2025版建设工程施工的履行.docx

编号：__________

2025版建设工程施工的履行

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版建设工程施工的履行
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方（建设单位）
1.2 乙方（施工单位）
1.3 合同相关术语解释
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
第三章：合同价格
3.1 合同总价
3.2 价格调整机制
3.3 支付方式
3.4 支付进度

第四章：施工期限
4.1 工期要求
4.2 延期规定
4.3 提前完工奖励
第五章：施工质量
5.1 质量标准
5.2 质量管理
5.3 质量验收
第六章：材料与设备
6.1 材料供应
6.2 设备供应
6.3 材料和设备验收
第七章：施工安全
7.1 安全要求
7.2 安全防护措施
7.3 安全事故处理
第八章：环境保护
8.1 环保要求
8.2 环保措施
8.3 环保验收
第九章：变更与解除
9.1 变更条件
9.2 变更程序
9.3 解除条件
9.4 解除程序
第十章：违约责任
10.1 甲方违约责任
10.2 乙方违约责任
103 违约赔偿
第十一章：争议解决
11.1 争议解决方式
11.2 仲裁机构
11.3 诉讼管辖
第十二章：合同的生效、变更和终止
12.1 合同生效条件
12.2 合同变更程序
12.3 合同终止条件
第十三章：其他约定
13.1 知识产权保护
13.2 保密条款
13.3 通知与送达
第十四章：附件
14.1 工程图纸
14.2 技术说明书
14.3 合同附件其他文件
合同编号：2025001
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方（建设单位）：指中华人民共和国________省/市/自治区的________公司，地址为________，法定代表人为_
1.2 乙方（施工单位）：指中华人民共和国________省/市/自治区的________公司，地址为________，法定代表人为________。
1.3 合同相关术语解释：
（1）工程：指根据本合同约定由乙方施工的建设项目。
（2）合同总价：指本合同约定的工程总价，包括工程设计、施工、设备采购、材料供应、验收等全部费用。
（3）工期：指合同约定的工程开始施工之日起至工程竣工交付之日止的时间。
第二章：工程概况
2.1 工程名称：________工程。
2.2 工程地点：________。
2.3 工程规模：________。
2.4 工程内容：___
第三章：合同价格
3.1 合同总价：人民币________元整（大写：________元整）。
3.2 价格调整机制：合同执行过程中，如遇市场价格波动、政策调整等因素，双方可按合同约定的价格调整机制进行调整。
3.3 支付方式：甲方按合同约定的支付进度，向乙方支付合同价款。
3.4 支付进度：合同签订后________日内支付________%，工程验收合格后支付________%，质保期满后支付剩余________%。
第四章：施工期限
4.1 工期要求：工程应于________年________月________日前竣工交付。
4.2 延期规定：如乙方原因导致工程延期，应按合同约定向甲方支付违约金。
4.3 提前完工奖励：如乙方提前完成工程，甲方按合同约定给予提前完工奖励。
第五章：施工质量
5.1 质量标准：工程质量应符合国家________标准及相关规定。
5.2 质量管理：乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。
5.3 质量验收：工程竣工后，甲方应组织验收，乙方应按合同约定承担工程质量保修责任。
第六章：材料与设备
6.1 材料供应：乙方负责工程所需材料的供应，并保证材料质量。
6.2 设备供应：乙方负责工程所需设备的供应，并保证设备质量。
6.3 材料和设备验收：甲方应对乙方供应的材料和设备进行验收，如有质量问题，乙方应负责更换或修复。
第七章：施工安全
7.1 安全要求：乙方应按国家________标准及相关规定，确保施工现场安全。
7.2 安全防护措施：乙方应采取必要的安全防护措施，防止安全事故的发生。
7.3 安全事故处理：一旦发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按合同约定处理相关事宜。
第八章：环境保护
8.1 环保要求：乙方应遵守国家环境保护法律、法规和标准，采取有效措施，防止污染环境。
8.2 环保措施：乙方应在施工过程中采取措施，减少噪声、扬尘、废水等对周围环境的影响。
8.3 环保验收：工程竣工后，乙方应按合同约定接受环保部门的验收。
第九章：变更与解除
9.1 变更条件合同执行过程中，如遇不可抗力等因素，导致工程内容、规模、工期等发生变化的，双方可协商变更。
9.2 变更程序：变更事项应书面确认，并修订合同相应条款。
9.3 解除条件：合同执行过程中，如遇不可抗力等因素，导致合同无法继续履行的，双方可协商解除合同。
9.4 解除程序：解除合同应书面确认，并按合同约定处理后续事宜。
第十章：违约责任
10.1 甲方违约责任：甲方未按合同约定支付价款、提前解除合同等，应承担违约责任。
10.2 乙方违约责任：乙方未按合同约定完成工程、质量不符合标准等，应承担违约责任。
10.3 违约赔偿：违约方应赔偿对方因此造成的损失。
第十一章：争议解决
11.1 争议解决方式：双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼。
11.2 仲裁机构：如选择仲裁，仲裁机构为________仲裁委员会。
11.3 诉讼管辖：如选择诉讼，诉讼管辖地为________人民法院。
第十二章：合同的生效、变更和终止
12.1 合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。
12.2 合同变更程序：合同变更应书面确认，并修订合同相应条款。
12.3 合同终止条件：工程竣工验收合格，质保期满后，本合同自行终止。
第十三章：其他约定
13.1 知识产权保护：双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的商标、专利等技术成果。
132 保密条款：双方应对合同内容和商务谈判过程中的商业秘密予以保密。
13.3 通知与送达：双方之间的通知和文件送达，应以书面形式进行，送达对方指定的地址。
第十四章：附件
14.1 工程图纸：见附件一。
14.2 技术说明书：见附件二。
14.3 合同附件其他文件：见附件三。
（合同方签字盖章区域）
甲方（盖章）：________
代表人（签字）：________
日期：________
乙方（盖章）：________
代表人（签字）：________
日期：________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 甲方指定材料供应商：甲方有权指定工程所需材料的供应商，乙方应接受甲方的指定并按照甲方要求进行采购。
2. 甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量和进度符合合同要求。
3. 甲方调整权：甲方有权根据工程实际情况调整工程内容、规模和工期，乙方应予以配合并按照甲方要求的调整进行施工。
4. 甲方提前完工奖励：如乙方提前完成工程，甲方将按照合同约定给予提前完工奖励。
5. 甲方违约金：如甲方未按合同约定支付价款或提前解除合同，甲方应支付违约金作为赔偿。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 乙方质量保证：乙方应对工程质量负责，确保工程符合合同约定的质量标准，如有质量问题，乙方应负责修复或更换。
2. 乙方进度保证：乙方应保证工程按照合同约定的工期顺利进行，如因乙方原因导致工程延期，乙方应支付违约金作为赔偿。
3. 乙方安全责任：乙方应承担施工现场的安全管理责任，确保施工现场的安全，如发生安全事故，乙方应承担相应责任。
4. 乙方材料和设备供应：乙方应按照合同约定供应工程所需的材料和设备，并保证其质量。
5. 乙方保密义务：乙方应对合同内容和甲方的商业秘密予以保密，不得泄露给第三方。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
1. 第三方中介职责：第三方中介应负责协调甲方和乙方之间的合同履行，确保合同的顺利进行。
2. 第三方中介费用：第三方中介的佣金由甲方支付，具体金额在合同中约定。
3. 第三方中介违约责任：如第三方中介未能履行其职责，导致合同无法正常进行，第三方中介应承担违约责任。
4. 第三方中介保密义务：第三方中介应对合同内容和甲乙双方的商业秘密予以保密，不得泄露给第三方。
5. 第三方中介的解约条件：如第三方中介未能履行其职责，甲方和乙方均有权解除与第三方中介的合同，并有权要求第三方中介承担违约责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程图纸
2. 技术说明书
3. 合同附件其他文件
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为：
未按合同约定支付价款
提前解除合同
2 乙方违约行为：
未按合同约定完成工程
质量不符合标准
3. 第三方中介违约行为：
未能履行协调职责
泄露商业秘密
三、法律名词及解释：
1. 合同总价：指合同约定的工程总价，包括工程设计、施工、设备采购、材料供应、验收等全部费用。
2. 工期：指合同约定的工程开始施工之日起至工程竣工交付之日止的时间。
3. 违约金：指违约方应支付给对方的一种赔偿金，用于弥补因违约造成的损失。
4. 提前完工奖励：指乙方提前完成工程时，甲方按合同约定给予乙方的奖励。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 材料供应问题：如乙方无法按时供应材料，应提前与甲方沟通，寻求替代供应商或调整施工计划。
2. 施工进度问题：如乙方进度滞后，应立即与甲方沟通，制定补救措施和新的完工时间表。
3. 质量问题：如工程质量不符合标准，乙方应立即修复或更换问题部分，并承担相应责任。
4. 安全事故处理：一旦发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按合同约定处理相关事宜。
五、所有应用场景：
1. 适用于各类建设工程施工合同，包括住宅、商业、工业等类型的工程。
2. 适用于甲方为建设单位，乙方为施工单位的情况。
3. 适用于有第三方中介参与协调、管理合同履行的情况。
4. 适用于合同双方在合同履行过程中可能遇到的各种问题及风险。