住宅小区自来水供水管道施工合同.doc

住宅小区自来水供水管道施工合同
自来水给水管道及户表安装
工程施工合同
甲方（发包方）： 
乙方（承包方）： 
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲、乙双方就 住宅小区自来水给水管道及户表安装工程相关事宜达成一致，特签订如下合同条款，供双方共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程范围 ：市自来水公司和 规划局批复同意，甲方认可盖章 住宅小区自来水供水系统施工图纸范围内全部工程内容（含开口费）。
4、承包方式：包工包料、包安全、包质量、包通过甲方及自来水公司验收交钥匙工程。
二、工程造价
本工程综合包干价为人民币（大写）： 陆拾 万元整，（小写）： 600000元。此承包总价包括完成全部工程内容所需发生一切费用，除下述特别指明内容可调整工程承包总价外，双方不得以任何理由变更工程承包价。
① 工程设计变更：凭甲方和设计单位签证设计变更联系单。
② 甲方提出书面变更通知单及甲方认可现场计量签证单。
③ 以上两项变更工程量据实结算 ，价格以甲方审定价格作为结算价。
三、合同工期
本工程合同总工期 45 日历天，自本合同签订次日起开始计算

四、付款方式
1、人员、设备、材料进场7个工作日后付工程总价款30%。
2、施工进度达到总价款70%后付工程总价款20
3、工程竣工经有关部门验收合格后7个工作日内付工程总价款45%。
4、工程竣工验收达到一年后7个工作日内付清质保金5%。
五、工程质量
1、乙方必须严格按照施工图、说明书以及国家有关规定、施工技术规范和市自来水公司管道操作安装规程进行施工，按规定做好试件、材料试验和报验，确保工程质量，按期完工，并达到国家供水安装标准及自来水公司供水管及水表安装要求，顺利通过验收。
2、本工程使用材料、设备必须是符合国家相关标准合格产品，所有材料、设备进场前须提供生产许可证及产品合格证，经甲方认可后方可进场组织安装。
六、 双方责任 
1、甲方责任
① 甲方委派 为甲方现场代表 ，负责对工程建设进行全面管理，解决施工过程中出现需由甲方协调相关问题，并参与工程各种验收和签证工作。如变更现场代表应及时通知乙方。 
② 向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供施工现场用水、用电，费用由乙方承担。 
③ 提供本项目施工图，负责组织图纸会审和设计交底。 
④ 负责协调乙方与其他各承包单位关系，并协助解决材料堆放场地，相关费用由乙方自行承担。 
⑤ 按合同约定支付工程款。
2、乙方责任
① 乙方委派 为乙方现场代表，负责施工期间全面管理。该现场代表须持有与本工程项目相适应资格证书，如变更现场代表应事先经甲方书面同意。 
② 根据甲方确认施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内施工工作，并按甲方要求格式书面提请办理验收和确认手续。 
③工程项目开工应提前 3个工作日将完整施工组织设计、以及工程主要负责人名单报甲方确认、备案，如乙方更换工程主要负责人，应事先征得甲方书面同意。 
④乙方材料进场前，须提前3个工作日书面通知甲方，进场时经双方共同验收并作书面记录。 
⑤ 按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场有关管理规定，在施工中，因乙方自身原因造成人身伤亡、财产损失，责任由乙方自行负责并承担，甲方不承担任何形式连带责任。。 
⑥ 工程交付甲方前，应负责已完工程保护工作，在此期间发生损坏，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中逾期完工条款处理。 
⑦ 办妥管道及户表安装所有相关业务手续，负责整个过程中关掣、驳接、管道试压、冲洗、水质检验、工程验收等手续。 
⑧ 乙方保证其承包范围内工程项目于工程完工30日内通过 自来水公司验收，并向甲方提交自来水公司工程验收合格证。 
⑨ 工程完工乙方应提供完整竣工资料两份，报甲方存档备查。
七、工程验收
1、工程竣工验收，应以施工图纸、说明书、图纸会审记录、设计修改通知单及国家颁发施工验收规范和质量检验标准为依据。 
2、工程完工，乙方应先自检合格后应以书面形式（按甲方要求格式）通知甲方配合组织验收。通知包括验收内容验收时间和地点。如因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方在甲方限定时间内整改后重新报验，由此造成工期延误及相关经济损失由乙方自行承担。最终验收合格之日以通过自来水公司验收，并取得验收合格证之日为准。
3、涉及到隐蔽工程验收，须经甲方验收合格后，方能进入下道工序施工（乙方书面提出验收申请，甲方配合乙方一个工作日内完成验收，如因甲方耽误隐蔽工程验收，工期顺延），否则甲方有权要求乙方返工或采取必要手段检测，不论检测复查结果是否符合设计要求，复查费用均由乙方承担，因此而造成工程工期延误和造价损失，由乙方自行负责，且甲方有权要求乙方就此类违规操作承担并支付违约金50000元。
八、违约责任 
1、乙方未能在合同约定工期内通过竣工验收或向甲方提交 自来水公司工程验收合格证，每逾期一日，按合同总价款3 ‰向甲方支付违约金。逾期超过 10日，甲方有权解除合同，乙方除应支付上述违约金外，还应按合同总价款 30%向甲方支付违约金。
2、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工（如因甲方原因造成停工，由现场代表签字认可后工期顺延），非上述原因连续停工3个工作日以上，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方支付合同总价款 30%作为违约金。 
3、乙方中途擅自更换工程主要负责人，或乙方现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作，甲方有权要求乙方更换相应人员，乙方应在甲方要求更换之日起5日内更换。否则，甲方有权要求停工或解除合同，由此造成工期延误违约责任及甲方损失由乙方承担。 
4、本工程不允许存在任何形式转包或分包，乙方擅自把工程分包或转包给其它任何单位，甲方有权解除合同，乙方应按合同总价款30%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成一切损失。 
九、其它约定
1、本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执二份。
2、本合同自双方签字盖章生效，至结清全部工程款后终止。
3、若发生合同争议，双方应协商解决，协商不成可向合同签订地人民法院提起诉讼。
4、本合同经双方协商一致后，可签订补充协议作为本合同补充。

甲 方： 乙 方：

签约代表： 签约代表：

签约地点：
签约时间：2014年6月 日