工程施工合同书垫资规定(2025版).docx

编号：__________

工程施工合同书垫资规定(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

工程施工合同书垫资规定(2025版)
合同目录
第一章：合同总则
1.1 合同定义
1.2 合同双方的权益和义务
1.3 合同的生效和终止
第二章：工程施工内容
2.1 工程概述
2.2 工程量清单
2.3 工程施工标准和要求
第三章：工程垫资规定
3.1 垫资范围
3.2 垫资方式
3.3 垫资金额和期限
3.4 垫资的还款方式
第四章：工程进度与付款
4.1 工程进度计划
4.2 付款条件
4.3 付款比例和时间
4.4 工程进度款的支付方式
第五章：工程质量与验收
5.1 工程质量标准
5.2 验收程序和时间
5.3 质量问题的处理
第六章：工期延误
6.1 工期延误的原因
6.2 工期延误的处理方式
第七章：合同的变更和解除
7.1 合同变更的条件
7.2 合同解除的条件
第八章：违约责任
8.1 违约行为的界定
8.2 违约责任的具体规定
第九章：争议解决
9.1 争议解决的途径
9.2 仲裁或诉讼的适用
第十章：合同的适用法律
10.1 合同适用的法律
10.2 法律变更对合同的影响
第十一章：其他条款
11.1 合同的保密条款
11.2 合同的转让
第十二章：附件
12.1 工程设计图纸
12.2 工程量清单
12.3 相关资质证明文件
第十三章：合同的签署
13.1 签署的时间和地点
13.2 签署人的授权
第十四章：附则
14.1 合同的解释权
14.2 合同的修订历史
合同编号：工程施工合同书垫资规定(2025版)
第一章：合同总则
1.1 合同定义
本合同是指甲乙双方就工程施工内容、垫资规定、工程进度与付款、工程质量与验收、工期延误、合同的变更和解除、违约责任、争议解决、合同的适用法律、其他条款等事项达成的一致协议。
1.2 合同双方的权益和义务
甲乙双方应严格履行合同约定的权益和义务，包括但不限于按照合同约定完成工程施工、按时支付款项、保证工程质量等。
1.3 合同的生效和终止
本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程验收合格并支付完毕所有款项之日终止。
第二章：工程施工内容
2.1 工程概述
工程概述应包括工程名称、工程地点、工程规模、工程内容等。
2.2 工程量清单
甲乙双方应按照工程量清单约定的项目和数量进行工程施工。
2.3 工程施工标准和要求
工程施工应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定的标准和要求。
第三章：工程垫资规定
3.1 垫资范围
垫资范围包括工程施工所需的材料、设备、人工等费用。
3.2 垫资方式
垫资方式可以包括预付款、进度款等。
3.3 垫资金额和期限
垫资金额和期限由甲乙双方根据工程实际情况在合同中约定。
3.4 垫资的还款方式
垫资的还款方式可以包括定期还款、工程进度款抵扣等方式。
第四章：工程进度与付款
4.1 工程进度计划
甲乙双方应共同制定工程进度计划，并按照计划进行工程施工和付款。
4.2 付款条件
付款条件包括但不限于工程进度达到约定比例、工程质量合格等。
4.3 付款比例和时间
付款比例和时间由甲乙双方在合同中约定。
4.4 工程进度款的支付方式
工程进度款的支付方式可以包括银行转账、支票等。
第五章：工程质量与验收
5.1 工程质量标准
工程施工应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定的质量标准。
5.2 验收程序和时间
验收程序和时间由甲乙双方在合同中约定。
5.3 质量问题的处理
对于质量问题，甲乙双方应按照合同约定及时进行处理。
第八章：违约责任
8.1 违约行为的界定
违约行为包括但不限于未按约定完成工程施工、未按时支付款项、工程质量不合格等。
8.2 违约责任的具体规定
违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担额外费用等。
第九章：争议解决
9.1 争议解决的途径
甲乙双方应通过友好协商解决合同争议，协商不成的，可以依法选择仲裁或诉讼解决。
9.2 仲裁或诉讼的适用
仲裁或诉讼应在中国境内进行，适用中国法律。
第十章：合同的适用法律
10.1 合同适用的法律
本合同适用中华人民共和国法律。
10.2 法律变更对合同的影响
如法律变更对合同有影响，甲乙双方应共同协商调整合同相关条款。
第十一章：其他条款
11.1 合同的保密条款
甲乙双方应对合同内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。
11.2 合同的转让
未经对方同意，甲乙双方不得将合同转让给第三方。
第十二章：附件
12.1 工程设计图纸
附件中应包含工程设计图纸，作为合同的一部分。
12.2 工程量清单
附件中应包含工程量清单，作为合同的一部分。
12.3 相关资质证明文件
甲乙双方应提供相关资质证明文件，以证明其具备履行合同的能力。
第十三章：合同的签署
13.1 签署的时间和地点
本合同于____年__月__日在中国____（地点）签署。
13.2 签署人的授权
甲乙双方授权代表____（姓名）代表本公司签署本合同。
第十四章：附则
14.1 合同的解释权
本合同的解释权归甲乙双方共同所有。
14.2 合同的修订历史
本合同自签署之日起生效，如有修订，修订内容应以书面形式附加于本合同。
甲方（签字）：_____________
乙方（签字）：_______________________
日期：____年__月__日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 甲方指定材料供应商
甲方有权指定工程施工所需材料供应商，乙方应按照甲方指定的供应商进行采购。如乙方认为甲方指定的供应商不符合质量要求，乙方有权提出异议，甲方应在收到异议后__个工作日内予以答复。
2. 甲方监督工程进度
甲方有权对工程施工进度进行监督，以确保工程按期完成。甲方有权要求乙方定期报告工程进度，并在必要时对工程施工进行现场检查。
3. 甲方变更工程内容
甲方有权根据工程需要变更工程内容。如甲方提出变更，乙方应按照甲方的要求进行调整，并按照合同约定的价格和时间进行报价和付款。
4. 甲方提前终止合同
如甲方因特殊原因需要提前终止合同，甲方应向乙方支付提前终止合同的违约金，违约金金额为合同总金额的__%。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 乙方保证工程质量
乙方应对工程施工质量承担责任，确保工程质量符合合同约定的标准。如工程质量不符合标准，乙方应负责修复并承担由此产生的费用。
2. 乙方不得转包
乙方不得将合同项下的任何权利和义务转包给第三方。如乙方违反此规定，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金金额为合同总金额的__%。
3 乙方垫资限制
乙方同意在合同约定的范围内进行垫资。如乙方超出约定范围进行垫资，甲方不负有偿还义务。
4. 乙方保密义务
乙方应对合同内容和甲方的商业秘密予以保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。如乙方违反保密义务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金金额为泄露信息所造成损失的__%。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
1. 第三方中介的职责
第三方中介应负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的问题。第三方中介应及时向甲乙双方报告工程进度和付款情况。
2. 第三方中介的费用
第三方中介的协调费用由甲方承担。如因第三方中介的原因导致合同履行出现问题，第三方中介应承担相应的责任。
3. 第三方中介的解除合同
甲乙双方均有权书面通知第三方中介解除合同。解除合同后，第三方中介应立即停止履行中介职责，并退还已收取的费用。
4. 第三方中介的保密义务
第三方中介应对合同内容和甲乙双方的商业秘密予以保密，未经甲乙双方同意不得泄露给第三方。如第三方中介违反保密义务，甲乙双方有权要求第三方中介支付违约金，违约金金额为泄露信息所造成损失的__%。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计图纸
2. 工程量清单
3. 相关资质证明文件
4. 甲乙双方签署的保密协议
5. 甲乙双方签署的转包禁止协议
6. 第三方中介的服务协议
7. 工程进度报告
8. 付款凭证
9. 工程质量验收报告
10. 材料供应商资质证明文件
二、违约行为及认定：
1. 甲方未按约定时间支付款项，或支付款项不符合合同约定。
2. 乙方未按约定完成工程施工，或工程质量不符合合同约定。
3. 乙方未经甲方同意转包合同权利义务。
4. 乙方未按约定进行垫资或超出约定范围进行垫资。
5. 第三方中介未按约定履行协调职责，导致合同履行出现问题。
6. 第三方中介泄露甲乙双方的商业秘密。
三、法律名词及解释：
1. 工程施工：指按照工程设计图纸和工程量清单所进行的建筑活动。
2. 垫资：指乙方在合同约定的范围内，为保证工程施工的顺利进行，提前支付甲方应支付的费用。
3. 违约金：指一方违反合同约定，应向另一方支付的赔偿金。
4. 仲裁：指合同双方协商一致，选择仲裁机构解决合同争议的方式。
5. 诉讼：指合同双方通过法院解决合同争议的方式。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程施工进度延误：协商确定合理的工程进度计划，并采取措施加快施工进度。
2. 工程质量问题：及时修复不合格工程，并承担修复费用。
3. 付款争议：查阅合同条款，核实付款条件，必要时通过法律途径解决。
4. 垫资争议：明确垫资金额和期限，协商解决垫资还款问题。
5. 合同争议：通过友好协商解决，协商不成的，选择仲裁或诉讼解决。
五、所有应用场景：
1. 甲乙双方均为具有独立法人资格的企业或组织。
2. 工程垫资规定适用于所有工程施工项目。
3. 第三方中介适用于甲乙双方选择中介协调合同履行的情况。
4. 工程进度与付款适用于工程施工过程中的进度报告和付款安排。
5. 工程质量与验收适用于工程施工完成后的质量检查和验收程序。
6. 工期延误适用于工程施工过程中出现的原因导致工期延长。
7. 合同的变更和解除适用于合同履行过程中双方协商一致变更或解除合同的情况。
8. 违约责任适用于一方违反合同约定，需承担违约责任的情况。
9. 争议解决适用于合同履行过程中双方发生争议需要解决的情况。