2025钢筋班组分包合同书样本.docx

编号：__________

2025钢筋班组分包合同书样本

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025钢筋班组分包合同书样本
合同目录
第一章：合同主体
1.1 发包方信息
1.2 承包方信息
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
第三章：分包范围及工程量
3.1 分包范围
3.2 工程量清单
第四章：合同价格
4.1 合同总价
4.2 价格调整机制
4.3 预付款及支付方式
4.4 进度付款
4.5 竣工结算
第五章：工期及进度
5.1 合同工期
5.2 关键节点
5.3 工期延误及赔偿
第六章：质量及标准
6.1 质量要求
6.2 质量控制措施
6.3 质量争议的处理
第七章：安全生产及环保
7.1 安全生产要求
7.2 安全生产措施
7.3 环保要求
7.4 安全事故的处理
第八章：材料及设备
8.1 材料供应及验收
8.2 设备使用及维护
第九章：技术交底及变更
9.1 技术交底
9.2 变更处理
第十章：合同的解除、终止及违约责任
10.1 合同解除的条件
10.2 合同终止的条件
10.3 违约责任及赔偿
第十一章：争议解决
11.1 争议的解决方式
11.2 仲裁或诉讼地点及法院
第十二章：其他条款
12.1 不可抗力
12.2 保密条款
12.3 知识产权保护
12.4 税法及优惠政策
第十三章：附件
13.1 工程量清单
13.2 技术规范及要求
13.3 相关图纸及资料
第十四章：合同的签订、生效及变更
14.1 合同签订
14.2 合同生效
14.3 合同变更
合同编号：2025GB01
第一章：合同主体
1.1 发包方信息
1.2 承包方信息
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
24 工程内容
第三章：分包范围及工程量
3.1 分包范围
3.2 工程量清单
第四章：合同价格
4.1 合同总价
4.2 价格调整机制
4.3 预付款及支付方式
4.4 进度付款
4.5 竣工结算
第五章：工期及进度
5.1 合同工期
5.2 关键节点
5.3 工期延误及赔偿
第六章：质量及标准
6.1 质量要求
6.2 质量控制措施
6.3 质量争议的处理
第七章：安全生产及环保
7.1 安全生产要求
7.2 安全生产措施
7.3 环保要求
7.4 安全事故的处理
第八章：材料及设备
8.1 材料供应及验收
8.1.1 材料供应责任

8.1.2 材料验收程序
8.1.3 材料质量标准
8.2 设备使用及维护
8.2.1 设备使用规定
8.2.2 设备维护责任
8.2.3 设备故障处理
第九章：技术交底及变更
9.1 技术交底
9.1.1 交底会议组织
9.1.2 交底资料提供
9.1.3 交底效果确认
9.2 变更处理
9.2.1 变更申请
9.2.2 变更审批流程
9.2.3 变更费用及时间调整
第十章：合同的解除、终止及违约责任
10.1 合同解除的条件
10.1.1 发包方解除合同的条件
10.1.2 承包方解除合同的条件
10.2 合同终止的条件
10.2.1 合同自然终止条件
10.2.2 合同提前终止条件
10.3 违约责任及赔偿
10.3.1 违约责任认定
10.3.2 赔偿计算方法
10.3.3 违约责任免除
第十一章：争议解决
11.1 争议的解决方式
11.1.1 协商解决
11.1.2 调解解决
11.1.3 仲裁解决
11.2 仲裁或诉讼地点及法院
11.2.1 仲裁地点及机构
11.2.2 诉讼地点及法院
第十二章：其他条款
12.1 不可抗力
12.1.1 不可抗力的认定
12.1.2 不可抗力后果的处理
12.2 保密条款
12.2.1 保密信息范围
12.2.2 保密信息的使用和保护
12.3 知识产权保护
12.3.1 知识产权的归属
12.3.2 侵权责任认定
12.4 税法及优惠政策
12.4.1 税法遵守
12.4.2 优惠政策申请
第十三章：附件
13.1 工程量清单
13.2 技术规范及要求
13.3 相关图纸及资料
第十四章：合同的签订、生效及变更
14.1 合同签订
14.1.1 签订程序
14.1.2 签字盖章要求
14.2 合同生效
14.2.1 生效条件
14.2.2 生效时间
14.3 合同变更
14.3.1 变更程序
14.3.2 变更记录要求
合同双方签字盖章页：
甲方（发包方）：______________________
乙方（承包方）：______________________
授权代表签字：______________________
日期：____年__月__日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定的分包商
甲方有权指定分包商进行合同约定的工程分包。乙方应接受甲方的分包商，并与其签订分包合同。分包合同的条款应符合本合同的约定。
1.2 甲方监督和检查
甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，以确保工程质量、安全及进度符合合同要求。乙方可根据甲方的要求提供相关工程资料、进度报告等。
1.3 甲方变更权
甲方有权根据工程实际情况，对工程内容、工程量、工期等进行变更。乙方应根据甲方的变更通知，及时调整施工计划，并承担因变更引起的额外费用。
1.4 甲方提前终止合同
甲方有权在合同履行过程中，提前终止合同。若甲方提前终止合同，乙方应按照甲方要求，尽快完成剩余工程，并承担因提前终止合同而产生的费用。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方的施工质量与安全
乙方应严格按照合同约定的质量标准和安全要求进行施工。若乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方进行整改或返工，并承担由此产生的费用。
2.2 乙方的工程进度
乙方应确保工程按约定的工期顺利进行。若乙方工程进度严重滞后，甲方有权要求乙方支付违约金，或按合同约定采取其他违约责任措施。
2.3 乙方的材料和设备
乙方应按照合同约定，提供合格的材料和设备。若乙方提供的材料和设备不合格，甲方有权要求乙方更换或修复，并承担由此产生的费用。
2.4 乙方的保密义务
乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密和机密信息予以保密。未经甲方同意，乙方不得向任何第三方泄露或公开相关信息。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介的职责
第三方中介在合同履行过程中，负责协调甲乙双方的关系，处理合同履行中的争议和问题。第三方中介应公正、中立地履行其职责。
3.2 第三方中介的费用
第三方中介的报酬由甲乙双方协商确定。双方应在合同中明确第三方中介的费用支付方式和金额。
3.3 第三方中介的决策效力
第三方中介作出的决策，对甲乙双方具有约束力。双方应按照第三方中介的决策执行，并承担相应的合同义务。
3.4 第三方中介的变更
甲乙双方均有权在合同履行过程中，提出变更第三方中介的要求。变更第三方中介时，双方应协商确定新的中介机构，并签订相应的补充协议。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程量清单
2. 技术规范及要求
3. 相关图纸及资料
4. 分包合同协议书
5. 材料供应及验收标准
6. 设备使用及维护手册
7. 安全生产及环保措施说明
8. 技术交底会议记录
9. 变更申请及审批表格
10. 违约金计算公式
11. 仲裁或诉讼费用承担协议
12. 保密协议
13. 知识产权保护声明
14. 税法及优惠政策文件
二、违约行为及认定：
1. 乙方未按约定工期完成工程，认定违约。
2. 乙方施工质量不符合约定，认定违约。
3. 乙方提供的材料和设备不合格，认定违约。
4. 乙方未履行保密义务，泄露甲方商业秘密，认定违约
5. 乙方未按第三方中介的决策执行，认定违约。
6. 甲方未按约定支付预付款、进度付款或竣工结算，认定违约。
7. 甲方未按约定提供施工场地、施工条件，认定违约。
8. 甲方提前终止合同，未经乙方同意，认定违约。
9. 甲方未履行合同约定的其他义务，认定违约。
三、法律名词及解释：
1. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
2. 分包合同：指施工总承包单位将其所承包的工程中的部分工程发包给具有相应资质的承包单位，双方签订的合同。
3. 违约金：指当事人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定时，按照合同约定向对方支付的金钱。
4. 工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的工期。
5. 质量保证金：指为确保工程质量，乙方在工程验收合格后按合同约定比例支付给甲方的资金。
6. 仲裁：指合同双方约定将合同争议提交仲裁机构进行审理和裁决的一种争议解决方式。
7. 诉讼：指合同双方通过法院提起诉讼，由法院对争议进行审理和裁决的一种争议解决方式。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：提前制定详细施工计划，合理安排人力、物力，确保工程按时完成。
2. 材料质量问题：加强材料验收环节，对不合格材料及时更换，确保工程质量。
3. 安全事故发生：加强安全生产培训，严格执行安全生产措施，减少安全事故发生。
4. 技术要求不明确：通过技术交底会议，确保双方对技术要求有清晰理解，避免施工中的误解。
5. 变更处理不当：建立完善的变更申请及审批流程，确保变更的合理性和及时性。
五、所有应用场景：
1. 适用于建筑施工领域的钢筋班组分包合同。
2. 适用于分包商为钢筋班组的情况。
3. 适用于工程规模较大，需要分包部分工程的情况。
4. 适用于甲方为主导，乙方为承包方，第三方中介参与的情况。
5. 适用于合同双方在工程执行过程中可能遇到的问题及解决方案。
6. 适用于合同双方对违约行为及认定的情况。
7. 适用于合同双方对法律名词及解释的理解。
8. 适用于合同执行过程中的问题及解决办法。