建设基础工程施工合同书2025年通用.docx

编号：__________

建设基础工程施工合同书2025年通用

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

建设基础工程施工合同书2025年通用
合同目录
第一章：合同主体
1.1 发包人
1.2 承包人
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
第三章：合同价格
3.1 合同总价
3.2 价格调整
3.3 支付方式
3.4 预付款
3.5 进度付款
3.6 竣工结算
第四章：工程质量
4.1 质量标准
4.2 质量控制
4.3 质量验收
第五章：工程进度
5.1 施工工期
5.2 进度计划
5.3 延期开工
5.4 暂停施工
5.5 提前竣工
第六章：材料与设备
6.1 材料供应
6.2 设备供应
6.3 材料验收
6.4 设备安装
第七章：施工安全
7.1 安全管理
7.2 安全事故处理
7.3 环保要求
第八章：变更与调整
8.1 合同变更
8.2 工程量增减
8.3 工程变更价款
第九章：违约责任
9.1 发包人违约
9.2 承包人违约
9.3 违约赔偿
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式

10.2 仲裁
10.3 诉讼
第十一章：合同的生效、变更与解除
11.1 合同生效条件
11.2 合同变更
11.3 合同解除
第十二章：其他条款
12.1 保密条款
12.2 知识产权保护
12.3 不可抗力
12.4 税法规定
12.5 合同附件
第十三章：合同的履行与验收
13.1 合同履行
13.2 工程验收
13.3 竣工资料
第十四章：附则
14.1 合同解除
14.2 合同终止
14.3 合同效力
14.4 合同解释
14.5 合同修订
合同编号：_______
第一章：合同主体
1.1 发包人：
发包人全称：_____
地址：________
联系人：________
联系电话：________
1.2 承包人：
承包人全称：________
地址：________
联系人：________
联系电话：________
第二章：工程概况
2.1 工程名称：________
2.2 工程地点：________
2.3 工程规模：________
2.4 工程内容：________
第三章：合同价格
3.1 合同总价：________
3.2 价格调整：________
3.3 支付方式：________
3.4 预付款：___
3.5 进度付款：________
3.6 竣工结算：________
第四章：工程质量
4.1 质量标准：________
4.2 质量控制：________
4.3 质量验收：________
第五章：工程进度
5.1 施工工期：________
5.2 进度计划：________
5.3 延期开工：________
5.4 暂停施工：________
5.5 提前竣工：________
第六章：材料与设备
6.1 材料供应：________
6.2 设备供应：________
6.3 材料验收：________
6.4 设备安装：______
第七章：施工安全
7.1 安全管理：________
7.2 安全事故处理：________
7.3 环保要求：________
第八章：变更与调整
8.1 合同变更：
变更范围：________
变更程序：________
变更价款：________
8.2 工程量增减：________
8.3 工程变更价款：________
第九章：违约责任
9.1 发包人违约：________
9.2 承包人违约：________
9.3 违约赔偿：________
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式：________
10.2 仲裁：_
10.3 诉讼：________
第十一章：合同的生效、变更与解除
11.1 合同生效条件：________
11.2 合同变更：________
11.3 合同解除：________
第十二章：其他条款
12.1 保密条款：________
12.2 知识产权保护：________
12.3 不可抗力：________
12.4 税法规定：________
12.5 合同附件：________
第十三章：合同的履行与验收
13.1 合同履行：________
13.2 工程验收：________
13.3 竣工资料：________
第十四章：附则
14.1 合同解除：________
14.2 合同终止：________
14.3 合同效力：________
14.4 合同解释：________
14.5 合同修订：________
（合同方签字处）
甲方（发包人）：________
乙方（承包人）：________
日期：________
多方为主导时的，附件条款及说明
1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：
附加条款一：工程设计变更
甲方有权根据工程实际情况对工程设计进行变更。如甲方提出设计变更，乙方应根据甲方的要求进行相应的调整。设计变更导致的工程量增减、工程进度变化等，甲方应按照实际发生的情况对乙方进行合理的补偿。
附加条款二：工程延期
如因甲方原因导致工程延期，乙方应根据实际情况合理调整工程进度，并有权要求甲方支付因延期产生的额外费用。如因乙方原因导致工程延期，甲方有权要求乙方支付违约金。
附加条款三：工程质量保修
乙方应按照合同约定对工程质量进行保修。在保修期内，如工程出现质量问题，乙方应负责修复，并承担修复过程中的相关费用。如甲方要求乙方提前进行保修，甲方应支付相应的保修费用。
2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：
附加条款一：材料和设备供应
乙方负责提供合同约定的材料和设备。如乙方不能按照合同约定的时间、数量和质量供应材料和设备，乙方应承担由此产生的违约责任。
附加条款二：施工安全
乙方应按照合同约定进行施工安全管理，确保工程施工过程中的安全。如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方的要求进行处理。安全事故导致的损失和费用，乙方应承担相应的责任。
附加条款三：工程变更价款
如甲方提出工程变更，乙方应根据甲方的要求进行相应的调整。工程变更导致的工程量增减、工程进度变化等，乙方有权要求甲方按照实际发生的情况对乙方进行合理的补偿。
3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：
附加条款一：第三方中介的职责
第三方中介负责协调甲方和乙方之间的关系，确保合同的顺利履行。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中出现的争议和问题。
附加条款二：第三方中介的费用
第三方中介的费用由甲方和乙方按照约定的比例承担。如双方对费用承担比例有争议，第三方中介有权进行调解。调解不成的，双方应按照合同约定的方式解决争议。
附加条款三：第三方中介的解除
如甲方和乙方协商一致，可以解除第三方中介的职责。解除第三方中介职责的，甲方和乙方应按照合同约定的方式支付相应的费用。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计图纸
2. 工程量清单
3. 材料和设备供应清单
4. 施工进度计划
5. 安全施工措施
6. 质量保修条款
7. 合同变更记录
8. 工程延期通知
9. 违约金计算公式
10. 争议解决方式说明
11. 第三方中介服务协议
12. 费用支付凭证
13. 工程验收报告
二、违约行为及认定：
1. 甲方未按约定时间支付预付款或进度付款，视为违约。
2. 乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合约定，视为违约。
3. 乙方未按约定提供材料和设备，或提供的材料和设备不符合约定，视为违约。
4. 乙方未按约定进行施工安全管理，导致安全事故发生，视为违约。
5. 甲方未按约定提供施工场地、施工条件等，导致工程延期或无法正常进行，视为违约。
6. 双方未按约定履行合同义务，导致合同无法履行或造成损失，视为违约。
三、法律名词及解释：
1. 违约金：一方违反合同约定，应向对方支付的违约赔偿金。
2. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
3. 合同解除：合同一方或双方依法终止合同关系的行为。
4. 争议解决：通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径，解决合同履行过程中的分歧和争议。
5. 第三方中介：指独立于甲方和乙方之外的，协助处理合同履行过程中事务的第三方机构或个人。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：双方协商调整施工计划，并根据实际情况协商赔偿。
2. 材料和设备不符合要求：要求乙方更换或修复，并承担相应费用。
3. 安全事故处理：立即报告甲方，按照合同约定和法律法规处理，并承担相应责任。
4. 费用支付争议：查看合同条款，协商解决，必要时可通过第三方中介或法律途径解决。
5. 合同变更：双方协商一致后，签订书面变更协议，作为合同附件。
五、所有应用场景：
1. 适用于各类基础设施建设工程，如房屋建筑、道路桥梁、水利电力等。
2. 适用于工程规模较大，施工周期较长的项目。
3. 适用于双方有明确分工和责任，需要第三方中介协助履行的合同。
4. 适用于合同履行过程中可能出现争议和风险，需要详细约定违约行为及解决办法的情况。