工程复工合同书范本2025年通用.docx

编号：__________

工程复工合同书范本2025年通用

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

工程复工合同书范本2025年通用
合同目录
一、前言
1.1 工程概况
1.2 复工背景
1.3 合同签订依据
二、工程基本情况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程投资
三、合同主体
3.1 发包人
3.2 承包人
3.3 监理单位
四、复工内容
4.1 复工范围
4.2 复工工程量

4.3 复工时间节点
五、合同价格
5.1 工程总价
5.2 价格调整
5.3 支付方式
六、工期与进度
6.1 工期要求
6.2 进度计划
6.3 延期违约责任
七、质量与标准
7.1 工程质量要求
7.2 质量检验
7.3 质量争议处理
八、安全文明施工
8.1 安全生产要求
8.2 环保要求
8.3 文明施工规定
九、合同的履行
9.1 承包人义务
9.2 发包人义务
9.3 监理单位的职责
十、合同的变更与解除
10.1 合同变更条件
10.2 合同解除条件
10.3 变更与解除的程序
十一、违约责任
11.1 违约情形
11.2 违约责任承担
11.3 违约争议解决
十二、争议解决
12.1 争议解决方式
12.2 仲裁或诉讼地点
12.3 仲裁或诉讼时效
十三、其他约定
13.1 保密条款
13.2 知识产权保护
13.3 不可抗力
十四、合同的生效、终止与解除
14.1 合同生效条件
14.2 合同终止条件
14.3 合同解除条件
合同编号_________
一、前言
1.1 工程概况：本合同涉及的工程为_________，是一项_________（工程性质）工程，位于_________，工程主要包括_________等。
1.2 复工背景：由于_________原因，工程原定的复工时间_________已无法按计划进行，现经双方协商一致，决定于_________重新复工。
1.3 合同签订依据：本合同是基于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，以及双方之间的协商和谈判结果签订的。
二、工程基本情况
2.1 工程名称：_________。
2.2 工程地点：_________。
2.3 工程规模：_________。
2.4 工程投资：总投资为_________元。
三、合同主体
3.1 发包人：_________，地址为_________，法定代表人为_________。
3.2 承包人：_________，地址为___法定代表人为_________。
3.3 监理单位：_________，地址为_________，法定代表人为_________。
四、复工内容
4.1 复工范围：本合同涉及的复工工程范围包括但不限于_________。
4.2 复工工程量：根据工程进度和双方协商确定的工程量。
4.3 复工时间节点：本工程计划于_________开始复工。
五、合同价格
5.1 工程总价：本合同约定的工程总价为_________元。
5.2 价格调整：合同履行过程中，由于_________原因导致工程成本变化的，双方可协商进行价格调整。
5.3 支付方式：发包人应按照双方约定的付款计划和付款条件，向承包人支付工程款项。
六、工期与进度
6.1 工期要求：本合同约定的工期为_________。
6.2 进度计划：双方应根据工程实际情况制定详细的工程进度计划，并按照计划执行。
6.3 延期违约责任：如因承包人原因导致工程延期，承包人应承担相应的违约责任。
七、质量与标准
7.1 工程质量要求：本工程的质量标准应符合_________等相关标准和要求。
7.2 质量检验：工程完成后，双方应共同进行质量检验，检验合格的工程方可投入使用。
7.3 质量争议处理：对于工程质量的争议，双方应协商解决，协商不成的，可依法申请仲裁或提起诉讼。
八、安全文明施工
81 安全生产要求：承包人应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准进行施工，确保施工过程中的安全生产。
8.2 环保要求：承包人应遵守国家环保法规，确保施工过程中的环境保护。
8.3 文明施工规定：承包人应遵守国家有关文明施工的规定，确保施工过程中的文明施工。
九、合同的履行
9.1 承包人义务：承包人应按照合同约定完成工程，并保证工程质量、安全、进度等方面的要求。
9.2 发包人义务：发包人应按照合同约定支付工程款项，并提供施工所需的条件。
9.3 监理单位的职责：监理单位应按照合同约定对工程的进度、质量、安全等方面进行监督和管理。
十、合同的变更与解除
10.1 合同变更条件：合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商变更合同。
10.2 合同解除条件：合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同。
10.3 变更与解除的程序：合同变更或解除应经双方协商一致，并签订书面协议。
十一、违约责任
11.1 违约情形：双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任。
11.2 违约责任承担：违约方应承担对方因违约所造成的损失赔偿责任。
11.3 违约争议解决：对于违约争议，双方应协商解决，协商不成的，可依法申请仲裁或提起诉讼。
十二、争议解决
12.1 争议解决方式：双方发生合同争议时，应协商解决，协商不成的，可选择仲裁或诉讼方式解决。
12.2 仲裁或诉讼地点：如选择仲裁，仲裁地点为_________；如选择诉讼，诉讼地点为_________。
12.3 仲裁或诉讼时效：争议发生后，双方应在_________内提起仲裁或诉讼。
十三、其他约定
13.1 保密条款：双方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。
13.2 知识产权保护：双方应尊重对方的知识产权，未经对方同意，不得使用对方的商标、专利等技术成果。
13.3 不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。
十四、合同的生效、终止与解除
14.1 合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。
14.2 合同终止条件：工程完成后，双方履行完毕合同义务，合同自然终止。
14.3 合同解除条件：双方协商一致，可以解除合同。
合同编号：_________
签订日期：_________
签订地点：_________
发包人（盖章）：_________
承包人（盖章）：_________
监理单位（盖章）：_________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方额外要求：甲方要求乙方在合同约定的工程范围内，额外完成_________工程。
说明：甲方根据实际需要，要求乙方在原工程范围之外，额外完成特定的工程。
1.2 甲方指定的供应商：甲方要求乙方在采购工程所需的材料、设备时，必须从甲方指定的供应商处购买。
说明：甲方为了保证工程质量和成本控制，要求乙方在使用指定供应商的材料和设备。
1.3 甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，并要求乙方按照甲方的要求进行施工。
说明：甲方作为工程的发包方，有权对施工过程进行监督，确保工程质量和进度符合要求。
1.4 甲方变更权：甲方在合同履行过程中，有权根据实际情况变更工程内容、规模、工期等。
说明：甲方因特殊情况需要变更工程时，有权要求乙方按照新的要求进行施工。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方技术保障：乙方应保证所提供的施工技术和方法符合行业标准，并确保工程质量。
说明：乙方作为承包方，应对施工技术和方法负责，保证工程质量符合要求。
2.2 乙方人员配备：乙方应按照工程需要，配备足够数量的熟练工人和专业技术人员。
说明：乙方为了保证工程进度和质量，应根据工程需要合理安排人员配备。
2.3 乙方材料质量：乙方应保证所使用的材料、设备质量符合工程要求，并承担因质量问题导致的损失。
说明：乙方作为承包方，应对所使用的材料和设备质量负责，确保工程质量符合要求。
2.4 乙方进度报告：乙方应定期向甲方报告工程进度，并在必要时调整施工计划以满足甲方要求。
说明：乙方作为承包方，应主动向甲方报告工程进度，并根据甲方的要求进行施工计划的调整。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责：第三方中介应负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的争议和问题。
说明：第三方中介作为中立方，应协助甲乙双方履行合同，确保合同顺利实施。
3.2 第三方中介费用：第三方中介的报酬应由甲乙双方共同承担，具体费用根据双方协商确定。
说明：第三方中介的费用应由甲乙双方根据实际情况商定，以确保合同顺利履行。
3.3 第三方中介的独立性：第三方中介在履行合同过程中，应保持独立性，不受甲乙双方的不当影响。
说明：第三方中介应保持独立性，公正地协助解决合同履行过程中的问题，确保合同的公正性和公平性。
3.4 第三方中介的解除权：甲乙双方在任何一方不同意的情况下，不得单方面解除第三方中介的合同。
说明：为了保证第三方中介的权益，甲乙双方在解除第三方中介合同时，应经过双方协商一致。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计图纸
2. 工程预算书
3. 施工方案
4. 材料采购清单
5. 工程进度计划
6. 安全生产措施方案
7. 环保措施方案
8. 文明施工措施方案
9. 合同履行过程中的变更协议
10. 合同解除协议
11. 保密协议
12. 知识产权保护协议
13. 供应商名单
14. 第三方中介服务协议
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为：
未按约定时间支付工程款项
未提供施工所需条件
未按约定进行工程变更或解除合同
2. 乙方违约行为：
未按约定完成工程
工程质量不符合约定标准
未按约定时间提交工程进度报告
使用未经甲方同意的供应商材料或设备
3. 第三方中介违约行为：
未能协调好甲乙双方关系
未能协助解决合同履行过程中的争议和问题
未保持独立性，受到甲方或乙方的不当影响
三、法律名词及解释：
1. 违约：不履行合同约定的义务或履行义务不符合约定的情况。
2. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
3. 合同解除：合同双方或单方依法终止合同关系的行为。
4. 仲裁：由仲裁机构对合同争议进行公正裁决的一种解决方式。
5. 诉讼：通过法院对合同争议进行司法解决的方式。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：
原因：不可抗力、甲方原因导致工程中断等。
解决办法：协商调整工程进度计划，必要时签订进度调整协议。
2. 工程质量争议：
原因：乙方施工不当、材料质量问题等。
解决办法：双方共同进行质量检验，依据检验结果协商解决。
3. 付款争议：
原因：甲方未按约定时间支付工程款项。
解决办法：依据合同约定，甲方按时支付工程款项。
4. 合同变更或解除争议：
原因：甲方或乙方提出合同变更或解除。
解决办法：双方协商一致，签订书面变更或解除协议。
五、所有应用场景：
1. 适用于各类建筑工程的施工合同。
2. 适用于工程复工情况下的合同续签。
3. 适用于涉及工程变更、延期、质量争议等情形。
4. 适用于有第三方中介参与协调的合同履行。
5. 适用于合同双方为不同地区或国家的企业或个人。