2025版建设工程施工保证合同书.docx

编号：__________

2025版建设工程施工保证合同书

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版建设工程施工保证合同书
合同目录
第一章：定义与解释
1.1 合同相关术语
1.2 合同的组成文件
1.3 合同的生效条件
第二章：合同双方
2.1 承包人信息
2.2 发包人信息
2.3 双方的权利和义务
第三章：工程概况
3.1 工程名称
3.2 工程地点
3.3 工程规模
3.4 工程预算
第四章：施工保证内容
4.1 工程质量保证
4.2 工程进度保证
4.3 工程安全保证
4.4 材料和设备保证
第五章：保证期间
5.1 保证的开始时间
5.2 保证的结束时间
5.3 保证期间的延长条件
第六章：保证金额和支付方式
6.1 保证金额的确定
6.2 保证金的支付方式
6.3 保证金的退还条件
第七章：违约责任
7.1 承包人的违约行为
7.2 发包人的违约行为
7.3 违约责任的处理方式
第八章：合同的变更和解除
8.1 合同变更的条件
8.2 合同解除的条件
8.3 合同变更和解除的法律后果
第九章：争议解决
9.1 争议的解决方式
9.2 仲裁或诉讼的地点和法院
9.3 仲裁或诉讼的适用法律
第十章：合同的生效、终止和解除
10.1 合同的生效条件
10.2 合同的终止条件
10.3 合同的解除条件
第十一章：合同的保密条款
11.1 保密信息的定义
11.2 保密信息的保护期限
11.3 保密信息的泄露后果
第十二章：合同的转让
12.1 合同转让的条件
12.2 合同转让的通知义务
12.3 转让合同的效力
第十三章：不可抗力
13.1 不可抗力的定义
13.2 不可抗力的后果
13.3 不可抗力的认定和证明
第十四章：其他条款
14.1 合同的适用法律
14.2 合同的争议解决方式
14.3 合同的附件和补充协议
合同编号_________
第一章：定义与解释
1.1 合同相关术语
1.1.1 承包人：指承担工程建设的单位或个人。
1.1.2 发包人：指委托承包人进行工程建设的单位或个人。
1.1.3 施工保证：指承包人对工程质量、进度、安全等方面的承诺和保证。
1.2 合同的组成文件
1.2.1 本合同协议书
1.2.2 合同附件一：工程概况
1.2.3 合同附件二：施工保证内容
1.2.4 合同附件三：保证期间
1.2.5 合同附件四：保证金额和支付方式
1.2.6 合同附件五：违约责任
1.2.7 合同附件六：合同的变更和解除
1.2.8 合同附件七：争议解决
1.2.9 合同附件八：合同的生效、终止和解除
1.2.10 合同附件九：合同的保密条款
1.2.11 合同附件十：合同的转让
1.2.12 合同附件十一：不可抗力
1.2.13 合同附件十二：其他条款
1.3 合同的生效条件
1.3.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
1.3.2 合同的生效以合同双方履行完毕合同所需全部手续为前提。
第二章：合同双方
2.1 承包人信息
2.1.1 名称：__
2.1.2 地址：____________________
2.1.3 法定代表人：____________________
2.1.4 联系人：____________________
2.1.5 联系方式：____________________
2.2 发包人信息
2.2.1 名称：____________________
2.2.2 地址：____________________
2.2.3 法定代表人：____________________
2.2.4 联系人：_
2.2.5 联系方式：____________________
2.3 双方的权利和义务
2.3.1 承包人的权利和义务
2.3.2 发包人的权利和义务
第三章：工程概况
3.1 工程名称：____________________
3.2 工程地点：____________________
3.3 工程规模：____________________
3.4 工程预算：____________________
第四章：施工保证内容
4.1 工程质量保证
4.1.1 承包人承诺按照合同约定的质量标准完成工程建设。
4.1.2 承包人应承担因质量问题导致的修复、返工等费用。
4.2 工程进度保证
4.2.1 承包人承诺按照合同约定的工期完成工程建设。
4.2.2 承包人应承担因进度延误导致的违约责任。
4.3 工程安全保证
4.3.1 承包人应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准进行施工。
4.3.2 承包人应承担因安全事故导致的损失赔偿责任。
4.4 材料和设备保证
4.4.1 承包人应按照合同约定的标准提供材料和设备。
4.4.2 承包人应承担因材料和设备问题导致的损失赔偿责任。
第五章：保证期间
5.1 保证的开始时间：____________________
5.2 保证的结束时间：____________________
5.3 保证期间的延长条件：____________________
第六章：保证金额和支付方式
6.1 保证金额的确定：____________________
6.2 保证金的支付方式：____________________
6.3 保证金的退还条件：____________________
第八章：合同的变更和解除
8.1 合同变更的条件
8.1.1 合同变更需双方协商一致。
8.1.2 合同变更应当书面签署，并注明变更日期。
8.2 合同解除的条件
8.2.1 合同解除需双方协商一致。
8.2.2 合同解除应当书面签署，并注明解除日期。
8.3 合同变更和解除的法律后果
8.3.1 合同变更或解除后，未履行的部分终止履行。
8.3.2 合同变更或解除不影响双方的权利和义务。
第九章：争议解决
9.1 争议的解决方式
9.1.1 双方应通过友好协商解决合同争议。
9.1.2 如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
9.2 仲裁或诉讼的地点和法院
9.2.1 仲裁或诉讼应当在中国进行。
9.2.2 具体的仲裁机构或法院由双方协商确定。
9.3 仲裁或诉讼的适用法律
9.3.1 仲裁或诉讼适用中国的法律。
第十章：合同的生效、终止和解除
10.1 合同的生效条件
10.1.1 合同自双方签字盖章之日起生效。
10.1.2 合同的生效以合同双方履行完毕合同所需全部手续为前提。
10.2 合同的终止条件
10.2.1 合同终止的条件按照合同约定的条款执行。
10.2.2 合同终止后，双方的权利和义务终止。
10.3 合同的解除条件
10.3.1 合同解除的条件按照合同约定的条款执行。
10.3.2 合同解除后，未履行的部分终止履行。
第十一章：合同的保密条款
11.1 保密信息的定义
11.1.1 保密信息指合同双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等信息。
11.1.2 保密信息还包括合同内容以及与合同有关的所有文件和资料。
11.2 保密信息的保护期限
11.2.1 保密信息的保护期限自合同签字之日起算，至合同终止或解除之日起两年内有效。
11.3 保密信息的泄露后果
11.3.1 如一方泄露保密信息，泄露方应承担相应的法律责任。
第十二章：合同的转让
12.1 合同转让的条件
12.1.1 合同转让需双方协商一致。
12.1.2 合同转让应当书面签署，并注明转让日期。
12.2 合同转让的通知义务
12.2.1 合同一方如拟转让合同权利或义务，应提前书面通知对方。
12.3 转让合同的效力
12.3.1 转让合同经对方同意后生效，原合同的权利义务由转让方和受让方共同承担。
第十三章：不可抗力
13.1 不可抗力的定义
13.1.1 不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
13.1.2 不可抗力包括但不限于自然灾害、社会事件等。
13.2 不可抗力的后果
13.2.1 因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。
13.3 不可抗力的认定和证明
13.3.1 声称不可抗力的一方应提供相关证明文件。
13.3.2 不可抗力的认定和证明按照合同约定的条款执行。
第十四章：其他条款
14.1 合同的适用法律
14.1.1 合同适用中国的法律。
14.1.2 涉及国际条款的，按照国际惯例和相关国际法律执行。
14.2 合同的争议解决方式
14.2.1 双方应通过友好协商解决合同争议。
14.2.2 如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
14.3 合同的附件和补充协议
14.3.1 合同附件是合同的组成部分，具有同等法律效力。
14.3.2 补充协议应书面签署，并注明签署日期，视为合同的组成部分。
多方为主导时的，附件条款及说明
附加条款一：甲方为主导时的特殊条款
1.1 甲方变更权
1.1.1 甲方有权根据工程实际情况，对工程设计、施工方案等进行变更。
1.1.2 甲方行使变更权时，应提前书面通知乙方，并说明变更的理由和范围。
1.2 甲方延期权
1.2.1 甲方因特殊情况需要延长工程工期时，有权书面通知乙方。
1.2.2 甲方延期权行使的条件和期限按照合同约定的条款执行。
1.3 甲方验收权
1.3.1 甲方对工程质量、进度、安全等方面的验收权。
1.3.2 甲方有权要求乙方进行工程质量保修，并按照合同约定承担保修费用。
附加条款二：乙方为主导时的特殊条款
2.1 乙方技术支持
2.1.1 乙方应提供与工程相适应的技术支持和服务，确保工程顺利进行。
2.1.2 乙方技术支持包括但不限于施工方案、技术交底、现场指导等。
2.2 乙方材料和设备供应
2.2.1 乙方应按照合同约定的标准和质量供应材料和设备。
2.2.2 乙方应对供应的材料和设备进行质量检验，确保符合合同要求。
2.3 乙方工期保证
2.3.1 乙方应按照合同约定的工期完成工程建设。
2.3.2 乙方如因特殊情况需延长工期，应提前书面通知甲方，并说明延期的理由和范围。
附加条款三：第三方中介时的特殊条款
3.1 第三方中介的职责
3.1.1 第三方中介负责协调甲方、乙方之间的合同履行，确保合同顺利执行。
3.1.2 第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。
3.2 第三方中介的费用
3.2.1 第三方中介的费用由甲方、乙方共同承担。
3.2.2 第三方中介费用的计算和支付方式按照合同约定的条款执行。
3.3 第三方中介的解除
3.3.1 甲方、乙方均有权书面通知第三方中介解除中介服务。
3.3.2 第三方中介的解除条件和要求按照合同约定的条款执行。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 附件一：工程概况
2. 附件二：施工保证内容
3. 附件三：保证期间
4. 附件四：保证金额和支付方式
5. 附件五：违约责任
6. 附件六：合同的变更和解除
7. 附件七：争议解决
8. 附件八：合同的生效、终止和解除
9. 附件九：合同的保密条款
10. 附件十：合同的转让
11. 附件十一：不可抗力
12. 附件十二：其他条款
13. 附件十三：甲方为主导时的特殊条款
14. 附件十四：乙方为主导时的特殊条款
15. 附件十五：第三方中介时的特殊条款
二、违约行为及认定
1. 甲方违约行为
1.1 不履行合同约定的付款义务
1.2 不履行合同约定的验收义务
1.3 单方面变更合同内容
1.4 未按合同约定提供施工条件
2. 乙方违约行为
2.1 不按照合同约定的质量标准完成工程建设
2.2 未按照合同约定的工期完成工程建设
2.3 供应的材料和设备不符合合同要求
2.4 未提供合同约定的技术支持和服务
3. 第三方中介违约行为
3.1 未能公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题
3.2 未按照合同约定的服务内容和标准提供服务
3.3 未按照合同约定的费用承担方式收取费用
三、法律名词及解释：
1. 合同：双方或多方为实现一定目的，明确相互权利义务的协议。
2. 甲方：委托承包人进行工程建设的单位或个人。
3. 乙方：承担工程建设的单位或个人。
4. 第三方中介：协助甲方、乙方履行合同的公正、中立的第三方机构。
5. 施工保证：承包人对工程质量、进度、安全等方面的承诺和保证。
6. 违约行为：合同一方未履行合同约定的义务或履行不符合约定的行为。
7. 不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
8. 合同解除：合同双方同意终止合同关系的行为。
9. 争议解决：通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决合同争议的过程。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误
解决办法：协商调整工期，必要时签订补充协议。
2. 工程质量问题
解决办法：及时整改，必要时索赔损失。
3. 材料和设备供应不符合要求
解决办法：更换材料和设备，索赔损失。
4. 技术支持和服务不足
解决办法：补充技术支持和服务，索赔损失。
5. 合同争议
解决办法：友好协商解决，必要时提交仲裁或诉讼。
五、所有应用场景：
1. 适用于各类建设工程施工保证合同。
2. 适用于甲方为主导的工程建设项目。
3. 适用于乙方为主导的工程建设项目。
4. 适用于存在第三方中介协助履行合同的情况。
5. 适用于合同双方均为法人或其他组织的情况。
6. 适用于合同双方均为自然人的情况。
7. 适用于国内工程建设项目。
8. 适用于跨国工程建设项目。