北莘村中学空调配电和空调排水工程.doc

北滘莘村中学空调配电和空调排水工程

评标办法及合同专用条款

第三章 评标办法（合理低价法）
评标办法前附表
条款号
评审因素
评审标准
2.1.1
形式评审标准
投标人名称
投标人名称或组织结构及资格预审时应一致，变更应征得招标人同意
签字盖章
1.投标文件封面：有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位章；
2.投标函：有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位章；
3.投标总价：有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、加盖单位章，并有造价师或造价员签字并加盖执业印章（计价人员必须满足投标人须知前附表（一）“计价人员专业要求”条款）；
4.法定代表人身份证明：有单位公章；
5.授权委托书：有法定代表人及委托代理人签字（或盖章）并加盖单位章（若委托代理人签字，需提交）。
投标文件格式
1.投标文件出现以下情形时，视为重大偏差，作废标处理：
（1）修改了清单项目数量、名称以及描述等，改变了原工程量清单实质内容；
（2）投标文件编制格式不符合招标文件要求；
（3）未按投标人须知前附表（一）要求提交“工程量清单综合单价分析表”；
2.因计价软件版本不同引起投标文件格式及招标文件不一致（但实质内容无缺失)，视为细微偏差，不构成废标因素。
注：招标文件所提供“投标文件格式”主要为投标人编制投标文件形式服务，其按格式响应具体内容应以招标文件中有关条款和要求为准。
报价唯一
投标人不能递交两份或多份内容不同投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案除外。
2.1.2
资格评审标准
本栏不适用
营业执照
具备有效营业执照
安全生产许可证
具备有效安全生产许可证
资质等级
符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定
类似项目业绩
符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定
信誉
符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定
项目经理
符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定
其他要求
符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定
联合体投标人
符合第二章“投标人须知”第1.4.2 项规定（如有）
2.1.3
应
响
性
评
审
标
准
工期
应承诺工期且不超出招标文件规定工期
工程质量
符合第二章“投标人须知”第1.3.3 项规定
已标价工程量清单
完整、实质内容无缺失
技术标准和要求
不评审
其他
1.投标人不能以他人名义投标、串通投标、或者以其他弄虚作假方式投标；
2.投标文件不能附有招标人不能接受条件；
条款号
量化因素
评审、量化标准
2.2
详细评审标准
投标报价
投标报价出现以下情形，作废标处理：
1.低于成本报价；
2.安全防护、文明施工措施总费用：不足招标人公布招标控制价中“安全防护、文明施工措施费用”总额90% （根据2013《计价规范》，措施项目费由投标人自行决定，投标单位在报价时，招标人提供措施项目清单中费率和工程量仅供参考，投标单位可根据工程实际情况自行调整修改）。
3. 投标函、投标总价及单位工程费汇总三者不一致。
4.未按投标人须知前附表（一）要求填报暂列金额。
评标入围价确定方法如下：
(1) 上限价＝招标控制价×下浮系数 　　%。
下浮系数从1至3共3个自然数中随机抽取1个号码，抽签号n及对应下浮系数关系表：
抽签号（n）
1
2
3
下浮系数
95%
96%
97%
(2)下限价：无
注：高于上限价投标报价为无效标。（开标时确定）

1. 评标方法
本次评标采用经评审合理低价法。评标委员会对满足招标文件实质要求投标文件，根据本章2.1款评审标准进行评审，并根据第2.2款规定量化因素及评审量化标准进行价格折算，按照经评审投标价由低到高顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本除外。投标报价相等时，评标委员会将采用抽签办法确定中标候选人。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（已进行资格预审，除非特别说明，否则评标专家不予重复评审）。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 详细评审标准
详细评审标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、2.1.2项（若需要）、第2.1.3项规定评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准，作废标处理。
3.1.2 投标人有以下情形之一，其投标作废标处理：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定任何一种情形；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正。
3.1.3 投标报价有算术错误，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格，其投标作废标处理。
（1）投标文件中大写金额及小写金额不一致，以大写金额为准；
（2）总价金额及依据单价计算出结果不一致，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误除外。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定量化因素和评审量化标准进行评审，并编制相关价格比较表。
3.2.2 评标委员会发现投标人报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。
3.3 投标文件澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件实质性内容（算术性错误修正除外）。投标人书面澄清、说明和补正属于投标文件组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交澄清、说明或补正有疑问，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审价格由低到高顺序推荐一名中标候选人。当确定三名有效投标人后，评标委员会可不再对其他投标文件进行评审。如有投标报价相同，评标委员会将采用抽签办法确定中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
3.4.3 评标委员会经评审，有效投标人少于三个，评标委员会可以视投标情况，做出以下评标结论：
（一）认为投标仍具有竞争力，推荐中标候选人；
（二）认为投标缺乏竞争力，或者认定为围标串标，否决所有投标，建议招标人宣布本次招标失败。招标人将修正招标方案，重新组织招标。

合同专用条款
1. 定义
1.53所采用书面形式包括：
文书；
信件；
电报；
传真；
电子邮件；
其他；
2. 合同文件及解释
2.2 合同文件组成及优先顺序
下列组成本合同文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件优先解释顺序如下：
（1）协议书；
（2）履行本合同相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；
（3）中标通知书；
（4）承包人投标文件及其附件（含评标期间澄清文件和补充资料）；
（5）专用条款；
（6）通用条款（采用《广东省建设工程标准施工合同》2009年版（粤建管字[2009]62号））；
（7）标准、规范及有关技术文件；
（8）施工设计图纸；
（9）工程量清单；
（10）组成合同其他文件：本合同附件、招标文件。
4. 语言及适用法律、标准及规范
4.3约定适用标准、规范名称：相关现行全国施工及验收规范、中华人民共和国国家标准计价规范等。相关标准，规范文件资料由承包人自行筹集，费用已包含在合同总价中。
5. 施工设计图纸
5.1施工设计图纸由发包人提供
（1）施工设计图纸提供时间：中标通知书发出后3天内。
（2）施工设计图纸提供数量：贰份。承包人如需加晒图纸，发包人可协调解决，费用由承包人自已承担。
（3）发包人对图纸保密要求：承包人对本工程图纸负有保密义务，不得向及施工无关第三者提供；承包人自行承担有关保密措施费用。
6. 通讯联络
6.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式
（1）各方通讯地址和收件人：
发包人：
通讯地址：
收件人：
邮政编码：
承包人：
通讯地址：
收件人：
邮政编码：
造价咨询单位：　　　　　　　　　　　　 　　　　　　
通讯地址： 　　　　
收件人： 　　　　　　　　　　　 　　　　
邮政编码：　　　　　　　　　　　
（2）视为送达其他方式：无。
7. 工程分包
7.5（1）指定分包工程：无。
13.交通运输
13.1办理道路通行权和修建场外设施费用：出入施工场地道路按现状。办理出入施工场地道路通行权由承包人自行负责并承担相关费用。承包人应充分勘察现场，为实施合同工程所需修建场外设施由承包人负责，费用已包含在合同价款内。
13.2修建场内临时道路和交通设施费用：按通用条款约定。
13.4运输超大件和超重件费用：按通用条款约定。
14.专项批准事件签认
14.2专项批准事件签认人选
（1）监理工程师具体人选：
（2）造价工程师具体人选：
（3）建造师具体人选：
19.发包人
19.2发包人完成下列工作约定
（1）办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件时间：提供现场日期及开工期相同，场地清理、平整等工作由承包人负责办理，费用已包含在投标价中，发包人不另行计量支付。
（2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳时间及地点：发包人就近指定水、电、通讯线路接驳地点，施工临时用水、用电、通讯设施及符合安全等相关管理规定接驳线路由承包人自行负责，费用已包含在投标价中，发包人不另行计量支付。
（3）开工施工现场及城乡公共道路间通道约定：由承包人自行解决，费用已包含在投标价中。
（4）提供有关资料时间：中标通知书发出同时向中标人提供设计等有关资料；根据图纸资料由承包人自行调查核实，并承担由此引起责任和损失。
（5）办理有关所需证件约定：有关施工所需证件、文件由承包人办理，同时承包人也应协助发包人办理施工许可证，费用已包含在合同价款内。
（6）现场交验时间：开工前三天内。
（7）提供标准及规范时间：开工前由承包人自行筹集并承担相关费用。
（8）组织图纸会审和设计交底约定：开工前五天内。
（9）协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等保护工作约定：开工前发包人负责审核承包人提交保护方案，相关费用由承包人承担，开工后如因承包人原因造成损坏，由承包人承担全部责任。
（10）接收已完工程支付工程相关价款约定：
委托给承包人负责部分工作有：竣工资料整理、编制及备案。
19.3提供施工场地时间：中标通知书发出后三天内。
19.4支付期及支付方式约定
（1）工程价款支付期限
按合同通用条款规定期限支付。
其他：按专用条款第80.2款、第81.1款、第83.1款等相关规定执行。
（2）工程价款支付方式
按协议书所注明银行帐号转账。
20.承包人
20.2承包人完成下列工作约定
3）提交支付申请和工程款额报告期限：
按通用条款第80.2款、第81.1款、第83.1款等规定期限提交。
（5）向发包人提供施工现场办公和生活房屋设施时间和要求： 无。
（6）办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工等手续时间：遵守政府部门及发包人有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全防护、文明施工等管理规定。办理相关手续时间由承包人根据施工进度自行安排，费用已包含在合同价款内。
（8）做好施工场地原建筑物未纳入修缮部分工程保护工作约定：原地面工程、墙面工程、消防工程、配电安装等工程，承包方必须到现场进行勘察，施工前承包方必须制订有效施工方案等，做好高处作业、临边、消防、用电等安全防护施工措施安排，避免出现因施工措施不够而引起安全事故，如出现因施工引起事故则由承包方承担。
（9）保证施工场地清洁和做好交工前施工现场清理工作约定：① 现场材料应按指定区域范围堆放，材料转运堆放现场要有专人管理、清扫，并保持场内清洁；② 垃圾等要及时清理；③ 工程竣工后，做到工完、料清、场地清。
（10）提交竣工验收申请报告和竣工结算文件：
按通用条款第82.2款规定提交。
补充：承包人应按照国家《城市建设档案管理规定》和发包人有关整理工程档案要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案。
承包人按照现行工程质量验收及竣工验收实施办法规定，整理提交合格竣工档案，存在问题时及时进行整理完善。工程质量验收合格通过后，按规定向招标人提交合格竣工档案，同时提交两套竣工档案副本，两套完整竣工结算资料给发包人，并办理有关工程竣工验收备案手续。
另作约定：
20.4承包人提供施工所需劳务、材料、工程设备、施工设备和其他物品约定：按招标文件、承包人投标文件和相关承诺及本合同相关规定。
21．现场管理人员任命和更换
21.1发包人现场管理人员任命和更换:按通用条款约定。
21.2承包人代表任命和更换: 按通用条款约定。
21.3监理工程师代表任命和撤回: 按通用条款约定。
21.4造价工程师代表任命和撤回: 按通用条款约定。
22.发包人代表
22.1发包人代表及其权力限制
（1）发包人任命（ ）为发包人代表，其联络通讯地址如下：
通讯地址： 邮政编码：
联系电话： 传真号码：
（2）发包人对发包人代表权力做如下限制：在行使下列权力时需得到发包人批准
变更工程
②变更工期。
23.监理工程师
23.1 负责合同工程监理单位及任命监理工程师
（1）监理单位： 法定代表人：
（2）任命（ ）为监理工程师，其联络通讯地址如下：
通讯地址： 邮政编码：
联系电话： 传真号码：
23.3（11）需要发包人批准其他事项：在行使下列权力时需得到发包人批准：
变更工程
②变更工期。
24.造价工程师
24.1负责合同工程造价咨询单位及任命造价工程师
（1）造价咨询单位： 法定代表人：
（2）任命（ ）为造价工程师，其联络通讯地址如下：
通讯地址： 邮政编码：
联系电话： 传真号码：
25.承包人代表
25.1承包人任命（ ）为承包人代表，其联络通讯地址如下：
通讯地址： 邮政编码：
联系电话： 传真号码：
26.指定分包人
26.1依法指定分包人及其有关规定： 不允许分包。
28.工程担保:
担保金额： 20000.00 元（大写：贰万元整）
担保形式：获中标单位投标保证金自动转为履约担保金，在本项目完成施工竣工结算后5日内无息退回。
31.不可抗力

31.1（4）不可抗力其他情形：无。
32.保险
32.8、投保内容、保险金、保险期限和责任等事项约定：办理通用条款32.2款规定项目保险费用已包含在合同价款内,发包人不再另行支付。
33.进度计划和报告
33.3承包人编制施工进度报告和修订进度计划时间要求：承包人在接到中标通知书后5天内，向监理工程师提交一式两份施工组织设计和进度计划,以供工程师批准。
34.开工
34.2监理工程师在本合同签订后（ ）内签发开工令。
按合同通用条款规定 42 天。
另作约定：
35.暂停施工和复工
35.4承包人原因造成暂停施工其他原因：无。
36.工期及工期延误
361合同工程工期约定为（ 45天　），因发包人原因，造成设计图修改或变更，工期则顺延。
38.竣工日期
38.1计划竣工日期：
42.质量目标
42.1工程质量标准：
（1）合同工程质量标准：符合国家现行有关施工质量验收规范并达到合格标准。
（2）工程质量验收标准：①符合中华人民共和国国家规定现行施工竣工验收规范、标准（或地方政府主管机关具体规范、标准）；②上级主管部门有关工程竣工文件和规定；③符合招标文件工程技术指标及各项要求；④工程设计文件及施工、设计图纸；⑤双方共同协商标准。
45.安全文明施工
45.5治安管理约定：按国家、广东省及佛山市和工程所在地现行有关规定执行。

补充：本招标工程项目施工期间承包人须按国家规范要求设置足够警示标志及防护标志，如因施工而引起交通事故或安全事故责任和因此发生费用，由承包人负责。发生事故风险费用，由承包人在投标报价中予以考虑。承包人应严格执行顺建发[2008]53号文《顺德区建设工程文明施工管理规定》，顺建发[2007]56号文《关于建设部建筑工程安全防护、文明措施费用及使用管理规定》和省建设厅《建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法通知》，顺建发[2007]79号文《关于在市政施工现场设置公示牌通知》，严格按照以上文件要求做好安全防护和文明施工措施。
46.测量放线
46.1施工控制网资料提交时间：按通用条款规定。
46.4测量放线误差约定：按现行有关设计及施工验收规范规定。
48.发包人供应材料和工程设备
48.1发包人是否供应材料设备
发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。
发包人供应材料和工程设备，约定“发包人供应材料设备一览表”，作为本合同附件。
48.8发包人供应材料和工程设备合同工程结算方式： 。
49.承包人采购材料和工程设备
49.1承包人采购材料和工程设备：承包人采购设备材料前应会同发包人对材料设备供应商进行规模、质量、产能条件考察，在取得发包人确认后，承包人应在采购前向发包人提交包括营业执照或生产许可证书、产品合格证、检验报告进行供应商资格审查，经批准后，承包人并提交材料设备样板给发包人封板。承包人采购材料和设备由其自行负责运输和保管。
49.2承包人供货及清点要求：按通用条款规定。
49.8发包人指定生产厂家或供应商：无。
50.材料和工程设备检验试验
50.4材料和工程设备等产品检验试验费，已包含在合同价款内，结算时不作调整。不合格工程重复检测费用亦由承包人负责。
51.施工设备和临时设施
51.1承包人配置施工设备和临时设施
按通用条款规定,承包人承担修建临时设施费用。
另作约定：
51.2 发包人提供施工设备和临时设施：无。
53.隐蔽工程和中间验收
53.1中间验收部位有：按国家、广东省及佛山市相关法律、法规、标准、规范规定。
55.工程试车
55.1是否需要试车
不需要试车，本条不适用。
需要试车，试车内容和要求：
56.工程变更
56.4承包人提出合理建议应得奖励：无。
58.竣工验收
58.1竣工验收标准
合同工程竣工验收标准： 符合国家现行有关施工质量验收规范并达到合格标准
58.8单位工程和工程部位验收
合同工程无单位工程、无工程部位提前验收，本款不适用。
58.9施工期运行
合同工程无单位工程、无工程部位在施工期运行,本款不适用。
58.10竣工清场
√按通用条款规定。
58.11施工队伍撤离
√按通用条款规定,承包人人员和施工设备全部撤离施工场地。
59.缺陷责任及质量保修
59.6 缺陷责任期约定：一年。
59.8工程质量保修约定：依照国家《建设工程质量管理条例》及国家、地方规范标准执行。
63.暂列金额
63.1合同工程暂列金额为：无
65.暂估价
65.3非招标专业工程暂估价金额为 / 元。
66.提前竣工奖及误期赔偿费
66.1提前竣工奖：
没约定提前竣工奖，本款不适用。
66.2误期赔偿费约定：
（1）每日历天应赔付额度为：合同价款2‰，罚金从承包人工程款中扣除并归发包人所有，逾期十五天，招标人有权终止合同，重新选择施工单位，施工单位必须在两天内撤离现场，造成一切损失由施工方负责。
（2）误期赔偿费最高限额：
按通用条款规定为合同价款5%。
另作约定：
67.工程优质费
67.1优质优价奖约定：
没约定优质优价奖，本款不适用；
68.合同价款约定及调整
68.2合同价款调整因素包括：
后继法律法规变化事件；
项目特征描述不符事件；
分部分项工程量清单缺项漏项事件；
工程变更事件；
工程量偏差事件；
费用索赔事件；
现场签证事件；
物价涨落事件；
其他调整事件：无。
69. 后继法律法规变化事件
69.2导致工程造价调整方法：
按合同通用条款规定调整。
70. 项目特征描述不符事件
70.3导致综合单价调整方法：不作调整。
71. 分部分项工程量清单缺项漏项事件
71.2导致分部分项工程费结算价调整方法：
按合同通用条款规定调整。
按以下方法调整：按本合同专用条款第72.2条款规定进行调整。
71.3导致措施项目费调整方法：
按合同通用条款规定调整。
按以下方法调整：按通用条款规定进行调整。
72.工程变更事件
72.2导致综合单价调整方法：
按合同通用条款规定调整。
按以下方法调整：
如施工过程中因修改图纸而引起工程造价改变，则改变该部分工程造价按以下原则确定：
（1）施工过程中图纸变更增减工程造价，按照先认同变更造价增减，后施工原则确定即设计单位出变更图纸及变更通知单交给发包人，发包人同意交给承包人项目经理，由承包人书面提出增减造价,经中介造价咨询有限公司核算增减造价后,由承包人书面报发包人同意后方可施工；
（2）发生变更工程量，必须5天内签证并提交发包人确认；
（3）发生增加工程项目时，如工程项目及报价书中内容相同，则按承包人投标书中已有单价或价格执行；扣减工程项目时，如工程项目及报价书中内容相同，则按承包人投标报价扣减；
72.3导致措施项目费调整方法：
按合同通用条款规定调整。
73.工程量偏差事件
73.2导致分部分项工程费结算价调整方法：
按以下方法调整：按本合同专用条款第72.2条款规定进行调整。
73.3导致措施项目费调整方法：
按以下方法调整：不作调整。
75.现场签证事件
75.3现场签证报告确认约定时间：按本合同专用条款第72.2条款规定进行调整。
76.物价涨落事件
76.1物价涨落价款调整：不作调整。
78.支付事项
78.2计算利息利率
按照中国人民银行发布同期同类货款利率。
79.预付款
79.1预付款约定：按本合同专用条款第81.1条款规定执行。
80.安全文明施工费
80.1安全文明施工费内容、范围和金额约定
（1）内容和范围
按合同通用条款规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。
另作约定：
（2）安全文明施工费总金额为
80.2安全文明施工费预付金额、支付办法和抵扣方式
按合同通用条款规定。
另作约定：统一按进度款支付，进度款中已包含安全防护、文明施工措施费用支付。
补充违约责任：
（1）由于发包人未支付或未及时支付安全防护、文明施工措施费用，而导致工程未能按要求实施安全防护、文明施工，承包人受建设行政主管部门处罚及企业信誉等损失，或因此无法取得建筑工程许可证，发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成经济损失，顺延延误工期。
（2）承包人按合同提取了安全防护、文明施工措施费用，而工程安全防护、文明施工仍无法达到建设行政主管部门有关规定要求，承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成损失。
81、进度款
81.1支付期间
以月为单位。
以季度为单位。
以工程竣工、验收合格为准，具体为：
1. 签订施工合同后5日内施工单位进场，支付合同价20%工程款（含安全防护、文明施工措施费金额）。
2. 工程竣工验收质量等级达到合格要求并办理结算后5天内，发包人支付中标合同价75 %工程款。
3. 结算价5%作为工程质保金，待工程竣工验收后，质量等级达到合格要求满一年后30天内付清。
82、竣工结算
82.1结算程序和时限：
按合同通用条款规定办理。
不按合同通用条款规定，办理结算程序和时限为：
（1）工程竣工验收后，承包人于28日内向监理单位递交竣工结算报告及完整结算资料，监理单位收到结算资料后出具审核意见，报发包人审批。
（2）发包人委托造价咨询单位对竣工结算资料审查并编制结算书，结算书由发包人、承包人、监理单位共同确认后，报顺德区国土城建和水利局审核备案。
（3）经国土城建和水利局审核后竣工结算款为支付依据
83、结算款
83.1竣工支付期限
按通用条款规定，在造价工程师签发竣工结算支付证书后28天内。
另有约定：按本合同专用条款第81.1款约定进行支付。
84.质量保证金
84.2质量保证金金额及扣留
（1）质量保证金金额
按合同通用条款规定，即按合同价款3%。
其他为 结算价 5 %

（2）质量保证金扣留
按合同通用条款规定，从每次应支付给承包人工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留比例为3%。
其他方式：按本专用条款第81条规定。
84.3 质量保证金返还时间：按本专用条款第81条规定。
86.合同争议
86.4争议调解或认定机构
按合同通用条款规定。
不按合同通用条款规定，合同双方认可为：
86.6双方同意选择下列一种方式解决争议：
向 （仲裁机构）申请仲裁。
向合同签订地人民法院提起诉讼。
91.保密要求
91.1提供保密信息期限：永久。
94.合同份数
94.1提供合同文本
按合同通用条款规定，由发包人提供。
不按合同通用条款规定，提供方式为：
94.2合同副本份数 份，其中发包人 份，承包人 份。
96、合同补充条款：
96.1承包人必须确保本工程能够通过相关部门验收及备案。

24 / 24