1、基坑护壁锚喷合同
基坑护壁锚喷合同
甲方：
乙方：
根据《建筑法》、《民法典》以及《建筑安装工程承包合同条例》相关规定，在平等互利基础上，经双方友好协商签订以下承包合同，共同履行和遵守：
一、 工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程范围：
2、
4、地质情况：详见地勘资料
二、承包内容：
本项工程为双包，包括人工、材料、设备。乙方负责提供施工机具、器具及配套设施等（如：劳保用品），自行解决工人吃住。在履行合同过程中，乙方不得以任何形式增加费用，本工程费用采取包干方式。
三、 承包价格：
护壁按实际面积 元/m2，大写 （以实收面积为准，含反边，单价不作任何调整）。
四、 付款方式
1、护壁施工完毕后，甲方向乙方支付总工程款 。
2、在本工程基础±0.00完成后，十天内甲方向乙方结清所有护壁工程款。
五、质量、安全、文明施工
1、乙方严格按有关现
3、行标准和规范施工，确保基坑不坍塌，杜绝流沙现象发生。
2、乙方在作业，不得对毗邻建筑、构筑物、地下管线等造成损坏和留下安全隐患，若有发生，乙方自行承担责任。
3、乙方作好基坑四周临边围护和施工中有记录工作。
4、乙方应对承包范围内从业人员进行安全生产教育培训，保证从业人员具备必须安全生产知识，熟悉和遵守有关安全生产规章制度和操作规程，掌握本岗位安全操作技能。因未按上述要求发生安全事故均由乙方负责。
5、乙方负责人和安全生产管理人员必须具备相应安全生产知识和管理能力，并做好自身承包范围内安全生产管理和监督工作，对施工现场进行安全巡察，消除安全隐患。
6、乙方应当有在危险因素作业现场和有
4、关设备、设备上设置明显安全警示标志。
7、所有承包范围内工程内容均按甲方监理要求和现行国家颁布施工规范验收标准及设计要求施工，保证工程质量符合国家验收标准。
六、双方义务
1、甲方义务
（1）甲方对施工现场进行统一协调，监督和管理，提供乙方所需相关资料。
（2）甲方按合同约定办理合同价款结算、支付。
（3）甲方提供施工用水、用电产生费用由甲方承担。其余由乙方自行负责提供使用保管。
（4）甲方为乙方施工人员办理购买意外保险，保险费在工程款扣除。
（5）甲方提供周围建筑、建筑物及地下管网图。如提供了由乙方签字认可，造成损失由乙方承担。如甲方没有提供地下管网图纸、护壁施工时造成经济损
5、失全部由甲方负责。如果方案要审查，费用甲方承担。
2、乙方义务
（1）乙方人员必须服从甲方管理，遵守各项规章、管理制度以及甲方与工程相关部门签订各种责任书有关内容。
(2)乙方对派入施工现场人员必须经认真审查，保证人员具备相应思想素质，身体素质和技术水平，年龄不得超过相关法律规定，乙方将其人员登记造册，作为本合同附件。
（3）乙方人员必须按操作规程、验收规范、施工图纸、设计方案及施工方案有关说明施工，如有合理建议应征得甲方同意，并办理相应手续后方可改变施工，在施工过程中必须采取成品保护措施，保护好工程产品。
（4）乙方应对工人进行安全生产、初会治安、消防、计划生育、仪器、卫生、交通安
6、全等方面教育。乙方人员必须遵守甲方有关安全生产、消防保卫、场内卫生等规章制度，服从甲方有关人员指导、教育、监督和检查，并及时向甲方提供相关情况资料。
（5）乙方应安排好工人合理，有序地进行生产作业，避免停工、窝工，因甲方因素停工、窝工发生各项费用由甲方支付。
（6）乙方做好现场临时设施搭拆工作，并以甲方名义作好有关安全文明施工及现场标准化工作。
七、工期
1、护壁总工期定为 天，以乙方开工或监理开工令计算工期。
2、施工工期：从工程开工之日起 个历天。但遇下列情况应顺延。
（1）、非乙方原因或不可控制因素如下暴雨，停电，流沙等不可抗力因素引起工期延误。
（2）由甲方
7、指令暂时停工延误。甲方原因停工，应赔偿乙方机具费及民工工资。
八、其他事项
1、未尽事宜由双方另行协商，签订本合同补充条款。
2、在履行合同过程中发生争议，双方协商解决，如协商未果当事人任意一方均可向当地人民法院起诉解决。
3、本工程不因法人变动或人事调动影响本合同内容以及执行。
4、本合同一式三份，甲方两份，乙方一份，合同经双方签字盖章后，立刻生效。合同双方履行完毕后自动生效。
甲 方： 乙 方：
电 话： 电 话：
日 期： 日 期：
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490 
