2025喷泉施工合同书.docx

编号：__________

2025喷泉施工合同书

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025喷泉施工合同书
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 合同双方主体
1.2 合同相关术语定义
第二章：工程概况
2.1 工程简介
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程预算
第三章：施工内容与要求
3.1 施工内容
3.2 施工标准及要求
3.3 施工材料及设备
第四章：合同价格与支付
4.1 合同价格
42 支付方式及期限
4.3 价格调整机制
第五章：工期与进度
5.1 工期约定
5.2 施工进度计划
5.3 工期延误及延长
第六章：质量保证与验收
6.1 质量标准
6.2 质量监督与检查
6.3 验收程序及标准
第七章：安全生产与环保
7.1 安全生产要求
7.2 环保要求
7.3 安全事故处理
第八章：违约责任与赔偿
8.1 违约责任
8.2 赔偿方式及金额
8.3 违约争议解决
第九章：合同的变更与解除
9.1 合同变更条件
9.2 合同解除条件
9.3 变更与解除的程序
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁机构
10.3 诉讼管辖法院
第十一章：合同的生效、终止与解除
11.1 合同生效条件
11.2 合同终止条件
11.3 合同解除条件
第十二章：其他条款
12.1 保密条款
12.2 不可抗力
12.3 法律适用及解释
第十三章：附件
13.1 施工图纸及相关技术资料
13.2 工程量清单
13.3 合同补充协议
第十四章：合同的签署与备案
14.1 合同签署
14.2 合同备案程序
14.3 合同副本数量及分发
合同编号_________
第一章：合同主体及定义
1.1 合同双方主体
甲方：_________（甲方全称）
乙方：_________（乙方全称）
1.2 合同相关术语定义
喷泉：指由乙方按照本合同约定设计、施工的喷水景观设施。
工程：指由乙方按照本合同约定进行的喷泉设计与施工项目。
第二章：工程概况
2.1 工程简介
工程名：_________
工程性质：_________
2.2 工程地点
工程位于：_________
2.3 工程规模
工程总面积：_________
2.4 工程预算
工程预算金额：_________
第三章：施工内容与要求
3.1 施工内容
乙方应按照甲方提供的图纸和规范要求，完成喷泉的设计与施工。
3.2 施工标准及要求
乙方应按照国家和行业的相关标准进行施工，确保工程质量。
3.3 施工材料及设备
乙方应使用符合国家标准的材料和设备，确保工程的安全和环保要求。
第四章：合同价格与支付
4.1 合同价格
本工程合同总价为：_________元（大写：_________元整）。
4.2 支付方式及期限
甲方应按照乙方提交的项目进度报告，按时支付相应的工程进度款。
4.3 价格调整机制
合同价格如需调整，应由双方协商一致，并签订补充协议。
第五章：工期与进度
5.1 工期约定
本工程计划工期为：_________日。
5.2 施工进度计划
乙方应按照甲乙双方协商确定的施工进度计划进行施工。
5.3 工期延误及延长
如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
第六章：质量保证与验收
6.1 质量标准
乙方应保证工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。
6.2 质量监督与检查
甲方有权对施工过程和工程质量进行监督和检查。
6.3 验收程序及标准
工程完成后，甲方应组织验收，乙方应按照验收标准进行自检和整改。
第八章：违约责任与赔偿
8.1 违约责任
一方违约的，应向守约方支付违约金，违约金为合同总价款的_________%。
8.2 赔偿方式及金额
一方违约造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任，赔偿金额根据实际损失计算。
8.3 违约争议解决
违约争议应通过协商解决，协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。
第九章：合同的变更与解除
9.1 合同变更条件
合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。
9.2 合同解除条件
合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。
9.3 变更与解除的程序
合同变更或解除协议应经双方签字盖章后生效。
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
1）提交_________仲裁委员会仲裁；
2）向合同签订地人民法院提起诉讼。
10.2 仲裁机构
双方同意选择_________仲裁委员会进行争议仲裁。
10.3 诉讼管辖法院
双方同意由合同签订地人民法院管辖合同争议诉讼。
第十一章：合同的生效、终止与解除

11.1 合同生效条件
本合同自双方签字盖章之日起生效。
11.2 合同终止条件
合同终止的条件如下：
1）工程全部完成，并经验收合格；
2）双方另有约定的其他终止条件。
11.3 合同解除条件
合同解除的条件如下：
1）双方协商一致；
2）一方严重违约，导致合同无法履行；
3）不可抗力导致合同无法履行。
第十二章：其他条款
12.1 保密条款
双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密，违反保密义务的，应承担违约责任。
12.2 不可抗力
不可抗力事件指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
12.3 法律适用及解释
本合同适用_________法律，合同条款的解释应遵循合同的整体内容和双方的初衷。
第十三章：附件
13.1 施工图纸及相关技术资料
附件一：施工图纸（包括但不限于喷泉设计图、施工图、电气图等）
13.2 工程量清单
附件二：工程量清单（包括但不限于喷泉主体结构、装饰、电气等工程量）
13.3 合同补充协议
附件三：合同补充协议（如有）
第十四章：合同的签署与备案
14.1 合同签署
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
14.2 合同备案程序
合同签署后，甲乙双方应按照相关法律法规的规定，将合同备案。
14.3 合同副本数量及分发
甲乙双方各保留合同正本一份，其余副本按需分发给相关部门和人员。
甲方（签字）：_________ 日期：_________
乙方（签字）：_________ 日期：_________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定喷泉施工所需的部分材料供应商。乙方应使用甲方指定的材料供应商提供的材料，并保证材料质量符合国家标准和甲方的要求。
1.2 甲方监督权
甲方有权对施工过程进行监督和检查，以确保工程质量和进度符合合同要求。乙方应配合甲方的监督工作，提供必要的信息和便利条件。
1.3 甲方变更权
甲方在不改变工程总造价的前提下，有权根据实际情况对工程的设计和施工进行变更。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整施工计划和进度。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方技术支持
乙方应提供专业的技术支持，确保喷泉工程的正常运行和维护。甲方有权要求乙方对工程相关人员进行培训和指导。
2.2 乙方保修责任
乙方应对喷泉工程提供的材料和设备质量承担保修责任。保修期自工程验收合格之日起计算，保修期内乙方应负责免费维修或更换有质量问题的材料和设备。
2.3 乙方安全防护
乙方应采取适当的安全防护措施，确保施工过程中的人员安全和工程安全。乙方应对因施工原因造成的人员伤害和财产损失承担责任。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责
第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的问题和争议。中介费用由甲方承担。
3.2 第三方中介的调解权
第三方中介有权对合同履行过程中的争议进行调解，调解结果对甲乙双方具有约束力。调解不成的，双方可依法寻求其他解决途径。
3.3 第三方中介的保密义务
第三方中介应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密，违反保密义务的，应承担违约责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 施工图纸及相关技术资料
2. 工程量清单
3. 合同补充协议
4. 材料供应商信息
5. 培训和指导记录
6. 安全防护措施方案
7. 保修条款及相关凭证
8. 调解结果记录
二、违约行为及认定：
1. 甲方未按约定支付工程进度款，认定甲方违约。
2. 乙方未按约定完成工程设计或施工，认定乙方违约。
3. 乙方使用非甲方指定材料供应商提供的材料，认定乙方违约。
4. 乙方未按甲方要求提供技术支持或保修服务，认定乙方违约。
5. 第三方中介未履行协调、调解职责，认定第三方中介违约。
三、法律名词及解释：
1. 违约金：违约方应向守约方支付的违约赔偿金。
2. 不可抗力：无法预见、无法避免并不能克服的客观情况。
3. 合同履行：合同双方按照合同约定完成各自义务的行为。
4. 合同解除：合同双方或单方依法终止合同关系的行为。
5. 合同变更：合同双方对已签订合同的内容进行修改或补充。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：乙方应采取措施加快进度，并根据实际情况调整施工计划。
2. 材料质量问题：乙方应更换有质量问题的材料，并承担相应责任。
3. 技术支持不足：乙方应增加技术人员的提供，或进行相关培训和指导。
4. 安全事故发生：乙方应立即采取措施处理事故，并报告甲方及相关部门。
5. 合同争议：通过协商解决，协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。
五、所有应用场景：
1. 甲方为公共设施建设方，乙方为喷泉施工方。
2. 甲方为房地产开发商，乙方为喷泉施工方。
3. 甲方为公园管理方，乙方为喷泉施工方。
4. 甲方为商业广场运营方，乙方为喷泉施工方。
5. 甲方为政府相关部门，乙方为喷泉施工方。