1、加油站工程施工承包合同定稿
加油站厂房建筑及配套设施建设
承包合同
甲方（发包人）：
乙方（承包人）：
依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规规定、遵循自愿、公平和诚信原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、 工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：乙方承担本工程项目如下内容施工（具体详见施
2、工图）：
1、负责围墙周长108米，高2米，留4米宽大门建设及大铁门安装。
2整过厂房地面整平、垫底（10厘米厚），地面水泥硬化（10厘米厚）。
3、负责油罐贮存区基础、围墙建设（包括地面防渗、防漏及围墙防渗）。
4、水池挖坑、砌墙、粉刷及水池底部及四周防渗、防漏（水池大小按施工图纸施工）。
5、贮存房间（3间）建设、铁门安装、内外墙面粉刷，屋面、地面防渗、防漏（具体尺寸按施工图施工）。
6、办公室（活动板房，按图施工）。
7、油罐贮存区厂房建设（23米×11米，厂房封边高5米，长22米）。
8、装油区厂房建设（9米×5米，厂房封边9米×2）.
9、负责照明电路铺设，包括：从
3、主配电柜到照明配电箱之间线路铺设，照明配电箱安装，室内照明线路铺设，室内插座、开关预留线及洞口，室外广告牌灯箱外线路铺设，把罩棚内亮光标识、照明灯所需线路从照明配电箱引至罩棚尾部。
10、负责从进站水表以后给、排水管线路铺设，负责消防栓安装（如果需要），负责排水沟砌筑及沟盖板安装，负责罩棚下水排水管安装。
11、负责卫生间大便器安装，化粪池建设。
12、负责整个厂房防雷、接地网铺设及测试。
二、承包方式及合同价款
1、本工程由乙方包工包料、包质量与保工期。
2、工程造价：
三、合同工期
合同签订盖章生效后有效施工工期
4、 天。
四、质量标准
工程质量标准：一次性达到现行国家验收标准合格等级，运行周期一年内为正常合格。
五、工程造价及付款方式
工程造价按合同中标价。乙方工料进场施工后按进度分期拨付。一期30％二期45％三期20％，本工程通过竣工验收合格后，乙方开具相应额度建筑工程发票交甲方后按合同约定付清三期工程款。
六、 质量保证
工程竣工《填写工程竣工验收单》验收通过后乙方按规定对工程实行保修，质量保证期一年。并预留工程总额5％质保金。
七、甲方责任
1、按约定提供图纸资料，及进行图纸技术交底。
2、按约定向乙方支付工程款，若甲方因资金困难不能及时兑现，应与乙方协商。
八、乙方责
5、任
1、按约定保质保量完成施工任务，符合工期及质量要求。
2、乙方承接该项工程后，必须加强对施工人员安全培训，提高安全意识，施工期间及合同期内发生质量与人身安全事故由乙方承担全部责任，一切后果与甲方无关。
3、乙方负责协调好周边村民关系，以免出工地材料、成品、半成品强运强卖及堵工现象。
4、如发生任何安全事故，均由乙方自己承担。
5、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担。
九、违约责任
1、双方应严格遵守合同，如有违反，按本合同相关约定承担违约责任。
2、如延误工期，每超过一天，每天按1000元向甲方支
6、付违约金。
3、如出现质量问题，以及违反本合同其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同总价款1%-10%承担违约金。
十、附则
1、本合同经双方签章后生效。
2、本合同一经签字，双方应严格遵守，如因执行本合同发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。
3、本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。
建设单位（盖章）： 施工单位（盖章）：
委托代理人（签章）： 委托代理人（签章）：
签订时间： 年 月 日
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490 
