误的是（　　）。
A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿
B.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权已登记的先于未登记的受偿
C.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归抵押权人所有，不足部分由债务人清偿
D.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权均已登记的，按照登记的先后顺序清偿

【答案】 C
39、《标准资格预审文件》组成文件中，适用于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（　）。
A.资格预审公告
B.申请人须知
C.资格审查方法和办法
D.资格预审申请文件

【答案】 A
40、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是（　）。
A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织
B.监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验
C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意
D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担

【答案】 D
41、 依据《物权法》的规定，抵押权人与抵押人未就抵押权实现方式达成协议的，抵押权人（ ）。
A.只能请求人民检察院拍卖、变卖抵押财产
B.应当请求人民法院和仲裁机构共同拍卖、变卖抵押财产
C.可以请求人民法院拍卖、变卖抵押财产
D.为维护自己的合法权益可以自行拍卖、变卖抵押财产

【答案】 C
42、按照监理合同示范文本的规定，下列关于有异议的监理酬金支付的说法中，正确的是()
A.按监理人要求的金额支付，异议部分与监理人协商后在下次支付中扣回
B.无异议部分的酬金按时支付，有异议部分暂不支付
C.本次不支付，监理人修改后并入下一次支付
D.将支付通知书退回监理人，修改重新提交后再支付

【答案】 B
43、（2017年真题）采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是（　）。
A.项目总报价
B.分部分项工程报价
C.对某些量化因素进行价格折算后的总价
D.投标人优惠后的总价

【答案】 C
44、（2015年真题）根据《标准设计施工总承包合同》，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是（　　）。
A.发包人提供的材料不符合要求
B.监理人的指示错误
C.不可预见的物质条件
D.异常恶劣的气候条件

【答案】 B
45、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是（　）。
A.质量标准和设计文件审批程序
B.质量标准、设计业绩和人员资格
C.设计文件审批和设计变更程序
D.设计业绩、人员资格和设计变更程序

【答案】 B
46、工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。
A.成本加酬金
B.成本加利润
C.成本加规费
D.直接成本加间接成本

【答案】 B
47、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向监理人提交（）。
A.索赔意向通知
B.最终索赔通知书
C.施工现场的记录
D.索赔依据

【答案】 B
48、（　　）在施工过程中负责管理施工控制网点，对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复。
A.承包人
B.分包人
C.监理人
D.发包人

答案】 A
49、 法律关系的实质是法律主体之间存在的( )。
A.特定的社会关系
B.一种意志关系
C.特定权利义务关系
D.特定的民事关系

【答案】 C
50、工程招标代理的被代理人是（　　）
A.分包单位
B.监理单位
C.发包人
D.承包人

【答案】 C
51、根据NEC《工程施工合同》，关于“早期警告”的说法，不正确的是（　　）。
A.项目经理或承包商都可以向对方发出早期警告
B.项目经理和承包商都可以要求对方出席早期警告会议
C.项目经理和承包商都可以直接邀请其他人员出席早期警告会议
D.项目经理负责记录早期警告会议建议或决定，会后发给承包商

【答案】 C
52、按照施工合同示范文本规定，“发包人供应材料设备一览表”应当列在()中。
A.协议书
B.通用条款
C.专用条款
D.技术文件

【答案】 C
53、设计工作的总包人和分包人，就分包的设计项目向招标人承担（　）。
A.共同责任
B.按份责任
C.平均责任
D.连带责任

【答案】 D
54、关于概念数据层的描述正确的是（　　）。
A.概念数据层是膳食调查数据库的中间一层
B.概念数据层是数据库的整体逻辑表示
C.概念数据层是逻辑记录的集合
D.概念数据层所涉及的是数据库所有对象的物理情况，而不是它们的逻辑关系
E.概念数据层是数据库管理员概念下的数据库

【答案】 A
55、根据《建设工程设计合同（示范文本）》规定，关于设计成果的说法，错误的是()
A.设计概算不得超过合同约定的设计限额
B.设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料
C.设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准
D.设计标准不得高于国家或行业规定的强制性标准

【答案】 D
56、下列合同计价方式中，最有利于业主投资控制，业主承担较小风险的是（）。
A.单价合同
B.固定总价合同
C.可调总价合同
D.成本加酬金合同

【答案】 B
57、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的，应在提前竣工协议中明确的内容是（　　） ．
A.承包人修订的进度计划和赶工措施，发包人提供的条件和追加的合同价款
B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款，承包人要求的奖励办法
C.发包人修订的进度计划和奖励办法，承包人提出的赶I措施和追加的费用
D.承包人修订的进度计划和施工条件要求，发包人的工期要求和追加的合同价款

【答案】 A
58、依据监理合同示范文本规定，下列职权中，不属于监理人的是()
A.工程规划设计的建议权
B.工程款支付审核和签认权
C.工程项目设计标准的认定权
D.协调工程项目有关协作单位的主持权

【答案】 C
59、根据《标准施工合同》，由于异常恶劣的气候条件带来的延误与损失，（　　）。
A.不能顺延工程，不能补偿费用和利润
B.可以顺延工程，但不能补偿费用和利润
C.可以顺延工程，可以补偿费用但不能补偿利润
D.可以顺延工程，可以补偿费用和利润

【答案】 B
60、监理人收到承包人变更报价书后的（　　）天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。
A.7
B.14
C.15
D.28

【答案】 B
61、（）主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式
A.委托代理
B.法定代理
C.指定代理
D.民事代理

【答案】 B
62、某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以（　　）为准。
A.原总价
B.原单价与工程量乘积之和
C.新总价
D.新单价与工程量乘积之和

【答案】 B
63、下列关于施工进度计划的说法中，错误的是()。
A.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划
B.工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见
C.工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应承担的责任
D.经工程师认可的施工进度计划，将作为工程师施工进度控制的依据

【答案】 B
64、执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按()执行。
A.原价格
B.新价格
C.市场价格
D.原价和新价的平均价格

【答案】 B
65、关于学龄前儿童膳食碳化合物的特点不正确的是（　　）。
A.从以奶和奶制品为主到以谷类为主的过渡
B.不易用过多的糖和甜食
C.不应以含有复杂碳水化合物的谷物为主
D.适量的膳食纤维

【答案】 C
66、根据我国担保法律制度关于抵押权实现的说法，下列表述错误的是（　　）。
A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿
B.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权已登记的先于未登记的受偿
C.抵押物价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿
D.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权均已登记的，按照登记的先后顺序清偿

【答案】 C
67、以下关于施工企业意外伤害保险的说法中，正确的是（ ）。
A.保险费由建设单位支付
B.实行施工总承包的，保险费由总包单位支付
C.保险期限自建设工程开工之日起至工程交付使用止
D.提前竣工的，保险责任仍按原定时间终止

【答案】 B
68、依据标准施工合同通用条款的规定，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（ ）承担。
A.发包人
B.承包人
C.设备供应人
D.发包人和承包人按比例

【答案】 A
69、发包人和承包人在履行合同中发生争议后，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的（ ）天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。
A.7
B.14
C.28
D.56

【答案】 C
70、FIDIC系列合同，《施工合同条件》中承包商的试验，工程师应提前至少（ ）小时将其参加试验的意向通知承包商。
A.12
B.24
C.48
D.72

【答案】 D
71、根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（）。
A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致
B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务
C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力
D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务

【答案】 D
72、下列关于学龄前儿童三餐二点制的叙述，正确的是（　　）。
A.午后点心应该高能量，以应对下午的活动
B.早餐、早点应该占一日能量和营养素的30%
C.晚餐占一日能量和营养素的30%
D.午餐加午后点心占一日能量和营养素的40%
E.晚餐应清淡，以避免影响睡眠

【答案】 B
73、下列组织或机构中，不能作为保证人的是（　）。
A.非银行金融机构
B.国家机关
C.股份公司
D.合伙企业

【答案】 B
74、下列关于进口设备交货类别中买卖双方应承担的风险表述，正确的是（ ）。
A.FOB交货方式下，卖方负责租船订舱
B.CIP意为装运港船上交货，买方负责订立运输合同
C.CIF交货模式下，卖方需要办理货物在运输途中最低险别的海运保险
D.CIF交货模式下，买方承担货物装上船只以前的一切风险及运输途中因遭遇风险所引起的额外费用

【答案】 C
75、关于经评审的最低投标价法的说法，不正确的有（ ）。
A.该方法适用于具有通用技术、性能标准的项目评标
B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在详细评审阶段
C.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价
D.投标人不得低于成本的价格报价

【答案】 B
76、（2020年真题）根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行（　）制度。
A.发包人签证
B.勘察人签证
C.监理人签证
D.监理人核查

【答案】 A
77、关于合同法律关系主体中自然人的表述，不正确的是 ）。
A.自然人从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力
B.自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人
C.自然人仅指我国公民可以作为合同法律关系的主体
D.作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力

【答案】 C
78、设计施工总承包合同的订立中，（　　）应明确约定由发包人提供的文件的内容、数量和期限。
A.通用条款
B.专用条款
C.合同协议书
D.中标通知书

【答案】 B
79、（2018年真题）根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，价格已经确定的合同属于（　）。
A.管理合同
B.目标合同

C.标价合同
D.成本补偿合同

【答案】 C
80、通用条款规定的费用是指（　）。
A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支
B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项
C.发包人对承包人履行合同支付的结算价
D.承包人完成工程的实际成本

【答案】 A
81、下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是（）。
A.在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定
B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力
C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定
D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人

【答案】 A
82、对于电子招投标，投标人完成电子投标文件上传后，投标人提交投标文件的时间是（　）。
A.上传投标文件提开始时间
B.实际传输完成时间
C.电子招标投标交易平台向投标人发出递交回执通知的时间
D.递交回执通知中载明的传输完成时间

【答案】 D
83、(2016年真题)根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内，（　　）共同进行验收。
A.会同监理人在交货地点
B.会同发包人代表、监理人在交货地点
C.会同监理人在施工现场
D.会同发包人代表、监理人在施工现场

【答案】 A
84、依据FIDIC《施工合同条件》，当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时，要求承包商更换，则()
A.增加的费用和工期延误责任都由发包人承担
B.增加的费用由发包人承担，工期延误责任由承包人承担
C.增加的费用由承包人承担，工期延误责任由发包人承担
D.增加的费用和工期延误责任都由承包人承担

【答案】 D
85、为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（）。
A.投标截止日前第14天
B.投标截止日前第28天
C.招标公告发布之日前第14天
D.招标公告发布之日前第28天

【答案】 B
86、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对（　）提出要求。
A.单车试验
B.联动试车
C.投料试车
D.性能测试

【答案】 A
87、国家鼓励建筑工程实行设计总包，实行设计总包的，按照合同约定或经（ ）同意，设计单位可以不通过招标的方式将建筑工程非主体部分的设计进行分包。
A.投标人
B.招标人
C.总监理工程师
D.项目经理

【答案】 B
88、在施工招标程序中，（ ）将作为未来施工合同文件的组成部分。
A.中标通知书
B.中标人的投标文件
C.发出中标通知书后双方协商对投标价格的修改
D.未发中标通知书前双方协商对投标价格的修改

【答案】 A
89、下列选项中不属于建设工程合同管理目标的是（　　）。
A.发展和完善建筑市场
B.普及相关法律知识，培养合同管理人才
C.推进建筑领域的改革
D.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪

【答案】 B
90、设计合同履行过程中，属于设计人责任的是()
A.组织对设计文件的审查、鉴定和验收
B.办理设计文件的报批手续
C.选定设计文件依据的设计规范
D.为现场的设计人提供必要的工作条件

【答案】 C
91、承包人按暂停工作的约定暂停施工（　）天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。
A.14
B.28
C.30
D.56

【答案】 B
92、下列食物中脂肪含量较低的是（　　）。
A.坚果
B.水果
C.淀粉
D.菌藻类
E.谷类

【答案】 B
93、某合伙企业与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，则下列说法正确的是（）。
A.合伙企业不能成为合同法律关系的主体
B.采购合同无效
C.合伙企业以其全部财产独立承担民事责任
D.合伙企业财产不足以清偿债务时，合伙人承担无限责任

【答案】 D
94、设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归（　　）享有（专用合同条款另有约定除外〉
A.发包人
B.承包人
C.总承包单位
D.设计单位

【答案】 A
95、根据《标准施工合同》，不利气候条件属于（ ）的风险。
A.承包商
B.发包商
C.监理方
D.发包商与承包商共同承担

【答案】 A
96、根据《标准施工合同》，“合同进度计划”是指（　）。
A.承包人投标书内提交的进度计划
B.施工准备阶段承包人编制的进度计划
C.承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划
D承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划

【答案】 C
97、建筑材料采购合同履行中，采购方变更到货地点，未在合同规定的时限内及时通知供货商，导致供货商仍将货物通过铁路发运到合同约定的地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是()。
A.由供货商承担供货的全部运费
B.由采购方承担自行运到目的地所需费用
C.由供货商承担货物转运增加的保险费用
D.由采购方和供货方共同承担转运费用

【答案】 B
98、根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是（　）。
A.施工技术事故
B.异常恶劣天气
C.不可抗力
D.因设计缺陷导致的设计变更

【答案】 A
99、不溶性膳食纤维主要包括（　　）。
A.树胶
B.纤维素
C.果胶
D.半纤维素
E.木质素

【答案】 B
100、下列关于履约保证的描述中错误的是（）。?
A.履约保证的形式有履约担保金、履约银行保函和履约担保书
B.履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票
C.履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的20%
D.履约担保书由保险公司出具担保书，担保额度是合同价格的30%

【答案】 C
101、监理人当在收到承包人报送的支付分解报告后（）天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。
A.7
B.14
C.28
D.42

【答案】 A
102、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是（　）。
A.投标保证金凭证
B.预付款担保凭证
C.履约担保凭证
D.质量管理体系认证文件

【答案】 C
103、根据FIDIC《施工合同条件》，对“不可预见”的理解正确的是（　　）。
A.“不可预见”指承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险
B.业主获得的标价和施工方案中承包商已考虑不可预见的风险
C.不可预见的物质条件包括气候条件
D.承包商因不可预见的物质条件遭受损失，有权提出工期和费用索赔，但不包括利润

【答案】 D
104、材料采购合同履行中，可用来验收现场交货材料数量的方法是（）。
A.衡量法
B.经验鉴别法
C.物理检验法
D.化学分析法

【答案】 A
105、在设计施工合同履行过程中，关于承包人提交实施项目的计划说法正确的是（　）。
A.发包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划
B.发包人应在专用条款约定的期限内批复
C.批准的计划作为“合同进度计划”
D.监理人未在约定的时限内批准，计划不能实施

【答案】 C
106、建设工程勘察中需要占用临时用地，位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，由（　）向行政管理部门报建申请。
A.发包人
B.勘察人
C.发包人或勘察人
D.发包人和勘察人

【答案】 B
107、依据FIDIC《施工合同条件》，当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时，要求承包商更换，则()
A.增加的费用和工期延误责任都由发包人承担
B.增加的费用由发包人承担，工期延误责任由承包人承担
C.增加的费用由承包人承担，工期延误责任由发包人承担
D.增加的费用和工期延误责任都由承包人承担

【答案】 D
108、（2019年真题）在建设工程设计合同中，属于设计人责任的是（　）。
A.解决施工中出现的设计问题
B.提供现场开展工作的必要条件
C.负责工程项目外部协调工作
D.支付设计合同的定金

【答案】 A
109、针对锌缺乏，膳食干预中应多补充（　　）。
A.动物内脏
B.黄绿色蔬菜
C.奶类、豆类及其制品
D.红肉
E.贝类

【答案】 A
110、材料采购合同中，关于货款结算的正确处理方式是( )。
A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间
B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式
C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数
D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间

【答案】 D
111、下列关于合同公证的说法中，正确的是()。
A.合同公证只能确认合同的真实性
B.合同公证由工商行政管理机关作出
C.合同公证的效力只能限于国内
D.经公证的合同，法律效力高于经过鉴证的合同

【答案】 D
112、承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为（　）。
A.1个月
B.6个月
C.1年
D.2年

【答案】 B
113、根据《招标投标法实施条例》的规定，招标人接受中标人提交的履约保证金后，招标人最迟应当在书面合同签订后（ ）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
A.1个月
B.15日
C.5日
D.3日

【答案】 C
114、设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是（）。
A.该通知由发包人发出
B.应提前7 天向承包人发出该通知
C.表明从发出该通知时间开始工作
D.应自合同生效之日起90 天内发出

【答案】 B
115、技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是（）。
A.两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标
B.第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段
C.第一阶段投标的实施方案允许附带报价
D.第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交