2025版建设工程施工合同gf-范例.doc

编号：__________

2025版建设工程施工合同gf-

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版建设工程施工合同gf
合同目录
第一章：合同总则
1.1 合同订立依据
1.2 合同主体资格
1.3 合同宗旨和原则
1.4 合同文件组成
第二章：工程概况
2.1 工程建设项目批准文件
2.2 工程建设地点
2.3 工程规模和建设内容
2.4 工程质量和标准
第三章：合同当事人
3.1 甲方（建设单位）
3.2 乙方（施工单位）
3.3 丙方（监理单位）
第四章：合同价格
4.1 合同总价
4.2 价格调整条件
4.3 工程款支付方式
4.4 价格争议解决
第五章：工期与进度
5.1 施工期限
5.2 施工进度计划
5.3 工期延误责任
5.4 提前完成工程奖励
第六章：材料与设备
6.1 工程材料供应
6.2 设备采购与安装
6.3 材料和设备质量要求
6.4 质量检验和验收
第七章：施工质量与安全
7.1 施工质量标准
7.2 质量控制与检查
7.3 安全事故处理
7.4 安全生产措施
第八章：变更与解除
8.1 合同变更条件
8.2 变更程序
8.3 合同解除条件
8.4 解除后果处理
第九章：违约责任
9.1 违约行为界定
9.2 违约责任承担
9.3 赔偿责任限制
9.4 违约争议解决
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 协商与调解
10.3 仲裁条款
10.4 诉讼管辖
第十一章：合同的生效、变更和终止
11.1 合同生效条件
11.2 合同变更程序
11.3 合同终止条件
11.4 合同终止后的义务
第十二章：合同的履行和监督
12.1 合同履行要求
12.2 合同履行监督
12.3 履行过程中的一般规定
12.4 履行异常情况处理
第十三章：特殊条款
13.1 不可抗力
13.2 保密条款
13.3 知识产权保护
13.4 法律、法规变化对合同的影响
第十四章：附则
14.1 合同的解释
14.2 合同的修订
14.3 合同的废止
14.4 合同签订日期和地点
合同编号GF202501
第一章：合同总则
1.1 合同订立依据
本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，由双方协商一致订立。
1.2 合同主体资格
甲方（建设单位）：（填写甲方全称）
乙方（施工单位）：（填写乙方全称）
丙方（监理单位）：（填写丙方全称）
1.3 合同宗旨和原则
本合同的宗旨是通过签订合同，明确双方的权利和义务，确保工程质量、安全、进度等目标的实现，促进工程建设项目的顺利进行。
1.4 合同文件组成
（1）合同协议书；
（2）合同；
（3）附件；
（4）双方确认的工程量清单；
（5）合同履行过程中形成的其他文件。
第二章：工程概况
2.1 工程建设项目批准文件
工程建设项目批准文件包括：项目建议书、可行性研究报告、环境影响评价报告等相关批准文件。
2.2 工程建设地点
工程建设地点：（填写具体地址）。
2.3 工程规模和建设内容
工程规模：（填写工程规模，如建筑面积、道路长度等）。
建设内容：（填写工程建设内容，如建筑物、构筑物、道路、桥梁等）。
2.4 工程质量和标准
工程质量标准：（填写工程质量标准，如合格、优良等）。
工程验收标准：（填写工程验收标准，如国家标准、行业标准等）。
第三章：合同当事人
3.1 甲方（建设单位）
甲方指派的代表：（填写甲方代表姓名）。
3.2 乙方（施工单位）
乙方指派的代表：（填写乙方代表姓名）。
3.3 丙方（监理单位）
丙方指派的代表：（填写丙方代表姓名）。
第四章：合同价格
4.1 合同总价
本合同总价：（填写合同总价）。
4.2 价格调整条件
价格调整条件：（填写价格调整的条件，如材料价格变动、政策调整等）。
4.3 工程款支付方式
工程款支付方式：（填写工程款支付方式，如按进度支付、一次性支付等）。
4.4 价格争议解决
价格争议解决方式：（填写价格争议解决方式，如协商、调解、仲裁等）。
第五章：工期与进度
5.1 施工期限
施工期限：（填写施工期限，如开工日期至竣工日期）。
5.2 施工进度计划
施工进度计划：（填写施工进度计划）。
5.3 工期延误责任
工期延误责任：（填写工期延误责任，如乙方承担违约责任等）。
5.4 提前完成工程奖励
提前完成工程奖励：（填写提前完成工程奖励，如奖励金额或比例等）。
第六章：材料与设备
6.1 工程材料供应
工程材料供应：（填写工程材料供应方式，如甲方供应、乙方供应等）。
6.2 设备采购与安装
设备采购与安装：（填写设备采购与安装方式，如甲方负责、乙方负责等）。
6.3 材料和设备质量要求
材料和设备质量要求：（填写材料和设备质量要求，如符合国家标准、行业标准等）。
6.4 质量检验和验收
质量检验和验收：（填写质量检验和验收程序，如乙方自检、丙方验收等）。
第八章：变更与解除
8.1 合同变更条件
合同变更条件：（填写合同变更条件，如双方协商一致、不可抗力等）。
8.2 变更程序
变更程序：（填写变更程序，如提出变更申请、双方协商确认等）。
8.3 合同解除条件
合同解除条件：（填写合同解除条件，如违约行为、不可抗力等）。
8.4 解除后果处理
解除后果处理：（填写解除后果处理，如赔偿责任、剩余款项处理等）。
第九章：违约责任
9.1 违约行为界定
违约行为界定：（填写违约行为界定，如不履行合同义务、履行不符合约定等）。
9.2 违约责任承担
违约责任承担：（填写违约责任承担，如赔偿损失、支付违约金等）。
9.3 赔偿责任限制
赔偿责任限制：（填写赔偿责任限制，如赔偿金额上限、排除间接损失等）。
9.4 违约争议解决
违约争议解决：（填写违约争议解决方式，如协商、调解、仲裁等）。
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
争议解决方式：（填写争议解决方式，如协商、调解、仲裁等）。
10.2 协商与调解
协商与调解：（填写协商与调解程序，如双方协商、第三方调解等）。
10.3 仲裁条款
仲裁条款：（填写仲裁条款，如仲裁机构名称、仲裁地点等）。
10.4 诉讼管辖
诉讼管辖：（填写诉讼管辖，如合同签订地、工程所在地等）。
第十一章：合同的生效、变更和终止
11.1 合同生效条件
合同生效条件：（填写合同生效条件，如双方签字盖章、政府部门批准等）。
11.2 合同变更程序
合同变更程序：（填写合同变更程序，如双方协商一致、书面确认等）。
11.3 合同终止条件
合同终止条件：（填写合同终止条件，如工程竣工、合同履行完毕等）。
11.4 合同终止后的义务
合同终止后的义务：（填写合同终止后的义务，如办理交接手续、支付尾款等）。
第十二章：合同的履行和监督
12.1 合同履行要求
合同履行要求：（填写合同履行要求，如按合同约定履行义务等）。
12.2 合同履行监督
合同履行监督：（填写合同履行监督，如甲方监督、丙方检查等）。
12.3 履行过程中的一般规定
履行过程中的一般规定：（填写履行过程中的一般规定，如遵守法律法规、保护环境等）。
12.4 履行异常情况处理
履行异常情况处理：（填写履行异常情况处理，如突发事件的应对措施等）。
第十三章：特殊条款
13.1 不可抗力
不可抗力：（填写不可抗力条款，如自然灾害、政策变动等）。
13.2 保密条款
保密条款：（填写保密条款，如保护商业秘密、技术资料等）。
13.3 知识产权保护
知识产权保护：（填写知识产权保护条款，如尊重知识产权、防止侵权等）。
13.4 法律、法规变化对合同的影响
法律、法规变化对合同的影响：（填写法律、法规变化对合同的影响，如合同调整、履行方式变更等）。
第十四章：附则
14.1 合同的解释
合同的解释：（填写合同解释，如按合同文字、双方意图等）。
14.2 合同的修订
合同的修订：（填写合同修订，如合同修改、补充等）。
14.3 合同的废止
合同的废止：（填写合同废止，如合同解除、终止等）。
14.4 合同签订日期和地点
合同签订日期和地点：（填写合同签订日期和地点）。
甲方：（签字）
乙方：（签字）
丙方：（签字）
日期：（填写签字日期）
多方为主导时的，附件条款及说明
附加条款一：甲方为主导时的特殊要求
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定工程所需材料的供应商。乙方应接受甲方的指定，并按照甲方要求采购材料。若乙方不接受甲方指定供应商，甲方有权解除合同。
1.2 甲方监督权
甲方有权对乙方的施工过程进行监督。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的信息和文件，并按照甲方的要求进行整改。
1.3 甲方变更权
甲方有权在合同履行过程中对工程内容、规模、质量标准等进行变更。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整施工计划，并承担因变更引起的额外费用。
附加条款二：乙方为主导时的特殊要求
2.1 乙方提前完成奖励
若乙方提前完成工程，甲方应根据提前完成的时间给予乙方一定的奖励。奖励金额或比例应在合同中明确。
2.2 乙方质量保障
乙方应对工程质量承担全责。若工程出现质量问题，乙方应负责修复并承担由此产生的费用。
2.3 乙方保密义务
乙方应对工程相关的商业秘密、技术资料等予以保密。未经甲方同意，乙方不得泄露给第三方。
附加条款三：第三方中介的特殊要求
3.1 第三方中介职责
第三方中介应负责对乙方的施工过程进行监督和检验，确保工程质量、安全等符合合同要求。
3.2 第三方中介的独立性
第三方中介应保持独立性，不受甲方和乙方的影响，客观、公正地履行监督职责。
3.3 第三方中介的赔偿责任
若因第三方中介的过错导致工程出现问题，第三方中介应承担相应的赔偿责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程建设项目批准文件
2. 工程建设地点地理位置图
3. 工程规模和建设内容详细说明
4. 工程量和材料设备清单
5. 施工进度计划和时间表
6. 工程质量标准和验收规范
7. 材料和设备的技术规格和检验报告
8. 施工方案和安全措施计划
9. 合同价的详细计算和组成
10. 付款凭证和支付表格
11. 变更和解除合同的申请表格
12. 违约行为认定表格
13. 争议解决方式的详细说明
14. 合同履行监督报告模板
15. 不可抗力事件证明文件
16. 保密协议
17. 知识产权保护承诺
18. 法律法规变化对合同影响的声明
二、违约行为及认定：
1. 不履行合同约定的义务
2. 履行不符合合同约定的标准和要求
3. 延迟履行合同义务
4. 提前完成工程而未达成约定奖励条件
5. 工程质量问题或不安全行为
6. 材料和设备的供应不符合合同要求
7. 未经允许的工程变更或解除合同
8. 违反保密义务或知识产权保护规定
9. 法律法规变化导致合同无法履行
10 其他违反合同约定的行为
三、法律名词及解释：
1. 合同法：调整合同当事人之间权利义务关系的法律规范总称。
2. 建筑法：规范建筑施工活动的法律。
3. 不可抗力：不可预见、不可避免且无法克服的客观情况。
4. 违约金：违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金额。
5. 工程验收：对完成的建设工程进行质量、安全、功能等方面的检查。
6. 仲裁：由仲裁机构对合同争议进行公正裁决的一种争议解决方式。
7. 诉讼：通过法院对合同争议进行司法解决的方式。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：协商调整施工计划，延长合同工期。
2. 材料设备供应问题：寻找替代供应商或调整材料设备清单。
3. 工程质量争议：质量检验机构进行第三方检测，根据检测结果确定责任方。
4. 合同变更：书面协议确认变更内容，重新签订变更合同。
5. 违约争议：收集证据，通过协商、调解、仲裁或诉讼解决。
6. 法律法规变化：及时调整合同内容，确保符合最新法律法规要求。
五、所有应用场景：
1. 适用于各类建设工程项目的施工合同。
2. 适用于建筑安装、装饰装修、基础设施建设等工程。
3. 适用于国有、集体、私营等各种所有制的建设单位。
4. 适用于国内和国际工程项目的施工合同。
5. 适用于工程咨询、监理、检测等第三方中介服务。
6. 适用于各类工程材料和设备的采购和供应合同。
7. 适用于工程保险、履约担保等配套服务合同。