水利水电工程劳务分包(2025版).docx

编号：__________

水利水电工程劳务分包(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

水利水电工程劳务分包(2025版)
合同目录
第一章：劳务分包合同主体及定义
1.1 劳务分包商
1.2 业主
1.3 监理单位
1.4 相关术语定义
第二章：劳务分包工程范围及内容
2.1 工程概述
2.2 劳务分包范围
2.3 劳务分包内容
第三章：劳务分包合同价格
3.1 合同价格构成
3.2 合同价格计算
3.3 价格调整机制
第四章：劳务分包工程进度与工期
4.1 工程进度计划
4.2 工期要求
4.3 延期违约责任
第五章：劳务分包工程质量与标准
5.1 工程质量要求
5.2 质量验收标准
5.3 质量问题处理
第六章：劳务分包合同的履行与监督
6.1 劳务分包商的义务与责任
6.2 业主的监督与检查
6.3 监理单位的职责
第七章：劳务分包合同的变更与解除
7.1 合同变更条件
7.2 合同解除条件
7.3 变更与解除的程序
第八章：劳务分包合同的违约责任
8.1 劳务分包商的违约责任
8.2 业主的违约责任
8.3 违约责任的赔偿
第九章：劳务分包合同的争议解决
9.1 争议解决方式
9.2 仲裁程序
9.3 诉讼管辖
第十章：劳务分包合同的权益保障
10.1 劳务分包商的权益保障
10.2 业主的权益保障
10.3 权益保障的监督与执行
第十一章：劳务分包合同的保密条款
11.1 保密内容
11.2 保密义务与责任
11.3 保密期限
第十二章：劳务分包合同的附则
12.1 合同的生效与终止
12.2 合同的份数与保管
12.3 合同的修订与补充
第十三章：附件
13.1 合同图纸
13.2 技术规范
13.3 工程量清单
第十四章：其他约定
14.1 合同争议的解决方式
14.2 合同解除的条件与程序
14.3 合同违约的赔偿标准
合同编号_________
第一章：劳务分包合同主体及定义
1.1 劳务分包商：指根据本合同约定，承担某项工程劳务作业的法人或其他组织。
1.2 业主：指合同中约定的水利水电工程项目的主人或其合法代表。
1.3 监理单位：指根据合同约定，负责对劳务分包工程的实施进行监督和管理的单位。
1.4 相关术语定义：
（1）劳务作业：指分包商按照合同约定，为完成工程所需的劳动力、材料、设备及专业技能等方面的作业。
（2）合同价款：指按照本合同约定的价格，由业主支付给分包商的劳务作业费用。
（3）工期：指合同约定的劳务分包工程开始日期至工程竣工交付日期之间的期限。
第二章：劳务分包工程范围及内容
2.1 工程概述：本合同涉及的工程为_________（工程名称），工程地点位于_________（工程地点）。
2.2 劳务分包范围：分包商应按照合同约定，完成_________（具体分包范围）的劳务作业。
2.3 劳务分包内容：分包商应承担包括但不限于_________（具体劳务内容）等工作。
第三章：劳务分包合同价格
3.1 合同价格构成：合同价款包括_________（列出价格构成要素）。
3.2 合同价格计算：合同价款根据_________（价格计算方法）确定。
3.3 价格调整机制：合同执行过程中，如遇______价格调整条件），双方可协商调整合同价款。
第四章：劳务分包工程进度与工期
4.1 工程进度计划：分包商应按照合同约定，制定详细的工程进度计划，并报业主和监理单位批准。
4.2 工期要求：分包商应保证工程按进度计划顺利进行，如因分包商原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。
4.3 延期违约责任：分包商如未按合同约定完成工程，应按照_________（违约金计算方式）支付违约金。
第五章：劳务分包工程质量与标准
5.1 工程质量要求：分包商应保证工程质量符合国家_________（质量标准）的要求。
5.2 质量验收标准：工程验收应按照_________（验收标准）进行。

5.3 质量问题处理：如工程出现质量问题，分包商应负责及时修复，并承担由此产生的费用。
第六章：劳务分包合同的履行与监督
6.1 劳务分包商的义务与责任：分包商应按合同约定完成劳务作业，并保证工程质量、安全、进度等方面的要求。
6.2 业主的监督与检查：业主有权对分包商的施工过程进行监督和检查，分包商应配合并提供必要的资料和便利。
6.3 监理单位的职责：监理单位应按照合同约定，对分包商的施工过程进行监督管理，确保工程顺利进行。
第七章：劳务分包合同的变更与解除
7.1 合同变更条件：合同执行过程中，如遇_________（变更条件），双方可协商变更合同内容。
7.2 合同解除条件：合同执行过程中，如遇_________（解除条件），双方可协商解除合同。
7.3 变更与解除的程序：合同变更或解除应经双方协商一致，并签订书面协议。
第八章：劳务分包合同的违约责任
8.1 劳务分包商的违约责任：如分包商未按合同约定完成工程，应承担违约金_________元，并承担因此给业主造成的损失。
8.2 业主的违约责任：如业主未按合同约定支付合同价款，应承担违约金_________元，并承担因此给分包商造成的损失。
8.3 违约责任的赔偿：违约方应承担因违约产生的直接损失，包括_________（具体损失内容）。
第九章：劳务分包合同的争议解决
9.1 争议解决方式双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择_________（争议解决方式）解决。
9.2 仲裁程序：如选择仲裁，仲裁委员会应设在中国，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
9.3 诉讼管辖：如选择诉讼，双方同意_________（法院名称）具有管辖权。
第十章：劳务分包合同的权益保障
10.1 劳务分包商的权益保障：分包商应按照合同约定，享有合同价款支付、工程变更、工期延长等方面的权益。
10.2 业主的权益保障：业主有权按照合同约定，要求分包商按期完成工程，并保证工程质量。
10.3 权益保障的监督与执行：双方应共同遵守合同约定，确保各自权益的实现。
第十一章：劳务分包合同的保密条款
11.1 保密内容：双方应对合同内容及与之相关的技术、商业等信息予以保密。
11.2 保密义务与责任：违反保密义务的一方应承担违约金_________元，并赔偿因此给对方造成的损失。
11.3 保密期限：保密义务自合同签订之日起生效，至合同解除或履行完毕后_________年失效。
第十二章：劳务分包合同的附则
12.1 合同的生效与终止：本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程竣工交付日期终止。
12.2 合同的份数与保管：双方各执一份，具有同等法律效力，合同电子版由_________（保管方）保管。
12.3 合同的修订与补充：合同执行过程中，如需修订或补充，应经双方协商一致，并签订书面协议。
第十三章：附件
13.1 合同图纸：合同涉及的图纸及相关技术资料，作为合同附件，具有同等法律效力。
13.2 技术规范：工程所需遵循的技术规范和要求，作为合同附件，具有同等法律效力。
13.3 工程量清单：工程量清单作为合同附件，双方应按照清单内容进行计量和支付。
第十四章：其他约定
14.1 合同争议的解决方式：双方约定，如发生合同争议，优先采用_________（争议解决方式）解决。
14.2 合同解除的条件与程序：合同解除应经双方协商一致，并签订书面解除协议。
14.3 合同违约的赔偿标准：违约方应按照合同约定及实际损失，向守约方支付赔偿金。
合同编号：_________
甲方（业主）：_________
乙方（分包商）：_________
签订日期：_________
签字：_________
签字：_________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指令：甲方有权根据工程需要，对劳务分包工作进行指令，乙方应无条件服从。
1.2 甲方监督：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。
1.3 甲方变更：甲方有权根据工程需要，对劳务分包范围、内容、进度等进行变更，乙方应按照甲方的要求进行调整。
1.4 甲方解除：在合同履行过程中，如乙方严重违约，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方义务：乙方应按照合同约定，完成劳务作业，并保证工程质量、安全、进度等方面的要求。
2.2 乙方报告：乙方应定期向甲方报告工程进展情况，如遇到问题，应及时与甲方沟通解决。
2.3 乙方调整：乙方应根据甲方指令或合同约定，对劳务分包范围、内容、进度等进行调整，以确保工程顺利进行。
2.4 乙方解除：在合同履行过程中，如甲方严重违约，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应的违约责任。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
31 第三方中介职责：第三方中介负责协调甲方、乙方之间的合作关系，确保合同顺利履行。
3.2 第三方中介监督：第三方中介有权对甲乙双方的施工过程进行监督，以确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。
3.3 第三方中介调解：在甲方、乙方发生争议时，第三方中介有权进行调解，协助双方解决问题。
3.4 第三方中介解除：在合同履行过程中，如甲方、乙方严重违约，第三方中介有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程图纸及相关技术资料
2. 工程量清单
3. 技术规范和要求
4. 合同价款支付证明
5. 工程进度计划
6. 工程质量验收标准
7. 保密协议
8. 仲裁协议
9. 诉讼管辖协议
10. 工程变更协议
11. 违约金计算公式
12. 赔偿金计算公式
13. 工程保修协议
14. 安全生产管理协议
15. 环境保护协议
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为：
未按约定支付合同价款
未按约定提供施工条件
单方面变更或解除合同
未履行合同约定的监督职责
2. 乙方违约行为：
未按约定完成工程
工程质量不符合约定标准
未按约定进度进行施工
未履行合同约定的保密义务
3. 违约行为的认定：
违约行为应以合同条款为依据，结合实际情况进行认定。
违约行为的发生时间、程度、影响等应进行详细记录，以便于违约责任的判定。
违约行为的认定和处理应遵循合同约定和法律规定。
三、法律名词及解释：
1. 劳务分包商：指根据合同约定，承担某项工程劳务作业的法人或其他组织。
2. 业主：指合同中约定的水利水电工程项目的主人或其合法代表。
3. 监理单位：指根据合同约定，负责对劳务分包工程的实施进行监督和管理的单位。
4. 违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。
5. 赔偿金：指因违约行为导致的损失赔偿金额。
6. 仲裁：指合同双方约定将争议提交仲裁委员会进行审理和裁决的方式。
7. 诉讼：指合同双方通过法院提起诉讼，寻求法律判决的方式。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：
原因分析：设计变更、材料供应不及时、施工人员不足等。
解决办法：调整施工计划、优化资源配置、增派施工人员。
2. 工程质量问题：
原因分析：施工工艺不当、材料不合格、监督不到位等。
解决办法：加强质量控制、严格材料验收、增加监督检查。
3. 合同价款支付争议：
原因分析：工程量争议、付款条件不满足等。
解决办法：核实工程量、协商解决付款条件。
4. 合同变更或解除争议：
原因分析：双方对变更或解除条件理解不一致等。
解决办法：明确变更或解除条件，加强沟通协商。
五、所有应用场景：
1. 水利水电工程建设的劳务分包。
2. 工程规模较大的劳务分包项目。
3. 涉及复杂技术要求的劳务分包工程。
4. 双方具有明确合同主体地位和责任划分。
5. 需要第三方中介参与协调和监督的合同。
6. 合同执行过程中可能出现争议和违约情况。
7. 合同双方对违约行为有明确的认定和处理机制。