劳务分包合同填写案例.doc

劳务分包合同填写案例
劳 务 分 包 合 同
【注：用公司文本《专业（劳务）分包合同文本》修改填写本合同，红字为填写案例】
承包人：常州中航港建设工程有限公司
分包人：***公司或个人名称
依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规和承包人与发包人签定《建设工程施工合同》中相关条款、遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程 劳务 分包施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：***工程
工程地点： **市**区**路
工程规模： 约******万元
二、工程分包范围
1、工程分包形式： 劳务分包
2工程分包范围：工程施工图纸范围内道路（不含大型土石方回填）、雨水和污水管道敷设、路灯基础及其管道敷设、景观工程基础、各种铺装工程基础及其面层、挡墙及施工过程中发包人通过设计变更要求增减涉及上述内容工作量。
3、需分包人配合施工范围：承包人要求临时设施搭建、辅助测量放线、料场和施工作业场所建设等。
4、分包人需自备工具、设备、临时设施等： 分包人自备除挖机、压路机械、运输汽车、推土机、平地机以外一切施工工具和设备；分包人临时设施自理。
5、分包工程材料供应： 本工程材料由承包人供应，但分包人自备小型设备用油由分包人供应。
三、合同工期
开工日期： 年 月 日 竣工日期： 年 月 日
四、质量
1、工程质量标准：按照国家或地区质量验收标准，被当地质量主管部门一次性验收合格。
2、创优目标： /
3、保修： 保修期自工程竣工验收合格起，一年。
五、双方项目经理（项目负责人）及分包人应投入劳动力、技术人员等
1、承包人项目经理： *** 分包人项目经理或负责人： ***
2、分包人应投入本合同工程施工人员：
管道工 （工种） 15 人； 砌筑工 （工种） 20 人；
辅助工 （工种） 30 人； （工种） 人。
3、分包人应投入本合同工程技术类及其他管理人员： 辅助放线工2人
六、分包合同价款及结算方式
1、合同价款：大写：人民币_叁拾叁万元整_元，小写：_330000.00_元（暂定，以结算价为准）。
2、劳务分包价款结算方式：本工程以承包人与发包人结算审定造价作为结算依据，审定造价 7 % 结算数包干使用，不存在任何承包范围内点工及签证，审定造价应扣除 桥梁（不扣除水稳、沥青）。合同外用工按照 / 元/工日计算，由本工程项目经理在发生当日签证，每月至分公司汇总。
3、分包价款包含费用：（1）分包工程范围内各项费用；（2）需分包人配合施工范围各项配合和辅助费用（含沥青、水稳）；（3）分包人自备工具、设备费用等；（4）分包人管理费、利润、税金、各种规费、安全文明施工费、分包范围各项措施费；（5）为满足分包工程施工所发生各项费用（如抽水、便道、清扫等）。
七、付款方式
1、劳务分包工程付款方式：根据每月平均实际施工总人数每月支付 1200 元/人月，以分包人保障正常生活开支及辅助施工费用，该费用累计至分包价款 50%时停发。
2、工程结束验收合格后付至结算价格70%，竣工验收当年春节前支付到结算价格 80%，余款在竣工验收合格，保修期结束后一个月内结清。
3、本合同价格为含税价格，分包人应向承包人开具工程发票。
八、安全生产、文明施工

1、本工程安全目标为杜绝一切安全事故发生，重大安全事故率控制为“零”。
2、本工程要求评为**区合格安全文明工地。
3、分包人配备安全员对承包范围进行安全管理，对因承包人管理不到位，含安全隐患工作发包人可拒绝施工，因发包人原因产生安全事故，由发包人负责；发包人施工人员离开施工现场或下班后发生一切安全事故均由发包人自行负责。
4、分包人必须接受承包人安全生产教育、安全培训，做好职工安全生产教育记录卡，班组安全活动记录，遵守安全生产纪律，安全生产操作规程及承包人安全文明制度，分包人采用书面形式,并报经承包人签认以后，传达各班组，如不遵守安全生产纪律、操作规程，安全文明制度，承包人有权终止合同，撤换分包队伍，由此造成安全事故责任及承包人终止合同，分包人损失由分包人自负。
九、双方权利、责任和义务
1、承包人
（1）提供良好技术支持，及时与分包人做好结算、付款工作。
（2）对分包人进行管理，现场调度，参与对分包人人员进行作业技术指导工作。
（3）有权对分包人环境保护意识以及安全、文明施工教育。若分包人不服从承包人合理指挥及相应管理办法，承包人有权对分包人处罚或责令其退场。
2、 分包人
（1）配备能满足本工程施工管理施工、管理人员对本分包工程范围施工技术、工程质量、安全、施工进度、文明现场等方面进行管理；进场人员、设备、工用具时间和数量满足承包人要求，现场有书面委托负责人，现场负责人服从承包人现场管理人员指挥和管理，具有较强管理能力，能指挥全班组人员。
（2）加强环保意识，树立良好职业道德。严格文明施工，按要求及时对现场清理废料集中清理，保持施工场地整洁，完工后清理现场施工机械。
（3）按时发放职工工资，为员工办理各种保险理。
（4）职工队伍应相对固定，不得随意撤换。分包人指定负责人必须在施工现场跟班作业，不得擅自离岗。
（5）不得将本合同工程转包给第三方施工，如若转包，承包人有权终止合同。
（6）因分包人原因所造成一切损失，由分包人承担赔偿责任。
（7）服从承包人转发发包人或工程师与分包工程有关指令。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师指令。如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系，承包人将按照公司规章制度对发包人进行处罚。
（8）分包工程质量应达到本合同约定质量标准，质量评定标准按照发包人与承包人签订工程施工合同相应条款履行。因分包人原因工程质量达不到约定质量标准，分包人应承担违约责任，违约金计算方法：除没收本合同履约保证金外，还得承担本合同价款 10 %罚金。
（9）分包工程安全文明工地标准应达到本合同约定标准。因分包人原因达不到约定安全文明工地标准，分包人应承担违约责任，违约金计算方法：除没收本合同履约保证金外，还得承担本合同价款10%罚金。
十、补充条款
1、在本合同签定时，分包人向承包人交纳 贰 万元履约保证金，竣工验收后三个月无任何质量、安全、劳动纠纷等问题，由承包人项目部办理退款（不计息）手续；由分包人原因造成合同终止，不退还履约保证金；
2、施工进度安排：分包人按承包人拟定施工进度施工，施工过程中，承包人有权依据拟定分段进度计划、周进度、月进度及工程进度、质量、安全生产、文明施工等具体实际情况，要求分包人增加施工力量、设备及撤换施工队伍。承包人按阶段进度计划考核分包人，确保在发包人要求竣工日期前完工，如因分包人原因延误，则罚分包人 500 元/天；
3、发包人或相关部门罚款分配：如因分包人原因造成质量、工期、安全文明施工等罚款，承包人将按照罚款数 20 %对分包人进行处罚。
十一、争议
双方约定，在履行分包合同过程中发生争议，双方协商解决或者调解不成时，按下列第_（1）_种方式解决争议：
（1）将争议提交仲裁委员会申请仲裁；
（2）依法向常州市新北区人民法院提起诉讼。
十二、本合同一式肆份，双方各执贰份，双方签字或盖章后生效。
十三、备注：
1、发包人：指在总包合同协议书中约定具有工程发包主体资格和支付工程价款能力当事人，以及取得该当事人资格合法继承人。
2、承包人：指在总包合同协议书中约定，被发包人接受具有工程施工总承包主体资格当事人，以及取得该当事人资格合法继承人。
3、分包人：指在本分包合同中约定，被承包人接受分包该工程当事人。
附件：1、安全生产协议书
2、
承包人（盖章） 分包人（盖章或身份证号码）

承包人代表（签字） 分包人代表（签字）
年 月 日 年 月 日