2025版建设工程施工合同证据清单.docx

2025版建设工程施工合同证据清单
合同编号：__________
甲方（发包方）：
地址：
联系方式：
乙方（承包方）：
地址：
联系方式：
一、工程概况
1.1 工程名称：____________________
1.2 工程地点：____________________
1.3 工程内容：____________________
1.4 工程规模：____________________
1.5 工程总投资：__________________
二、合同主体
姓名：____________________
职务：____________________
联系方式：__________________
姓名：____________________
职务：____________________
联系方式：__________________
三、合同价款
3.1 本项目的合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
3.2 甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付合同价款。
四、合同履行
4.1 乙方应按照合同约定，完成工程的设计和施工任务，确保工程质量、安全、进度和投资控制符合甲方的要求。
4.2 甲方应按照合同约定，提供施工场地、施工条件、施工资料等相关支持，并协助乙方办理相关手续。
4.3 双方应共同协调解决合同履行过程中出现的问题，确保工程的顺利进行。
五、付款方式
5.1 甲方支付合同价款的方式如下：
（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的____%；
（2）工程进度达到____%，甲方支付乙方合同总价款的____%；
（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的____%；
（4）剩余合同价款，甲方在缺陷责任期内按照本合同约定支付。
5.2 甲方支付合同价款时，应提供合法的发票。
六、工程质量
6.1 乙方应按照国家标准和行业规范进行设计和施工，确保工程质量。
6.2 工程质量的验收标准和方法按照《建设工程质量验收规范》执行。
6.3 工程竣工后，乙方应按照约定进行竣工验收，甲方应有权参加。
七、工程安全
7.1 乙方应严格按照国家安全生产法律法规和行业安全生产标准进行施工，确保工程施工安全。
7.2 乙方应建立健全安全生产责任制，落实安全生产措施，保障施工现场人员的安全。
7.3 乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志，并对施工现场进行定期安全检查。
八、工期
8.1 乙方应按照合同约定的工期完成工程。
8.2 乙方如因特殊情况无法按照约定工期完成工程，应提前向甲方书面申请延期，甲方有权视情况决定是否同意延期。
九、违约责任
9.1 乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为本合同总价款的____
9.2 甲方未按照约定支付合同价款，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为本合同总价款的____%。
十、争议解决
10.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十一、其他约定
11.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
11.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______________
乙方（盖章）：______________
签订日期：____年____月____日
附件：
1. 工程设计文件
2. 施工图纸
3. 相关法律法规、规范标准
4. 其他与本合同有关的文件
一、附件列表：
1. 工程设计文件
设计说明书
施工图纸
设计变更通知
2. 施工图纸
总平面图
施工详图
施工节点图
3. 相关法律法规、规范标准
《中华人民共和国建筑法》
《建设工程质量验收规范》
《建设工程安全生产管理条例》
4. 其他与本合同有关的文件
招投标文件
施工现场管理规定
工程量清单
二、违约行为及认定：
1. 乙方未按照合同约定完成工程
认定：乙方未按合同约定的时间节点、质量标准完成工程任务
2. 甲方未按照约定支付合同价款
认定：甲方未按合同约定的付款时间、付款比例支付合同价款。
3. 甲方未提供施工场地、施工条件、施工资料等支持
认定：甲方未按合同约定提供施工所需的相关支持。
三、法律名词及解释：
1. 发包方（甲方）：指建设工程项目的业主，具备项目建设的权利和能力。
2. 承包方（乙方）：指具备相应资质和能力的设计和施工单位。
3. 合同价款：指双方约定的为本项目提供的设计和施工服务所支付的金额。
4. 违约金：指一方未履行合同约定义务时，应支付给对方的一种经济赔偿。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误
解决办法：根据合同约定，按延误时间向乙方支付违约金，并根据实际情况商讨延期可行性。
2. 工程质量问题
解决办法：立即停工，由乙方负责修复，并承担修复费用；严重质量问题可能导致合同解除。
3. 合同价款支付纠纷
解决办法：双方协商解决，如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
4. 施工现场安全管理
解决办法：乙方应加强施工现场安全管理，如发生安全事故，按相关法律法规和合同约定处理。
五、所有应用场景：
1. 适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、市政工程等。
2. 适用于设计和施工单位具备相应资质和能力的项目。
3. 适用于合同双方自愿签订，且愿意遵守合同约定的权利和义务。
4. 适用于需要明确工程质量、安全、进度和投资控制等要求的建设工程项目。