楼梯栏杆及扶手专业分包承包合同.doc

楼梯栏杆及扶手专业分包承包合同
合同编号：

工程劳务分包合同

（楼梯栏杆及扶手）

工程项目
总包单位
分包单位

年 月 日

建筑工程劳务承包合同

发包方： （以下简称甲方）
承包方： （以下简称乙方）
为确保工程顺利进行，进一步明确甲、乙双方权利和义务，根据国家相关规定，经双方协商一致，订立本合同供双方共同遵守。
第一条： 工程名称：
工程地点：
开工时间：_____ _年____月 ___日
完工时间：_____ _年______月 ___日
第二条：分包方式及要求标准：
1、包工包料：根据图纸范围内，综合单价包死，不作调整。乙方已充分考虑所有施工范围内各项风险 。
项目
合同价
备注

合计

2、分包内容：
3、分包单价中所包含了以上工作范围内相关一切定额应包含工作工序，施工时做到工完场清、料清等文明施工要求。同时包含为进行施工所需要采取一切安全防护等措施内容。
4、分包单位中包含自带工器具，自行维修、保管和施工使用。
5、承担与其它指定分包工程、各工种之间配合与协调用工。场内料具二次搬运用工；配合现场材料取样及检验及验收用工。
6、因设计变更造成适当停工与窝工之人工、机械补偿费。
7、承担生活区清洁用工及其施工区域文明施工及打更用工。
第三条：工程款支付与结算：

第四条：双方责任：
（1）甲方责任
1、工程开工前，甲方向乙方进行技术、质量、安全、工期、材料使用、消防、治安、现场文明施工管理等交底，乙方应严格按此执行。
2、负责工程项目全面管理。提供定位轴线及标高。并及时检查乙方进度、质量、安全及一切文明施工和相应措施执行情况，验收已完分部分项工程并具备完整验收签字手续。
4、确保乙方已完施工工程款及时支付。
5、甲方在监督乙方施工过程中，如不能满足工期和质量目标要求，有权终止合同。乙方不得以任何理由和借口干扰、阻挠后序施工顺利进行。
（2）乙方责任
1、乙方必须建立强有力施工组织机构，确保工程进度、质量、安全、文明施工等方面目标实现。
2、乙方必须服从甲方统一领导，严格执行公司在质量、安全、文明施工等方面规章制度。
3、乙方应按相关规定办理施工人员劳务证、暂住证、上岗证、人员意外伤害保险等有关手续，费用自理。如发生因手续办理不完备，所带来一切连带责任和损失，均由乙方负担。
4、乙方必须按施工方案及交底要求进行施工，并满足甲方安排进度要求，不得以任何非正当理由拖延工期。如因乙方人员组织不利，劳力不足，进度无法满足要求，其所带来连带经济处罚由乙方承担。
5、对施工中出现质量问题，乙方不得隐瞒，应及时通知甲方，甲方会同有关部门做出处理后，按方案实施不留后患。发生因监理下达质量通知整改单未予整改修复合格项目，必须承担相应受处罚费用及该项材料费。
6、乙方必须服从甲方施工员对施工垂直运输设备使用、维护，以及所采取安全措施管理，确保施工流程是受控安全状态，一切违章作业和瞎指挥所带来安全责任均由乙方负责。
7、乙方人员在进场一周内向甲方提供花名册、身份证号码及复印件等相关手续。
8、乙方承担内部人员生病、治疗及其自然死亡所发生费用。
9、乙方在施工过程中如与甲方发生纠纷，不得影响工程正常进行，不得聚众闹事，乙方应及时与甲方有关领导协商解决，发生一切过激行为造成损失由乙方承担。
第五条：质量及验收
1、所有原材必须符合原设计要求技术指标，并按规定手续报验与监理签字认可方可实施。
2、本工程要求乙方配有专职质量检查员一名，随时按工程进度加强过程质量控制，工程质量要求必须达到优良。严格按照设计图纸所要求规范标准执行。具体分包内容工作质量参照如下进行检查验收。
3、实测检查及验收标准：
（1）护栏和扶手制作与安装所使用材料材质、规格、数量和木材、塑料燃烧性能等级应符合设计要求。
（2）护栏高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求，护栏安装必须牢固。检验方法：观察；尺量检查；手扳检查。
（3）护栏和扶手转角弧度应符合设计要求，接缝应严密，表面应光滑，色泽应一致，不得有裂缝、翘曲及损坏。
（4）护栏和扶手安装允许偏差和检验方法应符合下表规定
护栏和扶手安装允许偏差和检验方法
项次
项目
允许偏差
（mm）
检验方法
1
护栏垂直度
3
用1m垂直检测尺检查
2
栏杆间距
3
用钢尺检查
3
扶手直线度
4
拉通线，用钢直尺检查
4
扶手高度
3
用钢尺检查
4、分项工程完成后，由项目部质检员进行检查，如发生不合格将扣除本分项工程定额人工费50%，此费用在当月人工费支付时扣除。
5、所有分项工程完成必须将地面、楼面、50线及所在位置标高标明，以备检测。为下道工序做好依次衔接工作。如工序留尾巴，甲方将拒绝验收。
6、承包范围内全部内容完成，工程质量合格方可按本合同“第三条”进行支付与结算。
第六条：工期管理
1、乙方进场后双方可根据总体计划要求，详细签订各分段工期要求，甲方予以分段分部考核检查及验收。
2、如发生不可抗力因素或非乙方原因造成乙方停工，超时48小时，可由甲方项目经理签证，同意工期准许顺延。
3、因乙方原因所造成停、窝工，所带来相关工期责任和经济处罚均由乙方以双倍承担。
第七条：安全管理
1、甲乙双方必须认真贯彻和执行国家、建设部及上级部门颁发有关安全生产、消防工作方针、政策，严格执行有关劳动保护法规和条例
2、乙方施工人员进场后，甲方应对乙方施工人员进行安全生产教育，并签订安全生产责任书。以真正落实安全生产管理制度，杜绝伤亡事故发生。
3、乙方安全管理人员必须定期和不定期进行安全管理制度和规程宣传和监督检查。发现隐患及时报告，并在甲方安全员指导下排除安全隐患，促进安全施工顺利进行。
4、甲方给予乙方提供可靠保证安全措施材料供应和安全防护用品发放，乙方必须按规定严格执行，由于非乙方原因安全设施不到位以及违章指挥造成安全事故由甲方承担全部责任。
5、在施工过程中所发生安全事故，经调查后，依调查结果由责任方负责。
第八条：罚则
1、不得发生因材料运输、堆置及操作过程中碰损楼梯装饰面板及成品建筑墙体。
2、作业完成后，工完料清、场清，整洁卫生，文明施工。
3、执行安全操作规程，加强对焊接过程中焊渣下落拦截，防止烧伤、烫伤及物体下落伤人，把安全工作做好。
4、工期延误每天按1000元/天支付工期违约金，出现安全质量问题每处按2000元/次支付违约金，由于乙方原因导致农民工上访，导致企业扣分，每分按50000万元向甲方支付违约金，并承担一切给甲方造成经济损失。
第九条：其它
1、凡属发生下列情况，甲方可提出终止合同。如有严重损害甲方形象及利益情况；对甲方安排进度计划完不成，严重脱离总体安排相关进度、质量、安全、文明施工指标，并且没有整改措施和诚意。甲方有权劝其辞退，并由乙方承担一切损失责任。
2、本合同未尽事宜可另行商定作为合同附件。本合同经双方签字盖章后生效，工程完工并付清款项后，终止本合同。如有争议向青岛市市北区人民法院提起诉讼解决。
3、本合同一式肆份份，甲乙双方各执贰份。

甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：

年 月 日