2025广告工程分包合同书范本.docx

编号：__________

2025广告工程分包合同书范本

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025广告工程分包合同书范本
合同目录
第一章：总则
1.1 分包工程的范围与内容
1.2 分包工程的宗旨与目标
1.3 分包工程的参与方及其职责
1.4 分包工程的合同文件
第二章：分包工程的交付与验收
2.1 工程交付的时间和地点
2.2 工程验收的标准和程序
2.3 工程验收的参与方及其职责
2.4 工程验收的结果处理
第三章：分包工程的质量管理
3.1 工程质量的标准和要求
3.2 质量管理的责任和义务
3.3 质量检查和监督的程序
3.4 质量问题的处理
第四章：分包工程的进度管理
4.1 工程进度的计划和安排
4.2 进度管理的责任和义务
4.3 进度检查和监督的程序
4.4 进度问题的处理
第五章：分包工程的费用管理
5.1 工程费用的构成和计算
5.2 费用支付的程序和时间
5.3 费用调整的条件和程序
5.4 费用争议的处理
第六章：分包工程的安全管理
6.1 安全生产的要求和标准
6.2 安全管理的责任和义务
6.3 安全检查和监督的程序
6.4 安全事故的处理
第七章：分包工程的变更管理
7.1 工程变更的条件和程序
7.2 变更导致的费用和时间调整
7.3 变更管理的责任分配
7.4 变更争议的处理
第八章：分包工程的解除与终止
8.1 合同解除的条件和程序
8.2 合同终止的条件和程序
8.3 解除和终止后的责任处理
8.4 解除和终止的争议处理
第九章：违约责任
9.1 违约行为的认定
9.2 违约责任的形式和计算
9.3 违约责任的免除条件
9.4 违约争议的处理
第十章：争议解决
10.1 争议的解决方式
10.2 争议解决的程序和时间
10.3 争议解决的参与方及其职责
10.4 争议解决的结果执行
第十一章：合同的效力、修改和补充
11.1 合同的生效时间和条件
11.2 合同的修改和补充程序
11.3 合同的无效条件和处理
11.4 合同的解除和终止条件
第十二章：合同的解除与终止
12.1 合同解除的条件和程序
12.2 合同终止的条件和程序
12.3 解除和终止后的责任处理
12.4 解除和终止的争议处理
第十三章：违约责任
13.1 违约行为的认定
13.2 违约责任的形式和计算
13.3 违约责任的免除条件
13.4 违约争议的处理
第十四章：争议解决
14.1 争议的解决方式
14.2 争议解决的程序和时间
14.3 争议解决的参与方及其职责
14.4 争议解决的结果执行
合同编号_________
第一章：总则
1.1 分包工程的范围与内容
分包工程包括但不限于广告设计、制作、安装、拆除及相关技术服务。
1.2 分包工程的宗旨与目标
确保广告工程的质量和进度，满足甲方广告宣传需求，实现共赢发展。
1.3 分包工程的参与方及其职责
甲方：提供广告工程所需的资料、场地和支付分包价款。
乙方：负责分包工程的实施、管理和维护。
1.4 分包工程的合同文件
本合同、附件以及双方协商一致的其他文件。
第二章：分包工程的交付与验收
2.1 工程交付的时间和地点
工程交付时间为合同约定的日期，地点为甲方指定的地点。
2.2 工程验收的标准和程序
工程验收标准应符合国家相关法律法规和行业标准。验收程序包括初步验收和最终验收。
2.3 工程验收的参与方及其职责
甲方、乙方、第三方验收机构共同参与验收。甲方负责组织验收，乙方负责工程实施，第三方验收机构负责技术评估。
2.4 工程验收的结果处理
验收合格的工程，甲方应在约定的时间内支付尾款；验收不合格的工程，乙方应在约定的时间内整改并重新验收。
第三章：分包工程的质量管理
3.1 工程质量的标准和要求
工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。
3.2 质量管理的责任和义务
乙方对分包工程的质量负责，确保工程质量满足约定标准。
3.3 质量检查和监督的程序
甲方、乙方定期对工程质量进行检查和监督，发现问题及时整改。
3.4 质量问题的处理
质量问题指验收不合格或在使用过程中出现的质量问题。乙方应在接到通知后约定时间内解决，必要时甲方有权要求乙方拆除或重新施工。
第四章：分包工程的进度管理
4.1 工程进度的计划和安排
乙方根据合同约定的工期制定详细的施工计划，并报甲方备案。
4.2 进度管理的责任和义务
乙方负责分包工程的进度管理，确保工程按计划进行。
4.3 进度检查和监督的程序
甲方、乙方定期对工程进度进行检查和监督，确保工程按计划进行。
4.4 进度问题的处理
如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。
第五章：分包工程的费用管理
5.1 工程费用的构成和计算
工程费用包括材料费、人工费、设备费、管理费等，具体金额根据实际工程量计算。
5.2 费用支付的程序和时间
甲方根据乙方提交的工程进度报告和实际完成情况支付相应的工程款项。
5.3 费用调整的条件和程序
工程费用调整应经甲方同意，并按照双方约定的条件和程序进行。
5.4 费用争议的处理
费用争议通过双方协商解决，协商不成的，可依法向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第六章：分包工程的安全管理
6.1 安全生产的要求和标准
乙方应遵守国家安全生产法律法规，严格执行安全生产标准。
6.2 安全管理的责任和义务
乙方对分包工程的安全负责，确保工程施工过程中的安全。
6.3 安全检查和监督的程序
甲方、乙方定期对工程施工安全进行检查和监督，发现问题及时整改。
6.4 安全事故的处理
如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照双方约定的程序处理。
第八章：分包工程的变更管理
8.1 工程变更的条件和程序
工程变更需经甲方同意，并按照双方约定的条件和程序进行。
8.2 变更导致的费用和时间调整
变更导致的费用和时间调整按照双方约定的条件和程序进行。
8.3 变更管理的责任分配
乙方负责提出变更申请，甲方负责审批变更。
8.4 变更争议的处理
变更争议通过双方协商解决，协商不成的，可依法向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第九章：违约责任
9.1 违约行为的认定
违约行为包括不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的条件。
9.2 违约责任的形式和计算
违约责任的形式包括违约金、赔偿损失等，具体金额根据双方约定和实际损失计算。
9.3 违约责任的免除条件
不可抗力导致违约的，双方互不承担违约责任。
9.4 违约争议的处理
违约争议通过双方协商解决，协商不成的，可依法向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第十章：争议解决
10.1 争议的解决方式
争议可通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。
10.2 争议解决的程序和时间
争议解决程序和时间按照双方约定的条件和程序进行。
10.3 争议解决的参与方及其职责
争议解决的参与方包括甲方、乙方及第三方仲裁机构或法院。
10.4 争议解决的结果执行
争议解决结果生效后，双方应按照约定执行。
第十一章：合同的效力、修改和补充
11.1 合同的生效时间和条件
合同自双方签字盖章之日起生效。
11.2 合同的修改和补充程序
合同的修改和补充需经双方协商一致，并以书面形式进行。
11.3 合同的无效条件和处理
合同无效的情形按照相关法律法规处理。
11.4 合同的解除和终止条件
合同解除和终止的条件按照本合同第七章约定处理。
第十二章：合同的解除与终止
12.1 合同解除的条件和程序
合同解除的条件和程序按照本合同第七章约定处理。
12.2 合同终止的条件和程序
合同终止的条件和程序按照本合同第七章约定处理。
12.3 解除和终止后的责任处理
解除和终止后的责任处理按照本合同第七章约定处理。
12.4 解除和终止的争议处理
解除和终止的争议按照本合同第十章约定处理。
第十三章：违约责任
13.1 违约行为的认定
违约行为包括不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的条件。
13.2 违约责任的形式和计算
违约责任的形式包括违约金、赔偿损失等，具体金额根据双方约定和实际损失计算。
13.3 违约责任的免除条件
不可抗力导致违约的，双方互不承担违约责任。
13.4 违约争议的处理
违约争议通过双方协商解决，协商不成的，可依法向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第十四章：争议解决
14.1 争议的解决方式
争议可通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。
14.2 争议解决的程序和时间
争议解决程序和时间按照双方约定的条件和程序进行。
14.3 争议解决的参与方及其职责
争议解决的参与方包括甲方、乙方及第三方仲裁机构或法院。
14.4 争议解决的结果执行
争议解决结果生效后，双方应按照约定执行。
合同双方签字：
甲方（签字）：
乙方（签字）：
签订日期：____年____月____日
多方为主导时的，附件条款及说明
附件一：甲方为主导时的附加条款及说明
1.1 甲方变更工程内容的权利和条件
甲方在不违反国家法律法规和合同约定的前提下，享有对工程内容的变更权。变更申请应在合同执行过程中提出，并提前通知乙方。甲方应承担因变更导致的额外费用和工期延误。
1.2 甲方对工程质量的监督权
甲方有权对工程质量进行监督和检查，要求乙方按照合同约定的质量标准进行施工。乙方应积极配合甲方的检查，对甲方的合理意见进行整改。
1.3 甲方对工程进度的控制权
甲方有权对工程进度进行控制和调整，要求乙方按照合同约定的工期完成工程。乙方应按照甲方的要求，及时调整施工计划，确保工程进度符合甲方需求。
1.4 甲方对工程安全的监管权
甲方有权对工程施工安全进行监管，要求乙方遵守国家安全生产法律法规，严格执行安全生产标准。乙方应积极配合甲方的安全检查，对甲方的安全隐患要求进行整改。
附件二：乙方为主导时的附加条款及说明
21 乙方的质量保证义务
乙方应对分包工程的质量和合法性负责，确保工程满足合同约定的质量标准。如工程质量不符合标准，乙方应承担修复、重建或赔偿的责任。
2.2 乙方的工期保证义务
乙方应按照合同约定的工期完成工程。如乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，按照合同约定向甲方支付违约金或赔偿损失。
2.3 乙方的安全防护义务
乙方应采取适当的安全措施，防止因施工而导致的人员伤亡和财产损失。如发生安全事故，乙方应立即通知甲方，并承担相应的安全责任。
2.4 乙方的资料和信息披露义务
乙方应向甲方提供与工程相关的所有资料和信息，包括但不限于施工计划、进度报告、质量检查报告和安全评估报告等。
附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明
3.1 第三方中介的公正性保证
第三方中介在处理合同争议和监督工程过程中，应保持公正、中立的态度，不受任何一方的不当影响。
3.2 第三方中介的专业性要求
第三方中介应具备相应的专业资格和经验，能够熟练处理合同争议和工程监督的相关事宜。
3.3 第三方中介的独立性要求
第三方中介应独立于甲方和乙方，不受任何一方的控制和影响，以确保争议解决的客观性和公正性。
3.4 第三方中介的保密义务
第三方中介应对在处理合同争议和监督工程过程中获取的信息保密，不得向任何第三方泄露，除非有法律明确规定或合同约定。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计图纸和技术规范
2. 工程量清单和材料规格书
3. 施工组织设计和施工方案
4. 安全生产措施和应急预案
5. 质量检验标准和验收程序
6. 工程进度计划和关键节点时间表
7. 合同履行过程中产生的所有往来函件和沟通记录
二、违约行为及认定：
1. 不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的条件
2. 延迟履行合同义务，未在约定的期限内完成工程
3. 工程质量不符合合同约定的标准，未通过验收
4. 工程进度严重滞后，未按合同约定的时间节点完成工程
5. 未按合同约定提供施工材料或设备，导致工程停滞
6. 未经甲方同意，乙方擅自变更工程内容或减少工程量
7. 乙方未按照合同约定支付合同价款或相关费用
8. 乙方未按照合同约定履行安全防护义务，导致安全事故
三、法律名词及解释：
1. 分包工程：指甲方将合同约定的部分工程或工作内容发包给乙方实施的行为。
2. 合同违约：指合同一方或双方未履行合同约定的义务或履行义务不符合约定的条件。
3. 工程质量：指工程符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求的标准。
4. 工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。
5. 违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。
6. 安全事故：指在工程施工过程中发生的人员伤亡财产损失的事件。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程变更导致的额外费用和工期延误：双方协商确定变更后的费用和工期，并进行相应的合同修改。
2. 工程质量不符合标准：乙方进行整改，重新验收；如仍不符合，乙方应承担修复、重建或赔偿的责任。
3. 工程进度滞后：乙方加快施工速度，采取措施确保按计划进行；如无法按时完成，双方协商确定合理的延期时间。
4. 材料或设备供应不足：乙方及时通知甲方，寻找替代供应商；如导致工程停滞，乙方承担相应违约责任。
5. 乙方擅自变更工程内容或减少工程量：甲方要求乙方恢复原状或采取补救措施，并承担违约责任。
6. 乙方未支付合同价款或相关费用：甲方暂停工程，要求乙方支付相应款项；如乙方拒绝支付，甲方可依法追讨。
7. 乙方未履行安全防护义务导致安全事故：乙方承担安全事故的责任，向甲方赔偿损失。
五、所有应用场景：
1. 广告公司委托施工单位进行广告工程的安装和拆除。
2. 房地产开发商要求施工单位按照设计图纸进行建筑外立面广告的施工。
3. 品牌商在商场或门店安装临时广告设施，与施工单位签订分包合同。
4. 政府机构或公共设施管理部门发包广告工程，要求施工单位遵守相关法律法规。
5. 广告公司与其他服务提供商合作，共同完成广告工程的实施。
6. 施工单位在执行广告工程过程中，涉及第三方产权或利益的协调。