钢结构存储罐施工合同书2025年通用.docx

编号：__________

钢结构存储罐施工合同书2025年通用

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

钢结构存储罐施工合同书2025年通用
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 合同双方
1.2 合同定义
第二章：工程概况
2.1 工程简介
2.2 施工地点
2.3 施工期限
第三章：施工内容与要求
3.1 施工范围
3.2 施工标准
3.3 施工质量要求
第四章：合同价格与支付
4.1 合同总价
4.2 支付方式
4.3 支付时间表
第五章：工期与进度
5.1 施工计划
5.2 工期延误
5.3 工程进度报告
第六章：施工材料与设备
6.1 材料供应
6.2 设备要求
6.3 材料与设备验收
第七章：施工安全与环保
7.1 安全措施
7.2 环保要求
7.3 安全事故处理
第八章：质量控制与验收
8.1 质量控制体系
8.2 验收标准
8.3 验收程序
第九章：违约责任
9.1 违约行为
9.2 违约责任承担
9.3 违约赔偿
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁
10.3 诉讼
第十一章：合同的变更与解除
11.1 合同变更
11.2 合同解除
第十二章：合同的效力与终止
12.1 合同生效条件
12.2 合同终止条件
12.3 合同终止后的义务
第十三章：其他约定
13.1 信息保密
13.2 法律适用
13.3 合同的解释
第十四章：附件
14.1 附件列表
14.2 附件内容
合同编号：2025GSSG001
第一章：合同主体及定义
1.1 合同双方
1.2 合同定义
本合同是指甲方委托乙方在2025年施工完成的钢结构存储罐工程的相关事宜。
第二章：工程概况
2.1 工程简介
本工程为钢结构存储罐，容量为__________立方米，用于存储__________。
22 施工地点
施工地点位于__________（详细地址）。
2.3 施工期限
施工期限为__________个月，自双方签署合同之日起计算。
第三章：施工内容与要求
3.1 施工范围
乙方负责本工程的钢结构制作、运输、安装、调试及验收等工作。
3.2 施工标准
本工程应符合国家及行业相关标准和规范，包括但不限于__________。
3.3 施工质量要求
乙方应保证工程的质量和安全，确保工程达到设计要求和标准。
第四章：合同价格与支付
4.1 合同总价
本合同总价确定为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
4.2 支付方式

甲方支付乙方工程款项的方式为__________。
4.3 支付时间表
甲方应按照工程进度和合同约定时间支付相应的工程款项。
第五章：工期与进度
5.1 施工计划
乙方应按照双方约定的工期计划完成本工程的施工。
5.2 工期延误
如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定承担相应的违约责任。
5.3 工程进度报告
乙方应定期向甲方报告工程进度，确保甲方了解工程进展情况。
第六章：施工材料与设备
6.1 材料供应
乙方负责提供本工程施工所需的全部材料和设备。
6.2 设备要求
乙方提供的设备应符合国家及行业相关标准和规范。
6.3 材料与设备验收
甲方应按照合同约定对乙方提供的材料和设备进行验收。
第七章：施工安全与环保
7.1 安全措施
乙方应制定并执行本工程施工的安全措施，确保工程施工安全。
7.2 环保要求
乙方应遵守国家及地方的环保法规，确保工程施工对环境的影响降到最低。
7.3 安全事故处理
如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照合同约定处理相关事宜。
第八章：质量控制与验收
8.1 质量控制体系
乙方应建立和完善本工程施工的质量控制体系，确保工程质量。
8.2 验收标准
本工程的验收标准应符合国家及行业相关标准和规范。
8.3 验收程序
工程完成后，乙方应按照合同约定组织甲方进行验收。
第九章：违约责任
9.1 违约行为
包括但不限于工程质量不符合约定、工期延误等。
9.2 违约责任承担
乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。
9.3 违约赔偿
乙方应按照合同约定赔偿甲方因违约所造成的损失。
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以采取仲裁或诉讼方式解决。
10.2 仲裁
双方同意将争议提交__________仲裁委员会进行仲裁。
10.3 诉讼
如采取诉讼方式解决，应提交__________人民法院进行诉讼。
第十一章：合同的变更与解除
11.1 合同变更
双方同意，合同的变更应书面签署，并经双方确认。
11.2 合同解除
合同解除应经双方协商一致，并书面确认。
第十二章：合同的效力与终止
12.1 合同生效条件
本合同自双方签字盖章之日起生效。
12.2 合同终止条件
合同终止的条件应符合合同约定和国家相关法律法规。
12.3 合同终止后的义务
合同终止后，乙方应按照合同约定完成相关善后工作。
第十三章：其他约定
13.1 信息保密
双方应对合同内容及涉及的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。
13.2 法律适用
本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
13.3 合同的解释
本合同的解释权归双方共同所有。
第十四章：附件
14.1 附件列表
附件1：工程设计图纸
附件2：材料和设备清单
附件3：安全防护措施方案
附件4：环保措施方案
14.2 附件内容
附件内容应符合合同约定和国家相关法律法规。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
签订日期：____年____月____日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定本工程施工所需的部分材料供应商。乙方应按照甲方的要求采购材料，并保证材料质量。
1.2 甲方监督权
甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量和进度符合合同约定。乙方应积极配合甲方的监督工作。
1.3 甲方变更权
在合同履行过程中，甲方有权根据实际情况变更工程内容、设计和施工要求。乙方应按照甲方的变更要求及时调整施工计划。
1.4 甲方提前验收权
甲方有权在合同约定的验收期限之前对工程进行提前验收。提前验收合格的，甲方应支付相应的工程款项。
1.5 甲方终止合同权
在合同履行过程中，如乙方严重违约或发生不可抗力等法定解除合同情形的，甲方有权终止合同。合同终止后，乙方应承担相应的违约责任。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方技术保障
乙方应对工程施工过程中的技术问题提供及时、有效的解决方案。如因乙方技术问题导致工程质量不合格的，乙方应承担相应责任。
2.2 乙方工期保障
乙方应确保工程按照合同约定的工期完成。如因乙方原因导致工期延误的，乙方应按照合同约定承担违约责任。
2.3 乙方质量保修
工程竣工验收合格后，乙方应对工程质量提供____年的保修期。在保修期内，如出现质量问题，乙方应负责维修或更换。
2.4 乙方安全防护
乙方应制定并执行工程施工的安全防护措施，确保工程施工安全。如发生安全事故的，乙方应承担相应责任。
2.5 乙方环保措施
乙方应遵守国家及地方的环保法规，确保工程施工对环境的影响降到最低。如发生环保问题的，乙方应承担相应责任。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明

3.1 第三方中介职责
第三方中介应按照合同约定和国家相关法律法规，公正、公平地处理合同履行过程中的争议和问题。
3.2 第三方中介的选定
甲方和乙方应共同选定第三方中介，并签订中介服务合同。中介服务费用由双方按照约定的比例承担。
3.3 第三方中介的裁决效力
第三方中介作出的裁决具有法律效力，甲乙双方应予以接受。如任何一方对裁决结果不服的，可以依法向人民法院提起诉讼。
3.4 第三方中介的保密义务
第三方中介应对合同内容及涉及的商业秘密予以保密，未经甲方和乙方同意不得泄露给第三方。
3.5 第三方中介的变更
甲方和乙方同意，第三方中介可以按照合同约定进行变更。如双方对变更事项有争议的，应通过友好协商解决。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计图纸
2. 材料和设备清单
3. 安全防护措施方案
4. 环保措施方案
5. 工程进度计划
6. 质量保修条款
7. 安全事故应急预案
8. 环保验收报告
9. 工程变更协议
10. 违约责任认定协议
11. 争议解决协议
12. 第三方中介服务合同
13. 材料供应商资质证明
14. 设备供应商资质证明
二、违约行为及认定：
1. 工程质量不符合约定
2. 工程进度延误
3. 材料和设备供应不符合合同要求
4. 安全事故发生
5. 环保措施不达标
6. 合同一方未经对方同意单方面变更工程内容或要求
7. 合同一方未能履行合同约定的义务
8. 合同一方泄露合同内容及商业秘密
9. 合同一方违反法律法规导致合同无法履行
三、法律名词及解释：
1. 钢结构存储罐：一种用于储存液体、气体或其他物质的钢制容器，具有固定的顶部和底部，通常由多个拱形或圆形的钢板组成。
2. 施工范围：乙方在合同中约定的施工内容，包括钢结构制作、运输、安装、调试及验收等工作。
3. 工期延误：因乙方原因导致工程进度迟于合同约定的期限完成。
4. 质量保修：乙方对工程质量提供的保修服务，保修期内如出现质量问题，乙方应负责维修或更换。
5. 违约责任：合同一方未履行合同约定的义务或违反合同条款应承担的责任。
6. 争议解决：双方在合同履行过程中发生的争议通过协商、仲裁或诉讼等方式解决。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：提前制定应急预案，必要时调整人员、设备和材料，确保工程按时完成。
2. 材料和设备供应不符合合同要求：立即与供应商沟通，要求其按照合同约定提供合格的材料和设备。如供应商无法满足要求，乙方应寻找替代供应商。
3. 安全事故发生：立即启动安全事故应急预案，及时报告甲方和相关部门，按照预案进行事故处理。
4. 环保措施不达标：加强环保意识培训，提高施工人员环保操作规范，必要时增加环保设备。
5. 合同一方未经对方同意单方面变更工程内容或要求：立即与对方沟通，解释变更原因及影响，争取对方同意。如对方不同意，按照合同约定处理。
五、所有应用场景：
1. 甲方为钢铁厂，需要建造一个用于储存原料的钢结构存储罐。
2. 乙方为专业钢结构施工公司，具有丰富的施工经验和合格的施工团队。
3. 第三方中介为具有专业资质的仲裁机构，负责处理合同履行过程中的争议。
4. 材料供应商为提供合格钢材的厂家，设备供应商为提供相关施工设备的厂家。
5. 工程设计图纸、材料和设备清单等附件为合同的组成部分，用于指导施工和验收。
6. 安全防护措施方案、环保措施方案等附件用于确保工程施工的安全和环保。
7. 工程变更协议用于在合同履行过程中对工程内容或要求的变更。
8. 争议解决协议用于约定双方在合同履行过程中发生争议的解决方式。
9. 第三方中介服务合同用于约定第三方中介的职责和服务费用。
10. 材料供应商资质证明、设备供应商资质证明用于确认供应商的合法经营资格。