2025建设工程木工班组分包协议书.docx

编号：__________

2025建设工程木工班组分包协议书

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025建设工程木工班组分包协议书
合同目录
第一章：总则
1.1 合同背景与目的
1.2 定义与解释
1.3 合同文件的优先顺序
1.4 法律法规的适用
1.5 合同的成立与生效
第二章：工程概况
2.1 工程项目简介
2.2 工程地点与工期
2.3 工程质量标准
2.4 工程量清单
第三章：分包范围与工作内容
3.1 分包工程的范围
3.2 分包工程的界限
3.3 分包工作的具体内容
3.4 分包工程的验收标准
第四章：分包价格与支付
4.1 分包价格的确定
4.2 支付方式与支付时间
4.3 价格调整的条件与方法
4.4 工程款的支付流程
第五章：工期与进度
5.1 工程开工与竣工时间
5.2 施工进度计划
5.3 工期延误的责任与处理
5.4 提前竣工的奖励与补偿
第六章：质量与安全
6.1 工程质量的要求与标准
6.2 质量管理措施与制度
6.3 安全事故的处理程序
6.4 质量问题的修复与责任
第七章：材料与设备
7.1 分包方提供的材料与设备
7.2 总包方提供的材料与设备
7.3 材料与设备的质量标准
7.4 材料与设备的验收与保管
第八章：协调与配合
8.1 双方的沟通与协调
8.2 变更与调整的处理
8.3 工程资料的共享与保密
8.4 现场管理与合作
第九章：违约责任
9.1 分包方的违约行为
9.2 总包方的违约行为
9.3 违约责任的认定与处理
9.4 违约赔偿的计算与支付
第十章：争议解决
10.1 争议的解决方式
10.2 仲裁地点与机构
10.3 诉讼地点与法院
10.4 保密条款
第十一章：解除与终止
11.1 合同解除的条件
11.2 合同终止的情形
11.3 解除与终止后的责任与义务
11.4 合同解除或终止的程序
第十二章：一般条款
12.1 不可抗力
12.2 合同的转让
12.3 分包方的资质与条件
12.4 合同的修改与补充
第十三章：附则
13.1 合同的生效条件
13.2 合同的有效期限
13.3 合同的副本与正本
13.4 合同的送达与接受
第十四章：附件
14.1 附件清单
14.2 相关图纸与技术文件
14.3 分包工程量清单
14.4 其他重要文件
合同编号2025001
第一章：总则
1.1 合同背景与目的：甲方（总包方）与乙方（分包方）就2025年建设工程的木工班组分包事宜达成一致，签订本分包协议书，以确保工程顺利进行。
1.2 定义与解释：本合同中使用的词语，如“甲方”、“乙方”、“分包工程”等，除非上下文明确规定，否则应具有本合同所附附件中的定义与解释。
1.3 合同文件的优先顺序：本合同及其附件、工程量清单、技术文件、图纸等为本合同的组成部分，如有冲突，以本合同及其附件为准。
1.4 法律法规的适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
1.5 合同的成立与生效：本合同自双方签字盖章之日起成立，并于双方履行完毕签字盖章手续之日起生效。
第二章：工程概况
2.1 工程项目简介：甲方委托乙方进行2025年建设工程的木工班组分包工作。
2.2 工程地点与工期：工程地点位于____________，工期自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
2.3 工程质量标准：按照国家和行业相关标准执行。
2.4 工程量清单：详见附件。
第三章：分包范围与工作内容
3.1 分包工程的范围：乙方负责本工程所需的木工班组施工工作，包括但不限于木结构制作、安装、维修等工作。
3.2 分包工程的界限：分包工程的具体界限详见附件。
3.3 分包工作的具体内容：乙方应按照甲方的要求和技术文件进行施工，保证施工质量。
3.4 分包工程的验收标准：按照技术文件和合同约定执行。
第四章：分包价格与支付
4.1 分包价格的确定：乙方根据工程量清单和市场行情提出分包价格，经甲方确认后形成最终价格。
4.2 支付方式与支付时间：甲方根据乙方实际完成的工程量，按照合同约定的价格进行支付。支付时间为每月25日前。
4.3 价格调整的条件与方法：如遇市场行情变化等不可抗力因素，双方可协商调整价格。
4.4 工程款的支付流程：甲方按照约定的时间和金额向乙方支付工程款。
第五章：工期与进度
5.1 工程开工与竣工时间：工程开工时间为2025年1月1日，竣工时间为2025年12月31日。
5.2 施工进度计划：乙方应按照甲方的要求制定施工进度计划，并按照计划执行。
5.3 工期延误的责任与处理：乙方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。
5.4 提前竣工的奖励与补偿：如乙方提前完成工程，甲方将按照约定给予奖励。
第六章：质量与安全
6.1 工程质量的要求与标准：乙方应按照技术文件和合同约定进行施工，保证工程质量。
6.2 质量管理措施与制度：乙方应建立健全质量管理体系，确保施工质量。
6.3 安全事故的处理程序：如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关规定处理。
6.4 质量问题的修复与责任：乙方对分包工程的质量问题负责修复，并承担相应责任。
第八章：协调与配合
8.1 双方的沟通与协调：甲方、乙方应保持密切沟通，共同解决施工过程中的问题。
8.2 变更与调整的处理：如因设计变更等原因需要调整，双方应协商解决。
8.3 工程资料的共享与保密：乙方应向甲方提供施工资料，并保证资料的保密性。
8.4 现场管理与合作：乙方应遵守甲方的现场管理制度，共同维护施工现场的秩序。
第九章：违约责任
9.1 分包方的违约行为：乙方如违反合同约定，应承担相应的违约责任。
9.2 总包方的违约行为：甲方如违反合同约定，应承担相应的违约责任。
9.3 违约责任的认定与处理：违约责任的认定和处理按照合同约定和国家相关法律法规执行。
9.4 违约赔偿的计算与支付：违约方应按照合同约定赔偿对方因此造成的损失。
第十章：争议解决
10.1 争议的解决方式：双方发生争议时，可先协商解决；协商不成的可以向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
10.2 仲裁地点与机构：双方约定在北京市仲裁委员会进行仲裁。
10.3 诉讼地点与法院：如双方选择诉讼，应向中华人民共和国北京市人民法院提起诉讼。
10.4 保密条款：双方应对合同履行过程中的商业秘密和保密信息予以保密。
第十一章：解除与终止
11.1 合同解除的条件：如发生不可抗力等法定解除条件，双方可以解除合同。
11.2 合同终止的情形：合同终止的情形包括工程竣工、合同解除等。
11.3 解除与终止后的责任与义务：合同解除或终止后，双方应按照合同约定和法律法规处理后续事宜。
11.4 合同解除或终止的程序：合同解除或终止应按照双方约定的程序进行。
第十二章：一般条款
12.1 不可抗力：不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等，导致合同无法履行或变得不经济。
12.2 合同的转让：未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。
12.3 分包方的资质与条件：乙方应具备相应的施工资质和条件，否则甲方有权解除合同。
12.4 合同的修改与补充：合同的修改和补充应由双方协商一致，并形成书面文件。
第十三章：附则
13.1 合同的生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。
13.2 合同的有效期限：本合同的有效期限为合同约定的工程竣工日期。
13.3 合同的副本与正本：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
13.4 合同的送达与接受：合同的送达和接受按照双方约定的方式进行。
第十四章：附件
14.1 附件清单：详见附件。
14.2 相关图纸与技术文件：详见附件。
14.3 分包工程量清单：详见附件。
14.4 其他重要文件：详见附件。
合同编号：2025001
甲方（总包方）：____________
乙方（分包方）：____________
签订日期：2025年1月1日
多方为主导时的，附件条款及说明
附件一：工程量清单及其说明
1.1 工程量清单：本合同附件一详细列出了分包工程的所有工作内容及其工程量，包括但不限于木结构制作、安装、维修等工作。乙方应按照清单约定的数量和质量要求完成工作。
1.2 工程量清单的调整：如因设计变更、工程量增减等原因导致清单需要调整，双方应协商一致，并以书面形式确认。
附件二：技术文件及其说明
2.1 技术文件：本合同附件二包括了工程施工所需的所有技术文件，如设计图纸、施工方案、工艺流程等。乙方应仔细研究并按照技术文件的要求进行施工。
2.2 技术文件的修改与补充：如在施工过程中发现技术文件存在问题或需要修改，双方应及时沟通，并以书面形式补充或修改技术文件。
附件三：施工进度计划及其说明
3.1 施工进度计划：本合同附件三详细列出了工程施工的进度计划，包括各个阶段的开始和结束时间。乙方应严格按照进度计划进行施工，确保工程按时完成。
3.2 施工进度的调整：如因设计变更、工程量增减等原因导致进度计划需要调整，双方应协商一致，并以书面形式确认。
附件四：工程质量保证及其说明
4.1 工程质量保证：乙方应保证分包工程的质量和安全，符合国家相关法律法规和甲方的要求。如发生质量问题，乙方应负责修复，并承担相应责任。
4.2 工程质量的检测：甲方有权对施工过程和工程质量进行检测，如发现不符合要求的情况，乙方应立即整改。
附件五：违约责任及其说明
5.1 违约责任：如乙方违反合同约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于违约金、赔偿损失等。如甲方违反合同约定，乙方有权要求甲方承担违约责任。
5.2 违约赔偿的计算与支付：违约方应按照合同约定赔偿对方因此造成的损失。
附件六：争议解决及其说明
6.1 争议的解决方式：双方发生争议时，应协商解决；协商不成的，可以向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
6.2 仲裁地点与机构：双方约定在北京市仲裁委员会进行仲裁。
6.3 诉讼地点与法院：如双方选择诉讼，应向中华人民共和国北京市人民法院提起诉讼。
附件七：保密条款及其说明
7.1 保密条款：双方应对合同履行过程中的商业秘密和保密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
附件八：合同的修改与补充及其说明
8.1 合同的修改与补充：如因不可抗力等特殊情况导致合同需要修改或补充，双方应协商一致，并以书面形式确认。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程量清单
2. 技术文件
3. 施工进度计划
4. 工程质量保证
5. 违约责任
6. 争议解决
7. 保密条款
8. 合同的修改与补充
二、违约行为及认定：
1. 乙方违反合同约定，如施工质量不达标、工期延误等。
2. 甲方违反合同约定，如未按约定支付工程款、提供施工条件等。
3. 双方约定违约行为的认定标准及处理流程。
三、法律名词及解释：
1. 不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
2. 违约金指一方未履行合同约定的义务，应支付给对方的赔偿金。
3. 赔偿损失：指因违约行为导致的实际损失，包括直接损失和间接损失。
4. 仲裁：指双方约定在仲裁机构解决争议的方式。
5. 诉讼：指双方约定在法院解决争议的方式。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程量清单与实际施工不符：双方应及时沟通，协商调整工程量清单。
2. 技术文件不完整或存在错误：双方应及时补充或修正技术文件，确保施工顺利进行。
3. 施工进度计划调整：双方应协商一致，必要时调整施工进度计划。
4. 工程质量问题：乙方应负责修复，并承担相应责任。
5. 违约行为发生：双方应按照合同约定处理违约行为。
6. 争议发生：双方应协商解决，协商不成的，可选择仲裁或诉讼。
五、所有应用场景：
1. 适用于甲方为主导的总包工程分包。
2. 适用于乙方为主导的分包工程施工。
3. 适用于双方有第三方中介参与的情况。
4. 适用于各类建筑工程的木工班组分包。
5. 适用于国内施工项目，遵循中国法律法规。