建设工程合同书补充协议书范本(2025版).docx

编号：__________

建设工程合同书补充协议书范本(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

建设工程合同书补充协议书范本(2025版)
合同目录
第一章：总则
1.1 合同签订依据
1.2 合同适用范围
1.3 合同当事人
1.4 合同解释原则
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程投资估算
第三章：工程内容和范围
3.1 工程主要内容
3.2 工程范围
3.3 工程量清单
第四章：合同价格
4.1 合同总价
4.2 价格调整
4.3 支付方式
4.4 发票开具
第五章：合同工期
5.1 工期要求
5.2 工期延误
5.3 工期提前
第六章：工程质量
6.1 质量标准
6.2 质量控制
6.3 质量验收
第七章：材料和设备
7.1 材料和设备供应
7.2 质量要求
7.3 验收和检验
第八章：施工组织和管理
8.1 施工组织设计
8.2 施工管理人员
8.3 施工进度计划
第九章：安全生产和环保
9.1 安全生产责任
9.2 安全防护措施
9.3 环保要求
第十章：变更和解除合同
10.1 合同变更
10.2 合同解除
第十一章：违约责任
11.1 违约行为
11.2 违约责任
11.3 违约赔偿
第十二章：争议解决
12.1 争议解决方式
12.2 仲裁或诉讼
第十三章：其他条款
13.1 合同的生效、变更和终止
13.2 保密条款
13.3 知识产权保护
13.4 合同的副本
第十四章：附件
14.1 附件清单
14.2 附件内容
合同编号：_________
第一章：总则
1.1 合同签订依据
本补充协议书范本依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就建设工程合同的实施进行补充协议。
1.2 合同适用范围
本补充协议书适用于_________（工程名称）的建设工程合同书，对原合同的内容进行补充和明确。
1.3 合同当事人
甲方（发包方）：_________
乙方（承包方）：_________
1.4 合同解释原则
本补充协议书未尽事宜，参照原建设工程合同书执行。如原合同与本补充协议书有冲突之处，以本补充协议书为准。
第二章：工程概况
2.1 工程名称
补充协议书中标明的工程名称为：_________。
2.2 工程地点
补充协议书中标明的工程地点为：_________。
2.3 工程规模
补充协议书中标明的工程规模为：_
2.4 工程投资估算
补充协议书中标明的工程投资估算为：_________。
第三章：工程内容和范围
3.1 工程主要内容
补充协议书中标明的工程主要内容为：_________。
3.2 工程范围
补充协议书中标明的工程范围为：_________。
3.3 工程量清单
补充协议书中附带的工程量清单详细列出了各项工程量及其价格。
第四章：合同价格
4.1 合同总价
补充协议书中标明的合同总价为：_________。
4.2 价格调整
补充协议书中明确了价格调整的条件和方式。
4.3 支付方式
补充协议书中明确了支付方式，包括进度付款、验收付款和最终付款等。
4.4 发票开具
乙方应按国家税务总局的规定向甲方开具合法发票。
第五章：合同工期
5.1 工期要求
补充协议书中标明的工期要求为：_________。
5.2 工期延误
补充协议书中明确了工期延误的责任和处理方式。
5.3 工期提前
补充协议书中明确了工期提前的条件和处理方式。
第六章：工程质量
6.1 质量标准
补充协议书中标明的工程质量标准为：_________。
6.2 质量控制
乙方应按照约定进行质量控制，确保工程质量符合标准。
6.3 质量验收
补充协议书中明确了质量验收的标准和程序。
第八章：施工组织和管理
8.1 施工组织设计

乙方应根据工程特点和施工进度要求，编制施工组织设计，并提交甲方审批。
8.2 施工管理人员
乙方应配备具有相应资格和经验的施工管理人员，对施工现场进行全面管理。
8.3 施工进度计划
乙方应制定详细的施工进度计划，并按照计划组织施工。
第九章：安全生产和环保
9.1 安全生产责任
乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，承担工程安全生产责任。
9.2 安全防护措施
乙方应制定并落实安全防护措施，确保施工现场安全。
9.3 环保要求
乙方应遵守国家环保法律法规，确保施工过程中对环境的影响降至最低。
第十章：变更和解除合同
10.1 合同变更
双方同意，合同变更需书面协商一致，并签订变更协议。
10.2 合同解除
合同解除的条件和程序按照原合同及本补充协议书的规定执行。
第十一章：违约责任
11.1 违约行为
双方约定，违约行为包括不履行合同义务、迟延履行合同义务和履行合同义务不符合约定等。
11.2 违约责任
违约方应承担违约责任，包括赔偿对方损失、支付违约金等。
11.3 违约赔偿
赔偿金额根据违约程度和给对方造成的损失确定。
第十二章：争议解决
12.1 争议解决方式
双方同意，合同争议通过友好协商解决，协商不成时，选择仲裁或诉讼解决。
12.2 仲裁或诉讼
仲裁地点和诉讼法院按照原合同及本补充协议书的规定执行。
第十三章：其他条款
13.1 合同的生效、变更和终止
本补充协议书自双方签字盖章之日起生效，合同的变更和终止按照原合同及本补充协议书的规定执行。
13.2 保密条款
双方同意，在合同履行过程中，对对方的商业秘密和机密信息予以保密。
13.3 知识产权保护
双方同意，尊重并保护对方在合同履行过程中产生的知识产权。
13.4 合同的副本
双方各执一份合同副本，具有同等法律效力。
第十四章：附件
14.1 附件清单
附件清单详细列出了补充协议书的附件内容。
甲方（发包方）：
________________
乙方（承包方）：
________________
签订日期
________________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定部分材料供应商，乙方应按照甲方要求采购材料。材料质量不符合要求时，乙方应承担相应责任。
1.2 甲方监督权
甲方有权对施工现场进行监督，确保工程施工质量和进度符合要求。乙方应积极配合甲方的监督工作。
1.3 甲方变更权
甲方有权根据项目需要对工程内容和范围进行变更。乙方应按照甲方要求及时调整施工计划。
1.4 甲方终止权
甲方有权在合同履行过程中终止合同。乙方应在接到甲方终止通知后立即停止施工，并按照甲方要求办理合同终止手续。
1.5 甲方解除合同权
甲方在合同履行过程中发现乙方严重违约行为，有权解除合同。乙方应承担因解除合同给甲方造成的损失。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方提前完成工程奖励
乙方如提前完成工程，甲方应按照约定给予乙方提前完成奖励。
2.2 乙方质量承诺
乙方承诺工程质量符合约定标准，如出现质量问题，乙方应承担修复费用及因此导致的损失。
2.3 乙方保密义务
乙方应对甲方提供的商业秘密和机密信息予以保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。
2.4 乙方违约金
乙方如发生违约行为，应向甲方支付违约金。违约金数额根据违约程度和给对方造成的损失确定。
2.5 乙方垫付费用
乙方有权要求甲方支付因施工需要而产生的合理垫付费用。甲方应在收到乙方申请后及时支付。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责
第三方中介负责协调甲方和乙方之间的合同履行，确保合同顺利进行。
3.2 第三方中介费用
第三方中介的报酬由甲方和乙方共同承担。双方应在合同中约定中介费用的支付方式和金额。
3.3 第三方中介违约责任
第三方中介如发生违约行为，应承担相应的违约责任。甲方和乙方有权要求第三方中介赔偿因此造成的损失。
3.4 第三方中介解除合同权
甲方和乙方均有权在合同履行过程中解除与第三方中介的合作关系。解除合同的条件和方式在合同中约定。
3.5 第三方中介保密义务
第三方中介应对甲方和乙方提供的商业秘密和机密信息予以保密，未经甲方和乙方同意不得泄露给第三方。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程量清单
2. 材料和设备供应清单
3. 施工组织设计方案
4. 施工进度计划
5. 安全生产和环保措施方案
6. 质量控制计划
7. 合同变更申请表
8. 违约金计算公式
9. 提前完成奖励计算公式
10. 中介服务协议
11. 保密协议
12. 知识产权保护协议
13. 合同履行监督报告
14. 工程验收报告
二、违约行为及认定：
1. 不履行合同义务：未能按照合同约定的时间、质量、数量完成工作。
2. 迟延履行合同义务：未能按照合同约定的时间完成工作。
3. 履行合同义务不符合约定：完成的工作质量不符合合同约定的标准。
4. 泄露商业秘密和机密信息：未经许可，向第三方泄露合同双方的商业秘密和机密信息。
5. 材料和设备供应不符合要求：供应的材料和设备质量不符合合同约定的标准。
6. 工程质量不符合约定：工程质量未达到合同约定的标准。
7. 提前完成工程未通知甲方：未经甲方同意，乙方提前完成工程。
三、法律名词及解释：
1. 合同履行：合同当事人按照合同约定履行各自的权利和义务。
2. 违约金：违约方支付给对方的一种经济赔偿，用于补偿因违约造成的损失。
3. 提前完成奖励：甲方按照约定给予乙方的奖励，以鼓励乙方提前完成工程。
4. 保密协议：双方约定对合同履行过程中获取的商业秘密和机密信息予以保密的协议。
5. 知识产权保护：对合同履行过程中产生的知识产权进行保护的措施。
6. 中介服务：第三方为甲方和乙方提供协调、监督和协助履行合同的服务。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：提前制定应急预案，必要时调整施工计划，增加人力和物力投入。
2. 材料和设备质量问题：加强材料和设备检验，不合格的产品及时更换，损失由供应商承担。
3. 安全生产事故：加强安全生产管理，定期进行安全培训，配备充足的安全防护设施。
4. 质量控制问题：严格执行质量控制流程，发现问题及时整改，确保工程质量符合标准。
5. 合同变更：双方协商一致后，签订变更协议，明确变更内容和影响。
五、所有应用场景：
1. 适用于各类建设工程合同的补充协议书范本。
2. 适用于甲方为主导的工程，需要对乙方进行特定要求的情况。
3. 适用于乙方为主导的工程，需要对甲方进行特定要求的情况。
4. 适用于有第三方中介参与的工程，需要明确中介的职责和义务的情况。
5. 适用于合同履行过程中可能遇到的各种问题和风险的情况。