2025版伸缩缝施工合同书正规范本.docx

编号：__________

2025版伸缩缝施工合同书正规范本

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版伸缩缝施工合同书正规范本
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 合同双方主体
1.2 合同相关术语解释
第二章：合同标的
2.1 工程概况
2.2 伸缩缝施工范围及内容
2.3 施工标准及规范
第三章：合同价格
3.1 合同总价
3.2 价格调整条款
3.3 付款方式及进度
第四章：施工期限
4.1 施工开始日期
4.2 施工结束日期
4.3 工期延误及赔偿
第五章：施工质量
5.1 施工质量标准
5.2 质量检验及验收
5.3 质量争议的处理
第六章：施工材料及设备
6.1 材料供应及验收
6.2 设备使用及维护
6.3 材料及设备的安全环保要求
第七章：施工安全及环保
7.1 安全施工措施
7.2 安全事故处理
7.3 环保要求及措施
第八章：合同的变更与解除
8.1 合同变更条件
8.2 合同解除条件
8.3 变更与解除的程序
第九章：违约责任
9.1 违约行为及责任
9.2 违约赔偿金额计算
9.3 违约争议的处理
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁条款
10.3 法院诉讼
第十一章：合同的生效、终止与保存
11.1 合同生效条件
11.2 合同终止条件
11.3 合同文件的保存
第十二章：合同的附则
12.1 合同的修改和补充
12.2 合同的份数及保管
12.3 合同的解除及终止后的事宜
第十三章：附件
13.1 施工图纸及技术文件
13.2 施工方案及施工组织设计
13.3 其他相关文件
第十四章：其他约定
14.1 双方约定的其他事项
14.2 合同的翻译及解释
14.3 合同的修订历史记录
合同编号_________
第一章：合同主体及定义
1.1 合同双方主体
1.1.1 甲方：指_________（甲方全称）
1.1.2 乙方：指_________（乙方全称）
1.2 合同相关术语解释
1.2.1 伸缩缝：指为防止建筑物因温度变化、地震等影响而产生的应力，设置的建筑结构缝隙。
第二章：合同标的
2.1 工程概况
2.1.1 工程名称：_________（工程名称）
2.1.2 工程地点：_________（工程地点）
2.1.3 工程规模：_________（工程规模）
2.2 伸缩缝施工范围及内容
2.2.1 施工范围：_________（施工范围）
2.2.2 施工内容：_________（施工内容）
2.3 施工标准及规范
2.3.1 施工标准：_________（施工标准）
2.3.2 规范要求：_________（规范要求）
第三章：合同价格
3.1 合同总价
3.1.1 合同总价：_________（合同总价）
3.1.2 支付条件：_________（支付条件）
3.2 价格调整条款
3.2.1 价格调整条件：_________（价格调整条件）
3.2.2 价格调整方式：_________（价格调整方式）
3.3 付款方式及进度
3.3.1 付款方式付款方式）
3.3.2 付款进度：_________（付款进度）
第四章：施工期限
4.1 施工开始日期
4.1.1 开始日期：_________（开始日期）
4.2 施工结束日期
4.2.1 结束日期：_________（结束日期）
4.3 工期延误及赔偿
4.3.1 工期延误条件：_________（工期延误条件）
4.3.2 工期延误赔偿：_________（工期延误赔偿）
第五章：施工质量
5.1 施工质量标准
5.1.1 质量标准：_________（质量标准）
5.2 质量检验及验收
5.2.1 检验方式：_________（检验方式）
5.2.2 验收条件：_________（验收条件）
5.3 质量争议的处理
5.3.1 争议处理方式：_________（争议处理方式）
第六章：施工材料及设备
6.1 材料供应及验收
6.1.1 材料供应：_________（材料供应）
6.1.2 验收标准：_________（验收标准）
6.2 设备使用及维护
6.2.1 设备使用：_________（设备使用）
6.2.2 设备维护：_________（设备维护）
6.3 材料及设备的安全环保要求
6.3.1 安全要求：_________（安全要求）
6.3.2 环保要求：_________（环保要求）
第七章：施工安全及环保
7.1 安全施工措施
7.1.1 安全措施：_________（安全措施）
7.2 安全事故处理
7.2.1 事故处理程序：_________（事故处理程序）
7.3 环保要求及措施
7.3.1 环保要求：_________（环保要求）
7.3.2 环保措施：_________（环保措施）
第八章：合同的变更与解除
8.1 合同变更条件
8.1.1 变更条件：_________（变更条件）
8.2 合同解除条件
8.2.1 解除条件：_________（解除条件）
8.3 变更与解除的程序
8.3.1 变更程序：_________（变更程序）
8.3.2 解除程序：_________（解除程序）
第九章：违约责任
9.1 违约行为及责任
9.1.1 违约行为：_________（违约行为）
9.1.2 责任承担：_________（责任承担）
9.2 违约赔偿金额计算
9.2.1 赔偿计算方式：_________（赔偿计算方式）
9.3 违约争议的处理
9.3.1 争议处理方式：_________争议处理方式）
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.1.1 争议解决方式：_________（争议解决方式）
10.2 仲裁条款
10.2.1 仲裁机构：_________（仲裁机构）
10.3 法院诉讼
10.3.1 诉讼法院：_________（诉讼法院）
第十一章：合同的生效、终止与保存
11.1 合同生效条件
11.1.1 生效条件：_________（生效条件）
11.2 合同终止条件
11.2.1 终止条件：_________（终止条件）
11.3 合同文件的保存
11.3.1 保存地点：__保存地点）
11.3.2 保存期限：_________（保存期限）
第十二章：合同的附则
12.1 合同的修改和补充
12.1.1 修改和补充方式：_________（修改和补充方式）
12.2 合同的份数及保管
12.2.1 份数：_________（份数）
12.2.2 保管方：_________（保管方）
12.3 合同的解除及终止后的事宜
12.3.1 解除及终止后事宜：_________（解除及终止后事宜）
第十三章：附件
13.1 施工图纸及技术文件
13.1.1 图纸编号：_________（图纸编号）
13.1.2 技术文件：_________（技术文件）
13.2 施工方案及施工组织设计
13.2.1 方案编号：_________（方案编号）
13.2.2 组织设计：_________（组织设计）
13.3 其他相关文件
13.3.1 文件名称：_________（文件名称）
13.3.2 文件编号：_________（文件编号）
第十四章：其他约定
14.1 双方约定的其他事项
14.1.1 事项名称：_________（事项名称）
14.1.2 事项内容：_________（事项内容）
14.2 合同的翻译及解释
14.2.1 翻译准确性：_________（翻译准确性）
14.2.2 解释权归属：_________（解释权归属）
14.3 合同的修订历史记录
14.3.1 修订记录：_________（修订记录）
甲方签字：_______________________ 日期：____年__月__日
乙方签字：_______________________ 日期：____年__月__日
见证人签字：_____________________ 日期：____年__月__日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定乙方使用的材料供应商，乙方应遵循甲方的指定进行采购。若乙方认为甲方指定的供应商不符合质量要求，乙方有权提出异议，并提交充分证据。甲方在接到乙方异议后，应在5个工作日内回复乙方。若甲方坚持使用指定供应商，乙方应在接到甲方回复后继续采购。
1.2 甲方监督施工过程
甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保施工质量符合合同要求。甲方应在施工现场指派专人对施工过程进行全程监督。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供施工进度、质量等相关信息。
1.3 甲方变更施工内容
甲方在合同履行过程中，如有变更施工内容的需求，应提前书面通知乙方。乙方应在接到甲方通知后，及时评估变更对合同总价、工期等因素的影响，并将评估结果告知甲方。甲方应在接到乙方评估结果后，确定是否同意变更。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方自主选择材料供应商
乙方有权自主选择材料供应商，但需确保所选供应商的质量标准符合合同要求。乙方应在合同签订前，将所选材料供应商信息告知甲方。甲方对乙方选择的供应商有异议时，有权要求乙方更换供应商，乙方应在接到甲方异议后，及时采取措施予以整改。
2.2 乙方施工方案报批
乙方应在施工前，将施工方案报送甲方审批。甲方应在接到乙方施工方案后，5个工作日内完成审批。若甲方审批不通过，乙方应根据甲方的要求进行调整并重新报送甲方审批。
2.3 乙方负责施工安全
乙方应全面负责施工过程中的安全管理工作，确保施工过程中不发生安全事故。乙方应制定并落实施工安全措施，对施工现场进行定期安全检查。若发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求进行处理。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介的职责
第三方中介在合同履行过程中，负责协调甲方与乙方之间的关系，确保合同顺利履行。第三方中介应监督乙方的施工过程，确保施工质量符合合同要求。同时，第三方中介还需协助甲方对乙方进行付款审核。
3.2 第三方中介的选定
甲方应在合同签订前，与乙方协商确定第三方中介。双方可共同选定一家具有专业资质的第三方中介机构，负责合同履行过程中的协调、监督等工作。
3.3 第三方中介的费用
第三方中介的费用由甲方承担。甲方应在合同签订后，向第三方中介支付约定的费用。乙方应在合同履行过程中，积极配合第三方中介的工作，不得拒绝或阻碍第三方中介的监督、协调等工作。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 施工图纸及技术文件
2. 施工方案及施工组织设计
3. 材料供应商资质证明
4. 施工安全措施方案
5. 环保措施方案
6. 第三方中介资质证明
7. 合同变更协议
8. 违约赔偿计算公式
9. 争议解决方式说明
10. 合同履行过程中的相关证明文件
二、违约行为及认定：
1. 甲方未按约定时间支付款项，视为违约。
2. 乙方未按约定时间完成施工，视为违约。
3. 乙方使用不符合合同要求的材料或设备，视为违约。
4. 乙方未按甲方要求进行施工调整，视为违约。
5. 乙方未按合同约定的质量标准完成施工，视为违约。
6. 第三方中介未按约定履行协调、监督职责，视为违约。
三、法律名词及解释：
1. 伸缩缝：指为防止建筑物因温度变化、地震等影响而产生的应力，设置的建筑结构缝隙。
2. 合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的权利和义务。
4. 违约赔偿：指违约方因违约行为给对方造成的损失，应承担的赔偿责任。
5. 争议解决：指合同双方在合同履行过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 施工进度延误：提前制定应急预案，必要时协商调整工期。
2. 材料质量问题：严格材料验收标准，及时更换不合格材料。
3. 安全事故发生：立即启动应急预案，严格按照安全事故处理程序进行处理。
4. 合同变更：双方协商确定变更内容，签订变更协议。
5. 争议发生：选择合适的争议解决方式，积极协商或申请仲裁/诉讼。
五、所有应用场景：
1. 适用于新建、改建、扩建的建筑工程伸缩缝施工。
2. 适用于各类建筑结构类型的伸缩缝施工。
3. 适用于不同气候、地理环境的伸缩缝施工。
4. 适用于甲方为主导、乙方为主导或第三方中介参与的项目。
5. 适用于合同履行过程中可能出现的问题及争议解决。