2025版全新内墙粉刷劳务施工合同书.docx

编号：__________

2025版全新内墙粉刷劳务施工合同书

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版全新内墙粉刷劳务施工合同书
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方名称及住所
1.2 乙方名称及住所
1.3 合同术语定义
第二章：施工内容与范围
2.1 施工项目概述
2.2 施工部位及面积
2.3 施工材料及品牌
2.4 施工质量标准
第三章：合同价格与支付
3.1 合同总价
3.2 支付方式及期限
3.3 价款调整条件
3.4 发票开具及报销
第四章：施工工期与进度
4.1 施工开始日期
4.2 施工结束日期
4.3 施工进度计划
4.4 工期延误责任
第五章：乙方义务与责任
5.1 施工质量保障
5.2 施工安全措施
5.3 施工材料提供
5.4 乙方人员管理
5.5 环境保护与卫生
第六章：甲方义务与责任
6.1 施工场地准备
6.2 施工条件保障
6.3 甲方人员配合
6.4 现场监督与协调
6.5 甲方权益保障
第七章：合同变更与解除
7.1 合同变更条件
7.2 合同变更程序
7.3 合同解除条件
7.4 合同解除程序
第八章违约责任与赔偿
8.1 违约行为及责任
8.2 赔偿金额计算
8.3 违约责任免除
8.4 争议解决方式
第九章：不可抗力
9.1 不可抗力事件
9.2 不可抗力后果
9.3 不可抗力应对措施
第十章：保密条款
10.1 保密信息范围
10.2 保密信息使用限制
10.3 保密信息泄露后果
第十一章：争议解决
11.1 争议解决方式
11.2 仲裁机构及地点
11.3 诉讼管辖法院
第十二章：合同的生效、变更与终止
12.1 合同生效条件
12.2 合同生效时间
12.3 合同变更程序
12.4 合同终止条件
12.5 合同终止后续事宜
第十三章其他条款
13.1 合同的解释权
13.2 合同的修订
13.3 合同的附件
第十四章：附件
14.1 施工图纸及设计说明
14.2 施工材料样品
14.3 施工质量检测报告
14.4 乙方人员资质证明
14.5 其他相关文件
合同编号2025001
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方名称及住所
甲方名称为：_________，住所为：_________。
1.2 乙方名称及住所
乙方名称为：_________，住所为：_________。
1.3 合同术语定义
1.3.1 甲方：指合同签订的甲方，即合同的委托方。
1.3.2 乙方：指合同签订的乙方，即合同的施工方。
1.3.3 施工项目：指合同约定的内墙粉刷施工项目。
1.3.4 合同总价：指合同约定的乙方完成施工项目所需支付的总金额。
1.3.5 工期：指合同约定的施工开始日期至施工结束日期之间的期限。
第二章：施工内容与范围
2.1 施工项目概述
乙方应按照甲方的要求，对甲方的内墙进行粉刷施工。
2.2 施工部位及面积
施工部位为甲方的内墙，施工面积为_________平方米。
2.3 施工材料及品牌
乙方应使用甲方指定的品牌和类型的施工材料进行施工，具体材料品牌和类型如下：
2.4 施工质量标准
乙方的施工质量应符合国家相关标准和行业规范，且满足甲方的要求。

第三章：合同价格与支付
3.1 合同总价
合同总价为人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元。
3.2 支付方式及期限
甲方支付乙方施工款项的方式为_________，支付期限为合同签订后的_________日内。
3.3 价款调整条件
合同价款调整的条件为_________。
3.4 发票开具及报销
乙方应向甲方开具正规发票，甲方按约定时间支付款项。
第四章：施工工期与进度
4.1 施工开始日期
施工开始日期为合同签订后的_________日。
4.2 施工结束日期
施工结束日期为_________日。
4.3 施工进度计划
乙方应按照合同约定的工期完成施工，具体进度计划由乙方制定并报甲方备案。
4.4 工期延误责任
如乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
第五章：乙方义务与责任
5.1 施工质量保障
乙方应保证施工质量，确保施工项目的质量符合合同约定的标准。
5.2 施工安全措施
乙方应按照国家相关法律法规和安全规范的要求，做好施工安全措施。
5.3 施工材料提供
乙方应按照合同约定提供合格的施工材料。
5.4 乙方人员管理
乙方应对施工人员进行管理，确保施工人员的素质和技能符合施工要求。
5.5 环境保护与卫生
乙方应在施工过程中做好环境保护和卫生工作，确保施工场地的清洁卫生。

第六章：甲方义务与责任
6.1 施工场地准备
甲方应对施工场地进行必要的准备，为乙方提供施工条件。
6.2 施工条件保障
甲方应保证施工条件的稳定，确保乙方能够顺利进行施工。
6.3 甲方人员配合
甲方应对乙方施工人员进行必要的配合和协助。
6.4 现场监督与协调
甲方应对施工过程进行监督和协调，确保施工项目的顺利进行。
6.5 甲方权益保障
甲方应保护乙方的合法权益，不得干涉乙方的正常施工。
第八章：合同变更与解除
8.1 合同变更条件
合同变更的条件为：_________。
8.2 合同变更程序
合同变更程序为：_________。
8.3 合同解除条件

合同解除的条件为：_________。
8.4 合同解除程序
合同解除程序为：_________。
第九章：违约责任与赔偿
9.1 违约行为及责任
违约行为及责任如下：_________。
9.2 赔偿金额计算
赔偿金额计算方式为：_________。
9.3 违约责任免除
违约责任免除的条件为：_________。
9.4 争议解决方式
争议解决方式为：_________。
第十章：不可抗力
10.1 不可抗力事件
不可抗力事件包括：_________。
10.2 不可抗力后果
不可抗力后果的处理方式为：_________。
10.3 不可抗力应对措施
不可抗力应对措施为：_________。
第十一章：争议解决
11.1 争议解决方式
争议解决方式为：_________。
11.2 仲裁机构及地点
仲裁机构及地点为：_________。
11.3 诉讼管辖法院
诉讼管辖法院为：_________。
第十二章：合同的生效、变更与终止
12.1 合同生效条件
合同生效条件为：_________。
12.2 合同生效时间
合同生效时间为：_________。
12.3 合同变更程序
合同变更程序为：_________。
12.4 合同终止条件
合同终止条件为：_________。
12.5 合同终止后续事宜
合同终止后续事宜的处理方式为：_________。
第十三章：其他条款
13.1 合同的解释权
合同的解释权归：_________。
13.2 合同的修订
合同修订的方式为：_________。
13.3 合同的附件
合同附件包括：_________。
第十四章：附件
14.1 施工图纸及设计说明
14.2 施工材料样品
14.3 施工质量检测报告
14.4 乙方人员资质证明
14.5 其他相关文件
甲方签字：_______________________
日期：_______________________
乙方签字：______________________
日期：_______________________
多方为主导时的，附件条款及说明
附件一：甲方为主导时的附加条款及说明
1. 甲方指定材料供应商
甲方有权指定乙方使用的施工材料供应商，乙方应按照甲方的要求采购材料，并保证材料的质量符合国家相关标准和甲方的要求。
2. 甲方监督施工过程
甲方有权对施工过程进行监督，以确保乙方的施工质量符合合同约定的标准。甲方有权要求乙方提供施工进度报告，并对施工进度进行调整。
3. 甲方验收标准
甲方有权根据国家相关标准和行业规范，对乙方完成的施工项目进行验收。如甲方对施工质量不满意，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到甲方的验收标准
4. 甲方变更要求
甲方在合同履行过程中，如有变更要求，应提前通知乙方，并经乙方同意后方可进行变更。变更内容应视为合同的组成部分，乙方应按照变更后的要求进行施工。
5. 甲方支付条款变更
甲方应按照合同约定的付款进度支付施工款项。如甲方延迟支付，应按照延迟支付的天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为延迟支付金额的_________%。
附件二：乙方为主导时的附加条款及说明
1. 乙方施工方案
乙方应根据甲方的要求，制定详细的施工方案，并提交甲方审批。施工方案应包括施工工艺、施工进度、人员安排等内容。
2. 乙方施工人员资质
乙方应保证施工人员的资质符合施工要求。如乙方人员发生变动，应及时通知甲方，并保证新人员资质符合施工要求。
3. 乙方质量保证
乙方应保证施工质量，如施工质量不符合合同约定的标准，乙方应负责返工，并承担由此产生的费用。
4. 乙方安全生产
乙方应做好施工现场的安全生产管理工作，确保施工过程中的安全。如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担相应的法律责任。
5. 乙方材料供应
乙方应按照合同约定的品牌和类型采购施工材料，并保证材料的质量符合国家相关标准和甲方的要求。如乙方供应的材料不符合要求，乙方应承担由此产生的费用。
附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明
1. 第三方中介职责
第三方中介应负责协调甲方和乙方之间的关系，确保合同的顺利履行。第三方中介应监督乙方的施工质量，并处理合同履行过程中的争议。
2. 第三方中介的公正性
第三方中介应保持公正中立，不偏袒任何一方。第三方中介不应接受任何一方的贿赂或利益输送，以确保合同的公平公正。
3. 第三方中介的调解
如甲方和乙方在合同履行过程中发生争议，第三方中介应进行调解。调解不成的，双方可依法向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
4. 第三方中介的费用
第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担。具体费用根据第三方中介的工作内容和实际情况确定，并在合同中予以明确。
5. 第三方中介的更换
如甲方和乙方对第三方中介不满意，双方可协商更换中介机构。更换中介机构时，应提前通知对方，并经双方同意后进行更换。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 施工图纸及设计说明
2. 施工材料样品
3. 施工质量检测报告
4. 乙方人员资质证明
5. 合同变更协议
6. 施工进度报告
7. 验收标准及方法
8. 安全生产管理措施
9. 材料供应协议
10. 第三方中介服务协议
二、违约行为及认定：
1. 甲方未按约定时间支付款项，视为违约。
2. 乙方未按约定标准完成施工，视为违约。
3. 乙方未按约定时间交付施工成果，视为违约。
4. 甲方未按约定提供施工条件或材料，视为违约。
5. 甲方未按约定进行监督或验收，视为违约。
6. 第三方中介未按约定履行协调、调解职责，视为违约。
7. 任何一方未履行合同约定的其他义务，视为违约。
三、法律名词及解释：
1. 内墙粉刷施工：指对建筑物内墙进行表面处理、涂饰等施工活动。
2. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
3. 违约金：指一方不履行合同义务或履行不符合约定时，应支付给对方的一定金额。
4. 仲裁：指合同双方约定将争议提交仲裁机构进行审理和裁决的一种争议解决方式。
5. 诉讼：指合同双方约定将争议提交人民法院进行审理和裁决的一种争议解决方式。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 施工进度延误：协商确定合理的延期时间，并按约定支付违约金。
2. 施工质量问题：要求乙方整改，直至达到约定标准；必要时，可依法索赔。
3. 材料供应不符要求：及时更换供应商，并要求乙方承担由此产生的费用。
4. 安全事故发生：按约定承担相应责任，并采取措施防止类似事件再次发生。
5. 合同争议：通过协商、调解解决；协商、调解不成的，可依法申请仲裁或提起诉讼。
五、所有应用场景：
1. 新建或翻新住宅、商业建筑的内墙粉刷。
2. 公共场所、办公楼、酒店等建筑物内墙粉刷施工。
3. 工程分包商作为乙方，与甲方签订内墙粉刷合同。
4. 甲方为房地产开发商，乙方为施工总承包商或专业分包商。
5. 第三方中介参与协调甲方与乙方之间的关系，确保合同顺利履行。