涂料分包施工合同书范本(2025版).docx

编号：__________

涂料分包施工合同书范本(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

涂料分包施工合同书范本(2025版)
合同目录
第一章：总则
1.1 合同背景
1.2 合同签订依据
1.3 合同当事人
1.4 合同宗旨
第二章：工程概况
2.1 工程简介
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程预算
第三章：分包范围及内容
3.1 分包工程范围
3.2 分包工程内容
3.3 分包工程量清单
第四章：分包施工要求
4.1 施工标准
4.2 施工工艺
4.3 施工材料
4.4 施工安全
第五章：分包施工进度
5.1 施工计划
5.2 施工节点
5.3 施工延期
5.4 施工提前完成
第六章：质量控制与验收
6.1 质量标准
6.2 质量控制措施
6.3 验收程序
6.4 验收标准
第七章：合同价款与支付
7.1 合同价款
7.2 支付方式
7.3 进度付款
7.4 竣工结算
第八章：违约责任
8.1 违约情形
8.2 违约责任
8.3 违约赔偿
第九章：争议解决
9.1 争议解决方式
9.2 仲裁
9.3 诉讼
第十章：合同的变更与解除
10.1 合同变更
10.2 合同解除
10.3 变更与解除的条件
第十一章：合同的终止与终止后事宜
11.1 合同终止
11.2 终止后的事宜
第十二章：一般条款
12.1 合同的生效
12.2 合同的履行
12.3 信息的保密
12.4 法律适用
第十三章：附件
13.1 分包工程设计文件
13.2 施工图纸
13.3 分包工程量清单
第十四章：其他
14.1 合同争议的解决
14.2 合同的补充与修改
14.3 合同的废止
14.4 合同的继承
合同编号_________
第一章：总则
1.1 合同背景：根据甲乙双方的协商，乙方承担甲方指定的涂料分包施工工程。
1.2 合同签订依据：本合同依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，由甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则签订。
1.3 合同当事人：甲方：_________，乙方：_________。
1.4 合同宗旨：通过本合同的签订，明确双方的权利和义务，确保工程质量和进度，实现共赢。
第二章：工程概况
2.1 工程简介：甲方委托乙方施工的涂料分包工程是位于_________的_________项目。
2.2 工程地点：_________。
2.3 工程规模：_________。
2.4 工程预算：本工程预算总金额为人民币（大写）：_元整（小写）：_________元。
第三章：分包范围及内容
3.1 分包工程范围：本合同约定的分包工程范围包括但不限于：涂料的采购、施工、验收等。
3.2 分包工程内容：乙方应按照合同约定的施工工艺和质量标准，完成涂料分包工程的施工。
3.3 分包工程量清单：详见附件。
第四章：分包施工要求
4.1 施工标准：乙方应按照合同约定的施工标准进行施工，确保工程质量。
4.2 施工工艺：乙方应按照合同约定的施工工艺进行施工，确保工程质量。
4.3 施工材料：乙方应使用符合国家标准的材料，并保证材料的质量。
4.4 施工安全：乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方有关安全生产的规定进行施工，确保施工安全。
第五章：分包施工进度
5.1 施工计划：乙方应按照甲方要求的时间节点完成施工。
5.2 施工节点：详见附件。
5.3 施工延期：如乙方因故不能按照约定的时间节点完成施工，应提前向甲方申请延期，并征得甲方同意。
5.4 施工提前完成：如乙方提前完成施工，应提前通知甲方进行验收。
第六章：质量控制与验收
6.1 质量标准：本工程的质量标准应符合国家相关法律法规和行业标准。
6.2 质量控制措施：乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。
6.3 验收程序：本工程验收应按照合同约定的程序进行。
6.4 验收标准：本工程验收应按照合同约定的标准进行。
第八章：违约责任
8.1 违约情形：包括但不限于乙方未能按照约定的时间节点完成施工，或工程质量不符合合同约定的质量标准等。
8.2 违约责任：乙方应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此造成的损失、逾期利息等。
8.3 违约赔偿：具体违约赔偿金额和计算方式详见附件。
第九章：争议解决
9.1 争议解决方式：本合同争议应通过友好协商解决，协商不成的，可以选择仲裁或诉讼。
9.2 仲裁：如选择仲裁，仲裁地点为_________，仲裁机构为_________。
9.3 诉讼：如选择诉讼，管辖法院为_________。
第十章：合同的变更与解除
10.1 合同变更：合同的变更应由甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。
10.2 合同解除：合同的解除应由甲乙双方协商一致，并签订书面解除协议。
10.3 变更与解除的条件：详见附件。
第十一章：合同的终止与终止后事宜
11.1 合同终止：合同的终止应符合合同约定或法律法规的规定。
11.2 终止后的事宜：包括但不限于工程资料的交接、结算等。
第十二章：一般条款
12.1 合同的生效：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
12.2 合同的履行：甲乙双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。
12.3 信息的保密：甲乙双方应对合同履行过程中获取的对方商业秘密和个人信息予以保密。
12.4 法律适用：本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
第十三章：附件
13.1 分包工程设计文件：详见附件。
13.2 施工图纸：详见附件。
13.3 分包工程量清单：详见附件。
第十四章：其他
14.1 合同争议的解决：如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。
14.2 合同的补充与修改：本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。
14.3 合同的废止：本合同的废止应由甲乙双方协商一致，并签订书面废止协议。
14.4 合同的继承：本合同的权利和义务一并转让给合同的继承人。
合同当事人签字：
甲方（盖章）：_________
乙方（盖章）：_________
签订日期：_________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商：甲方有权指定乙方使用的材料供应商，乙方应遵守甲方的指定。如乙方需更换供应商，需提前征得甲方同意。
1.2 甲方监督权：甲方有权对乙方施工过程进行监督，以确保工程质量符合甲方的要求。
1.3 甲方变更权：甲方有权在合同履行过程中对工程范围、设计要求等进行变更。如甲方提出变更，乙方应按照甲方的要求进行调整。
1.4 甲方终止权：在合同履行过程中，如乙方严重违约或发生不可抗力事件，导致合同无法继续履行，甲方有权终止合同。
1.5 甲方索赔权：如乙方施工过程中出现质量问题、工期延误等，甲方有权向乙方提出索赔。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方质量承诺：乙方承诺按照合同约定的质量标准完成施工，如工程质量不符合约定，乙方应承担相应的赔偿责任。
2.2 乙方工期承诺：乙方承诺按照合同约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
2.3 乙方保密义务：乙方应对在合同履行过程中获取的甲方商业秘密和个人信息予以保密，如泄露，乙方应承担相应的赔偿责任。
2.4 乙方配合义务：乙方应积极配合甲方的监督、检查和验收工作，确保工程顺利进行。
2.5 乙方维修义务：工程验收合格后，如出现质量问题，乙方应在约定的保修期内负责维修。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责：第三方中介应公正、公平地履行调解、协调职责，协助甲乙双方解决合同履行过程中的争议。
3.2 第三方中介费用：第三方中介的费用由甲乙双方按照约定的比例承担。
3.3 第三方中介的约束力：甲乙双方均应遵守第三方中介的调解结果，如一方不服第三方中介的调解结果，可依法向人民法院提起诉讼。
3.4 第三方中介的保密义务：第三方中介应对在调解过程中获取的甲乙双方的商业秘密和个人信息予以保密，如泄露，第三方中介应承担相应的赔偿责任。
3.5 第三方中介的变更：甲乙双方同意如有必要，可以协商更换第三方中介。如双方无法达成一致，可按照合同约定的方式进行仲裁或诉讼。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 分包工程设计文件
2. 施工图纸
3. 分包工程量清单
4. 材料供应商名录
5. 施工工艺说明
6. 质量控制标准
7. 安全施工规范
8. 工程进度计划
9. 合同变更协议
10. 合同解除协议
11. 争议解决裁决书
12. 材料合格证明
13. 施工验收报告
14. 保修条款及说明
二、违约行为及认定：
1. 乙方未能按照约定的时间节点完成施工，或工程质量不符合合同约定的质量标准。
2. 乙方使用不符合国家标准的材料，或未按照合同约定的施工工艺进行施工。
3. 乙方未严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方有关安全生产的规定进行施工，导致施工安全问题。
4. 乙方未履行合同约定的保密义务，泄露甲方商业秘密和个人信息。
5. 乙方未按照合同约定的程序进行工程验收，或验收不合格仍继续使用。
6. 甲方未按照合同约定支付进度款，或无故拖延支付。
7. 甲方未按照合同约定提供施工场地、施工条件等，导致乙方无法正常施工。
8. 甲方单方面终止合同，或违反合同约定进行变更或解除。
9. 第三方中介未公正、公平地履行调解、协调职责，导致合同争议无法解决。
三、法律名词及解释：
1. 涂料分包施工工程：指甲方将涂料施工部分工作分包给乙方进行施工。
2. 合同违约：指合同当事人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的情形。
3. 合同解除：指合同当事人协商一致，根据合同约定或法律法规的规定，终止合同关系的行为。
4. 违约责任：指违约方因违约行为而应当承担的法律责任，包括赔偿损失、支付违约金等。
5. 质量控制：指对施工过程中的质量进行监督、检查、控制和验收，以确保工程质量符合要求。
6. 安全生产：指在施工过程中，遵守国家有关安全生产的法律、法规和甲方有关安全生产的规定，保障施工人员的人身安全和工程安全。
7. 保密义务：指合同当事人对在合同履行过程中获取的对方商业秘密和个人信息予以保密的义务。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：提前制定合理的施工计划，确保按期完成工程。如遇特殊情况导致进度延误，及时与甲方沟通，寻求延期批准。
2. 材料质量问题：严格把控材料采购渠道，对材料进行验收检验，确保材料质量。如发现材料质量问题，及时更换或修复。
3. 施工安全问题：加强施工现场安全管理，遵守安全生产规定，定期进行安全培训和检查。如发生安全事故，立即启动应急预案，依法进行赔偿。
4. 合同争议：履行合同约定的争议解决程序，如友好协商、调解、仲裁或诉讼。如有必要，可寻求专业律师协助。
5. 法律法规变化：关注相关法律法规的变化，及时调整合同内容，确保合同的合法性和有效性。
五、所有应用场景：
1. 适用于甲方为房地产开发商、乙方为涂料施工企业的涂料分包施工合同。
2. 适用于各类建筑项目、装修项目的涂料施工分包合同。
3. 适用于涉及第三方中介协调、监督的涂料施工合同。
4. 适用于需要按照特定设计要求、质量标准施工的涂料分包合同。
5. 适用于在合同履行过程中可能发生争议、需要解决违约问题的涂料施工合同。