A建设工程施工合同书对甲方有利(2025版).docx

编号：__________

A建设工程施工合同书对甲方有利(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

A建设工程施工合同书对甲方有利(2025版)
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方主体信息
1.2 乙方主体信息
1.3 术语定义
第二章：工程范围及内容
2.1 工程概述
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
第三章：合同价格
3.1 合同总价
3.2 价格调整机制
3.3 支付方式
3.4 发票开具
第四章：施工期限
4.1 施工计划
4.2 工期延误
4.3 提前完成奖励
第五章：施工质量
5.1 质量标准
5.2 质量控制
5.3 质量验收
第六章：材料与设备
6.1 材料供应
6.2 设备供应
6.3 材料和设备验收
第七章：施工安全
7.1 安全标准
7.2 安全防护措施
7.3 安全事故处理
第八章：知识产权保护
8.1 知识产权归属
8.2 保密义务
8.3 侵权责任
第九章：违约责任
9.1 甲方违约
9.2 乙方违约
9.3 违约赔偿
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁机构
10.3 法律适用
第十一章：合同的变更、解除与终止
11.1 合同变更
11.2 合同解除
11.3 合同终止
第十二章：合同的生效、履行与验收
12.1 合同生效条件
12.2 合同履行
12.3 工程验收
第十三章：其他条款
13.1 保密协议
13.2 广告宣传
13.3 信息反馈
第十四章：附件
14.1 附件列表
14.2 附件内容
合同编号：_______
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方主体信息：甲方全称________，地址________，法定代表人为________，联系电话________。
1.2 乙方主体信息：乙方全称___地址________，法定代表人为________，联系电话________。
1.3 术语定义：本合同中下列术语定义如下：
（1）甲方：指合同第一页所载明的甲方全称。
（2）乙方：指合同第一页所载明的乙方全称。
（3）工程：指本合同约定由乙方施工的建设项目。
（4）合同价款：指本合同约定的工程总价款。
第二章：工程范围及内容
2.1 工程概述：本工程为________类型的建设项目。
2.2 工程地点：本工程位于________。
2.3 工程规模：本工程的总建设面积为________平方米。
第三章：合同价格
3.1 合同总价：本合同的工程总价款为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
3.3 支付方式：甲方应按本合同约定的付款节点和付款比例，向乙方支付合同价款。具体支付方式如下：________。
3.4 发票开具：乙方应向甲方开具国家税务总局规定的正规发票。
第四章：施工期限
4.1 施工计划：乙方应按照甲方的要求，按时完成工程的施工。
第五章：施工质量
5.1 质量标准：本工程的施工质量应符合国家相关规范和标准，包括但不限于________等。
5.2 质量控制：乙方应建立健全质量控制体系，确保工程质量。
第六章：材料与设备
6.1 材料供应：甲方应负责提供本工程所需的主要材料，具体材料名称、数量和质量要求如下：________。
6.2 设备供应：甲方应负责提供本工程所需的主要设备，具体设备名称、数量和质量要求如下：________。
第八章：知识产权保护
8.1 知识产权归属：本工程所涉及的设计、施工、技术等成果的知识产权归________方所有。
8.2 保密义务：双方应对本合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。
8.3 侵权责任：如乙方在施工过程中侵犯第三方的知识产权，甲方应承担相应的法律责任。
第九章：违约责任
9.3 违约赔偿：违约方应向守约方支付违约金，违约金的具体数额如下：
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式：双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
10.2 仲裁机构：如双方约定仲裁，应向________仲裁委员会申请仲裁。
10.3 法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用________法律。
第十一章：合同的变更、解除与终止
11.1 合同变更：双方同意，合同的变更需书面协议，并经双方签字盖章确认。
11.2 合同解除：双方同意，合同解除需书面协议，并经双方签字盖章确认。
第十二章：合同的生效、履行与验收
12.1 合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。
12.2 合同履行：双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务。
12.3 工程验收：工程完成后，甲方应组织验收。如验收合格，甲方应在验收合格证书上签字确认。
第十三章：其他条款
13.1 保密协议：双方应对本合同履行过程中的商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。
13.2 广告宣传：未经对方同意，乙方不得以本合同工程为题材进行广告宣传。
13.3 信息反馈：双方应定期交换工程进展情况，确保工程的顺利进行。
第十四章：附件
14.1 附件列表：
（1）附件一：工程设计图纸
（2）附件二：材料供应清单
（3）附件三：设备供应清单
（4）附件四：合同价款明细表
（5）附件五：付款计划表
合同编号：_______
甲方（盖章）：________
乙方（盖章）：________
签订日期：________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方变更权：甲方有权根据项目需求和市场变化，对本合同约定的工程内容、施工期限、材料和设备要求等进行变更。乙方应根据甲方的变更通知，及时调整施工计划和方案，并与甲方签订变更协议。
1.2 甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，确保工程质量、安全、进度等符合合同约定。乙方应配合甲方的监督工作，提供必要的资料和信息，并按照甲方的要求进行整改。
1.3 甲方终止权：在合同履行过程中，如乙方严重违约或发生不可抗力事件，导致工程无法继续进行，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方质量保证：乙方应对工程质量承担责任，确保工程符合设计要求和合同约定。如工程出现质量问题，乙方应负责修复并承担修复费用。
2.2 乙方进度保证：乙方应按照合同约定的施工计划和期限完成工程。如乙方原因导致工程延期，乙方应支付延期违约金，并根据实际情况赔偿甲方的损失。
2.3 乙方保密义务：乙方应对本合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经甲方同意，不得向第三方披露。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责：第三方中介应负责协调甲方和乙方的合同履行，协助解决合同履行过程中的问题，并收取中介费用。
3.2 第三方中介费用：第三方中介的费用由甲方和乙方协商确定，并在合同中明确。中介费用应在合同签订后支付。
3.3 第三方中介违约：如第三方中介未能履行其职责或违反合同约定，甲方和乙方有权解除与中介的合同，并要求中介承担违约责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 附件一：工程设计图纸
2. 附件二：材料供应清单
3. 附件三：设备供应清单
4. 附件四：合同价款明细表
5. 附件五：付款计划表
6. 附件六：施工进度计划
7. 附件七：质量验收标准
8. 附件八：安全防护措施方案
9. 附件九：保密协议
10. 附件十：广告宣传协议
11. 附件十一：信息反馈机制
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为：
未按约定支付合同价款
未按约定提供施工场地
未按约定提供设计图纸或技术要求
提前终止合同
2. 乙方违约行为：
未按约定完成工程
工程质量不符合约定标准
未按约定提供材料或设备
延期交付工程
3. 违约行为的认定：
违约行为应以书面形式确认
违约行为的认定应依据合同条款和法律规定
违约方应承担违约责任，包括违约金和赔偿损失
三、法律名词及解释：
1. 合同：双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
2. 违约：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。
3. 违约责任：违约方因违约行为而应承担的民事责任。
4. 不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
5. 仲裁：争议双方同意将争议提交仲裁机构进行裁决的一种解决方式。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：
及时沟通，调整施工计划
采取加班、增派人员等措施加快进度
2. 工程质量问题：
加强质量控制，严格执行验收标准
发现问题及时整改，确保质量合格
3. 材料或设备供应不足：
提前与供应商沟通，确保供应
备用方案，及时调整材料或设备来源
4. 合同争议：
友好协商，寻求双方都能接受的解决方案
提交仲裁或诉讼，依据法律规定和合同约定解决
五、所有应用场景：
1. 适用于各类建设工程项目的施工合同
2. 适用于建筑、土木工程领域的施工合作
3. 适用于工程项目中的材料供应和设备租赁
4. 适用于涉及施工质量、安全、进度的合同
5. 适用于需要保密信息和技术秘密的合同
6. 适用于广告宣传、信息反馈等补充协议