2025建筑施工工程施工合同书.docx

编号：__________

2025建筑施工工程施工合同书书

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025建筑施工工程施工合同书书
合同目录
第一章：合同主体
1.1 发包方
1.2 承包方
1.3 监理方
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程投资
第三章：工程内容
3.1 施工范围
3.2 施工内容
3.3 施工要求
第四章：合同价格
4.1 合同总价
4.2 价格调整
4.3 支付方式
第五章：施工期限
5.1 工期要求
5.2 延期规定
5.3 提前完成奖励
第六章：施工质量
6.1 质量标准
6.2 质量监督
6.3 质量保证措施
第七章：材料设备
7.1 材料供应
7.2 设备供应
7.3 材料设备验收
第八章：安全生产
8.1 安全生产目标
8.2 安全生产措施
8.3 安全事故处理
第九章：违约责任
9.1 发包方违约
9.2 承包方违约
9.3 违约赔偿
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁
10.3 诉讼
第十一章：合同的变更和解除
11.1 变更条件
11.2 解除条件
11.3 变更解除的程序
第十二章：合同的终止和解除
12.1 终止条件
12.2 解除条件
12.3 终止解除的程序
第十三章：其他约定
13.1 知识产权保护
13.2 保密条款
13.3 不可抗力
第十四章：附则
14.1 合同的生效
14.2 合同的履行
14.3 合同的解除和终止
14.4 合同的解释和适用法律
14.5 合同的修订和补充
14.6 合同的废止
14.7 合同的签署和盖章
合同编号202501
第一章：合同主体
1.1 发包方
1.1.1 名称：__________
1.1.2 地址：______
1.1.3 联系人：__________
1.1.4 联系电话：__________
1.2 承包方
1.2.1 名称：__________
1.2.2 地址：__________
1.2.3 联系人：__________
1.2.4 联系电话：__________
1.3 监理方
1.3.1 名称：__________
1.3.2 地址：__________
1.3.3 联系人：__________
1.3.4 联系电话：__________
第二章：工程概况
2.1 工程名称：__________
2.2 工程地点：__________
2.3 工程规模：__________
2.4 工程投资：__________
第三章：工程内容
3.1 施工范围：__________
3.2 施工内容：__________
3.3 施工要求：__________
第四章：合同价格
4.1 合同总价：__________
4.2 价格调整：__________
4.3 支付方式：__________
4.3.1 预付款：__________
4.3.2 进度付款：__________
4.3.3 竣工付款：__________
4.3.4 质量保证金：__________
第五章：施工期限
5.1 工期要求：__________
5.2 延期规定：__________
5.3 提前完成奖励：__________
第六章：施工质量
6.1 质量标准：__________
6.2 质量监督：__________
6.2.1 监督机构：__________
6.2.2 监督方式：__________
6.3 质量保证措施：__________
6.3.1 质量管理：__________
6.3.2 质量控制：__________
6.3.3 质量验收：_____
第七章：材料设备
7.1 材料供应：__________
7.1.1 材料种类：__________
7.1.2 材料质量：__________
7.1.3 材料供应时间：__________
7.2 设备供应：__________
7.2.1 设备种类：__________
7.2.2 设备质量：__________
7.2.3 设备供应时间：__________
7.3 材料设备验收：__________
7.3.1 验收标准：__________
7.3.2 验收程序：__________
7.33 验收时间：__________
第八章：安全生产
8.1 安全生产目标：__________
8.2 安全生产措施：__________
8.2.1 安全管理制度：__________
8.2.2 安全培训：__________
8.2.3 安全事故应急预案：__________
8.3 安全事故处理：__________
8.3.1 事故报告：__________
8.3.2 事故调查：__________
8.3.3 事故赔偿：__________
第九章：违约责任
9.1 发包方违约：__________
9.2 承包方违约：__________
9.3 违约赔偿：__________
9.3.1 赔偿标准：__________
9.3.2 赔偿程序：__________
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式：__________
10.1.1 协商：__________
10.1.2 调解：__________
10.1.3 仲裁：__________
10.1.4 诉讼：__________
10.2 仲裁：__________
10.2.1 仲裁机构：__________
10.2.2 仲裁地点：__________
10.2.3 仲裁程序：__________
10.3 诉讼：__________
10.3.1 诉讼法院：__________
10.3.2 诉讼程序：__________
第十一章：合同的变更和解除
11.1 变更条件：__________
11.2 解除条件：__________
11.3 变更解除的程序：__________
第十二章：合同的终止和解除
12.1 终止条件：__________
12.2 解除条件：__________
12.3 终止解除的程序：__________
第十三章：其他约定
13.1 知识产权保护：__________
13.2 保密条款：__________
13.2.1 保密内容：__________
13.2.2 保密期限：__________
13.2.3 保密违约责任：__________
13.3 不可抗力：__________
13.3.1 不可抗力定义：__________
13.3.2 不可抗力后果处理：__________
第十四章：附则
14.1 合同的生效：__________
14.2 合同的履行：__________
14.3 合同的解除和终止：__________
14.4 合同的解释和适用法律：__________
14.5 合同的修订和补充：__________
14.6 合同的废止：__________
14.7 合同的签署和盖章：__________
合同方签字：
（发包方签字）
（承包方签字）
（监理方签字）
日期：____年__月__日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定材料供应商，乙方应接受并按照甲方指定的供应商进行材料采购。如乙方认为甲方指定的供应商不符合质量要求，乙方有权提出异议，并通过协商解决。
1.2 甲方监督施工过程
甲方有权对施工过程进行监督，确保施工质量和进度符合合同要求。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的施工资料和信息。
1.3 甲方变更工程内容
甲方有权根据项目需要变更工程内容，乙方应按照甲方的要求进行相应的调整。如变更导致合同价格和工期的调整，双方应通过协商解决。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方保证工程质量
乙方应保证工程质量符合合同约定的标准，如有质量问题，乙方应承担修复和赔偿责任。
2.2 乙方按时完成工程
乙方应按照合同约定的工期完成工程，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。
2.3 乙方提供施工资料和信息
乙方应向甲方提供完整的施工资料和信息，包括但不限于施工方案、施工图纸、材料检验报告等。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介的职责和权限
第三方中介应负责协调甲方、乙方之间的关系，处理合同履行过程中的争议和问题。第三方中介的职责和权限应在合同中明确约定。
3.2 第三方中介的费用
第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担，具体费用标准和支付方式应在合同中明确约定。
3.3 第三方中介的独立性
第三方中介应保持独立性，公正客观地处理合同履行过程中的问题，不应受到任何一方的不当影响。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计图纸和技术规范
2. 施工方案和施工组织设计
3. 材料采购清单和产品质量证明
4. 设备供应清单和技术参数
5. 安全生产管理制度和相关证书
6. 施工进度计划和工期延期申请
7. 质量检验报告和验收记录
8. 合同履行过程中的通信和会议记录
9. 变更和解除合同的书面协议
10. 争议解决的仲裁协议或诉讼文件
二、违约行为及认定：
1. 甲方未按约定时间支付预付款、进度付款或竣工付款。
2. 甲方未按约定提供施工场地、施工条件或施工资料。
3. 甲方变更工程内容或解除合同未按约定程序进行。
4. 乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合标准。
5. 乙方未按约定采购材料或使用不符合设计要求的材料。
6. 乙方未按约定使用设备或设备不符合技术要求。
7. 乙方未按约定履行安全生产措施或发生安全事故。
8. 第三方中介未按约定履行协调、争议处理职责。
三、法律名词及解释：
1. 合同：双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
2. 违约行为：合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的行为。
3. 违约责任：违约方因违约行为而应承担的民事责任。
4. 不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
5. 争议解决：通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决合同履行过程中的争议。
6. 仲裁：由仲裁机构对合同争议进行审理并作出具有法律约束力的裁决。
7. 诉讼：通过法院对合同争议进行审理并作出具有法律约束力的判决。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：提前制定进度计划，定期召开进度协调会议，及时解决影响进度的因素。
2. 材料质量问题：严格材料验收程序，定期对材料进行质量检查，及时更换不合格材料。
3. 设备故障：定期对设备进行维护和检修，备足备用设备，及时处理设备故障。
4. 安全事故：加强安全生产管理，定期进行安全培训和检查，制定安全事故应急预案。
5. 合同变更：双方协商一致后，签订书面变更协议，明确变更内容、范围和期限。
6. 争议解决：尝试协商解决，协商不成时，选择合适的争议解决方式（仲裁或诉讼）。
五、所有应用场景：
1. 建筑施工合同适用于各类建筑工程项目，包括但不限于住宅、商业、工业等。
2. 工程内容可根据具体项目需求进行定制，包括但不限于土建、安装、装修等。
3. 合同价格根据工程量、材料成本、人工费用等因素确定，可采用固定价格或变动价格。
4. 施工期限根据工程规模和复杂程度约定，可设定具体的开工和竣工日期。
5. 施工质量要求符合国家相关标准和规范，包括但不限于结构安全、使用功能等。
6. 材料设备供应合同适用于工程项目中所需材料和设备的采购和供应。
7. 安全生产管理适用于各类工程项目，确保施工过程中的安全生产。
8. 争议解决适用于解决合同履行过程中发生的各类争议。