1、编号:__________ 2025地产围挡施工合同书 甲方:___________________ 乙方:___________________ 签订日期:_____年_____月_____日 2025地产围挡施工合同书 合同目录 第一章:合同主体 1.1 发包方信息 1.2 承包方信息 1.3 工程地点 1.4 工程概况 第二章:合同条款 2.1 定义与解释 2.2 合同的生效与终止 2.3 合同的履行 2.4 合同的变更与解除 2.5 违约责任 2.6 争议解决 第三章:工程范围与内容 3.1 工程范围 3.2
2、 施工内容 3.3 施工标准 3.4 施工材料 第四章:工程进度与工期 4.1 工程进度计划 4.2 工期要求 4.3 工期延误 4.4 工程提前完成 第五章:工程质量与验收 5.1 工程质量标准 5.2 施工过程中的质量控制 5.3 工程验收程序 5.4 验收标准与方法 5.5 工程保修 第六章:合同价格与支付 6.1 合同价格 6.2 价格调整 6.3 付款方式与时间 6.4 工程进度款的支付 6.5 竣工结算 6.6 质量保证金 第七章:施工安全与环保 7.1 施工安全管理 7.2 安全生产责任 7.3 施工现场环境管理 7.4 环保措施
3、 第八章:合同信息与沟通 8.1 合同信息的交换与保管 8.2 沟通协调机制 8.3 会议与报告 第九章:违约责任与赔偿 9.1 违约行为 9.2 违约责任 9.3 赔偿金额的计算 9.4 违约赔偿的限制 第十章:争议解决 10.1 争议解决方式 10.2 仲裁 10.3 诉讼 第十一章:合同的生效、修改与解除 11.1 合同的生效条件 11.2 合同的修改 11.3 合同的解除 第十二章:合同的附件 12.1 附件列表 12.2 附件内容 第十三章:其他条款 13.1 不可抗力 13.2 法律适用 13.3 合同的转让 13.4 合同的解除
4、 第十四章:合同的签署 14.1 签署日期 14.2 签署地点 14.3 签署人 14.4 合同正本与副本 合同编号_________ 第一章:合同主体 1.1 发包方信息 名称:_________ 地址:_________ 联系人:_________ 联系电话:_________ 1.2 承包方信息 名称:_________ 地址:_________ 联系人:_________ 联系电话:_________ 1.3 工程地点 地点:_________ 具体位置:_______
5、 1.4 工程概况 工程名称:_________ 工程性质:_________ 工程规模:_________ 第二章:合同条款 2.1 定义与解释 合同:本合同书及其附件 发包方:指合同1.1条所述的当事人 承包方:指合同1.2条所述的当事人 工程:指合同约定的施工项目 工期:指合同约定的施工时间 2.2 合同的生效与终止 生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效 终止条件:工程验收合格,发包方支付完全部款项 2.3 合同的履行 承包方应按合同约定的时间和质量标准完成工程
6、 发包方应按合同约定的时间和方式支付款项 2.4 合同的变更与解除 变更条件:双方协商一致,并签订书面变更协议 解除条件:双方协商一致,并签订书面解除协议 2.5 违约责任 违约行为及后果:详见合同违约责任条款 2.6 争议解决 争议解决方式:通过友好协商解决,协商不成时,选择仲裁或诉讼 第三章:工程范围与内容 3.1 工程范围 包括但不限于:围挡的设计、施工、验收、拆除及售后服务 3.2 施工内容 包括但不限于:围挡结构施工、围挡面板安装、围挡基础施工等 3.3 施工标准 按照国家和地方相关法律法规
7、及行业标准进行施工 3.4 施工材料 材料品牌、型号、规格等详见合同附件 第四章:工程进度与工期 4.1 工程进度计划 详见合同附件中的工程进度计划表 4.2 工期要求 工程必须在合同约定的工期内完成 4.3 工期延误 工期延误及后果:详见合同工期延误条款 4.4 工程提前完成 提前完成奖励:详见合同提前完成奖励条款 第五章:工程质量与验收 5.1 工程质量标准 详见合同附件中的工程质量标准 5.2 施工过程中的质量控制 承包方应按合同约定的质量标准进行施工,并接受发包方监督 5.3 工程验收程序
8、 工程完成后,由双方共同组织验收 5.4 验收标准与方法 按照合同约定的质量标准进行验收 5.5 工程保修 承包方对工程质量承担保修责任,保修期自工程验收合格之日起计算 第六章:合同价格与支付 6.1 合同价格 合同总金额:_________元(大写:_________元整) 6.2 价格调整 价格调整条件及方法:详见合同价格调整条款 6.3 付款方式与时间 付款方式:_______(银行转账/现金) 付款时间:详见合同付款计划表 6.4 工程进度款的支付 工程进度款支付比例及时间:详见合同附件中的工程进度款
9、支付计划 6.5 竣工结算 竣工结算金额及支付时间:详见合同竣工结算条款 6.6 质量保证金 质量保证金比例及退还条件:详见合同质量保证金条款 第七章:施工安全与环保 7.1 施工安全管理 承包方应制定施工安全管理制度,并严格执行 7.2 安全生产责任 承包方应对施工现场的安全生产负全责 7.3 施工现场环境管理 承包方应按照环保要求进行施工,防止污染 7.4 环保措施 详见合同附件中的环保措施方案 第八章:合同信息与沟通 8.1 合同信息的交换与保管 双方应定期交换施工进度、质量情况等信息 合同
10、文件应由双方共同保管,并确保其安全性 8.2 沟通协调机制 双方应设立沟通协调机制,解决施工过程中的问题 定期召开现场会议,必要时及时召开紧急会议 8.3 会议与报告 承包方应定期向发包方报告工程进度、质量等情况 发包方应定期检查工程,并提供指导意见 第九章:违约责任与赔偿 9.1 违约行为 包括但不限于:不履行合同义务、延迟履行、履行不符合约定等 9.2 违约责任 违约方应承担违约责任,包括赔偿对方损失 9.3 赔偿金额的计算 赔偿金额根据实际损失及合同约定计算 9.4 违约赔偿的限制 违约赔偿金额
11、不得超过合同总金额 第十章:争议解决 10.1 争议解决方式 双方应通过友好协商解决争议 如协商不成,选择仲裁或诉讼解决 10.2 仲裁 仲裁地点:_________ 仲裁机构:_________ 10.3 诉讼 诉讼地点:_________ 诉讼法院:_________ 第十一章:合同的生效、修改与解除 11.1 合同的生效条件 本合同自双方签字盖章之日起生效 11.2 合同的修改 合同修改必须经双方协商一致,并以书面形式进行 11.3 合同的解除 合同解除必须经双方协商一致,并以书面形
12、式进行 第十二章:合同的附件 12.1 附件列表 附件1:工程设计图纸 附件2:工程质量标准 附件3:施工进度计划表 附件4:付款计划表 附件5:环保措施方案 12.2 附件内容 附件内容详见各附件文件 第十三章:其他条款 13.1 不可抗力 不可抗力事件包括但不限于:自然灾害、社会事件等 13.2 法律适用 本合同受中华人民共和国法律管辖 13.3 合同的转让 未经对方同意,任何一方不得将合同转让给第三方 13.4 合同的解除 合同解除必须经双方协商一致,并以书面形式进行 第
13、十四章:合同的签署 14.1 签署日期 _________年_________月_________日 14.2 签署地点 _________ 14.3 签署人 发包方代表:(签字) 承包方代表:(签字) 14.4 合同正本与副本 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力 发包方:(签字) 承包方:(签字) 多方为主导时的,附件条款及说明 附件一:甲方为主导时的附加条款及说明 1.1 甲方对工程的具体要求 甲方要求乙方按照甲方的设计图纸和施工标准进行施工 甲方有权对施工过程进行监督和检查,确保工程质量符
14、合要求 1.2 甲方对工期的要求 甲方要求乙方在合同约定的工期内完成工程 甲方有权对工期进行调整,并要求乙方按时完成工程 1.3 甲方对工程质量的控制 甲方要求乙方按照合同约定的质量标准进行施工 甲方有权对工程进行验收,并对不符合质量要求的部分要求乙方进行整改 附件二:乙方为主导时的附加条款及说明 2.1 乙方对工程的设计和施工 乙方应根据甲方的要求,提供设计方案并进行施工 乙方应按照合同约定的质量标准进行施工,确保工程质量 2.2 乙方对工期的承诺 乙方承诺在合同约定的工期内完成工程 乙方应按照甲方的要
15、求,及时提供施工进度报告 2.3 乙方对工程质量的保障 乙方应对施工过程中的质量问题负责,并按照甲方的要求进行整改 乙方应提供工程保修服务,确保工程质量在保修期内得到保障 附件三:第三方中介为主导时的附加条款及说明 3.1 第三方中介的角色和职责 第三方中介负责协调甲乙双方的关系,确保合同的顺利履行 第三方中介应协助甲方对工程进度和质量进行监督和检查 3.2 第三方中介的服务费用 第三方中介的的服务费用由甲方支付 服务费用的计算和支付方式详见合同附件中的服务费用明细表 3.3 第三方中介的违约责任 如第三方中介未能
16、履行其职责,导致合同无法顺利履行,应承担违约责任 违约责任的计算和赔偿方式详见合同附件中的违约责任明细表 附件及其他补充说明 一、附件列表: 1. 工程设计图纸 2. 工程质量标准 3. 施工进度计划表 4. 付款计划表 5. 环保措施方案 6. 服务费用明细表 7. 违约责任明细表 二、违约行为及认定: 1. 不履行合同义务 未能按照合同约定的时间、质量完成工程 未按合同约定提供服务或产品 2. 延迟履行 未能在合同约定的时间内完成工程或提供服务 3. 履行不符合约定 工程质量不符合合同约定的质量标准 服务
17、或产品不符合合同约定的要求 4. 合同解除 双方协商一致解除合同 因不可抗力事件导致合同无法履行 5. 违约责任的认定 根据合同约定和相关法律法规,确定违约责任 三、法律名词及解释: 1. 合同:双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议 2. 违约行为:违反合同约定,不履行或延迟履行合同义务的行为 3. 违约责任:违约方应承担的民事责任,包括赔偿损失、支付违约金等 4. 不可抗力:不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等 5. 保修:承包方对工程质量承担保修责任,保修期自工程验收合格之日起计算 四、执行中遇到的问
18、题及解决办法: 1. 工程进度延误 solution: 双方协商调整工期,必要时签订进度延误协议 2. 工程质量问题 solution: 及时整改,重新验收,必要时签订质量整改协议 3. 付款纠纷 solution: 查阅合同付款条款,双方协商解决,必要时签订付款协议 4. 合同变更或解除 solution: 双方协商一致,签订书面变更或解除协议,并报原合同备案 5. 法律纠纷 solution: 依法解决,选择仲裁或诉讼,必要时咨询专业律师 五、所有应用场景: 1. 地产围挡施工合同适用于地产开发商与施工方之间的合作关系 2. 适用于施工方因故不能按期完成工程时,需要与开发商协商调整工期的情况 3. 适用于工程质量不符合约定,需要施工方进行整改或承担违约责任的情况 4. 适用于合同双方在履行过程中发生纠纷,需要通过法律手段解决的情况 5. 适用于合同一方因不可抗力导致无法履行合同义务,需要与对方协商解除合同的情况
©2010-2025 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话:4009-655-100 投诉/维权电话:18658249818