2025地下车库防水施工合同书范本.docx

编号：__________

2025地下车库防水施工合同书范本

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025地下车库防水施工合同书范本
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方名称及地址
1.2 乙方名称及地址
1.3 合同术语定义
第二章：工程概况
2.1 工程地点
2.2 工程规模
2.3 工程性质
2.4 工程预算
第三章：防水施工内容和要求
3.1 施工内容
3.2 施工标准和要求
3.3 施工材料要求

3.4 施工质量保证
第四章：合同价格及支付方式
4.1 合同总价
4.2 支付方式
4.3 进度付款
4.4 最终付款
第五章：工期及进度
5.1 开工日期
5.2 竣工日期
5.3 施工进度计划
5.4 延期违约责任
第六章：质量保证及验收
6.1 质量保证措施
6.2 验收标准和方法
6.3 验收程序
6.4 质量争议的处理
第七章：安全生产及环保措施
7.1 安全生产责任
7.2 安全防护措施
7.3 环保要求及措施
7.4 安全事故处理
第八章：合同的变更和解除
8.1 合同变更条件
8.2 合同变更程序
8.3 合同解除条件
8.4 合同解除程序
第九章：违约责任及赔偿
9.1 违约责任
9.2 赔偿计算方法
9.3 违约争议的处理
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁机构
10.3 诉讼管辖法院
第十一章：合同的生效、终止和解除
11.1 合同生效条件
11.2 合同终止条件
11.3 合同解除条件
第十二章：其他约定
12.1 保密条款
12.2 广告宣传
12.3 信息反馈
12.4 合作开发
第十三章：附件
13.1 施工图纸
13.2 技术说明
13.3 材料清单
13.4 其他相关文件
第十四章：合同的签署、修改和补充
14.1 合同签署

14.2 合同修改
14.3 合同补充
14.4 合同签署日期及地点
合同编号：2025地下车库防水施工合同书范本
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方名称及地址：
甲方全称：__________
地址：__________
联系电话：__________
联系人：__________
1.2 乙方名称及地址：
乙方全称：__________
地址：__________
联系电话：__________
联系人：__________
1.3 合同术语定义：
1.3.1 甲方：指合同第一条规定的一方。
1.3.2 乙方：指合同第二条规定的一方。
1.3.3 工程：指由甲方委托乙方施工的地下车库防水工程。
1.3.4 施工：指乙方根据合同约定进行的工程建造活动。
1.3.5 材料：指乙方在施工过程中使用的一切建筑材料。
1.3.6 合同：指本合同文件及其附件。
第二章：工程概况
2.1 工程地点：__________
2.2 工程规模：__________
2.3 工程性质：地下车库防水工程
2.4 工程预算：__________
第三章：防水施工内容和要求
3.1 施工内容：
乙方应按照合同约定的施工图纸和技术要求，完成地下车库防水施工。
3.2 施工标准和要求：
乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工，确保工程质量
3.3 施工材料要求：
乙方应使用符合国家标准的建筑材料，并提供材料合格证明。
3.4 施工质量保证：
乙方应对施工质量承担责任，确保工程在使用过程中不出现质量问题。
第四章：合同价格及支付方式
4.1 合同总价：__________
4.2 支付方式：银行转账
4.3 进度付款：按照工程进度的百分比支付。
4.4 最终付款：工程验收合格后支付。
第五章：工期及进度
5.1 开工日期：__________
5.2 竣工日期：__________
5.3 施工进度计划：乙方应按照甲方的要求，制定详细的施工进度计划，并报甲方批准。
5.4 延期违约责任：乙方如未按约定工期完成工程，应承担相应的违约责任。
第六章：质量保证及验收
6.1 质量保证措施：乙方应建立健全质量保证体系，加强工程质量的管理。
6.2 验收标准和方法：按照国家和行业的相关标准、规范进行验收。
6.3 验收程序：工程完成后，乙方应向甲方提供验收报告，甲方组织验收。
6.4 质量争议的处理：双方可协商解决，如协商不成，可按合同约定的争议解决方式处理。
第八章：合同的变更和解除
8.1 合同变更条件：
合同履行过程中，如遇不可抗力等因素，需要变更合同的，经双方协商一致，可以变更合同。
8.2 合同变更程序：
合同变更应书面签订变更协议，并经双方盖章生效。
8.3 合同解除条件：
合同履行过程中，如遇不可抗力等因素，导致合同无法继续履行的，双方均可提出解除合同。
8.4 合同解除程序：
合同解除应书面签订解除协议，并经双方盖章生效。
第九章：违约责任及赔偿
9.1 违约责任：
乙方如未按约定完成工程，应承担相应的违约责任。
9.2 赔偿计算方法：
违约赔偿金额可根据甲方实际损失和合同金额计算。
9.3 违约争议的处理：
双方可协商解决，如协商不成，可按合同约定的争议解决方式处理。
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式：
双方同意采用仲裁方式解决合同争议。
10.2 仲裁机构：
双方约定向__________仲裁委员会申请仲裁
10.3 诉讼管辖法院：
如仲裁不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十一章：合同的生效、终止和解除
11.1 合同生效条件：
本合同自双方签字盖章之日起生效。
11.2 合同终止条件：
工程验收合格，乙方完成合同约定的全部义务，合同自然终止。
11.3 合同解除条件：
合同履行过程中，双方均可提出解除合同。
第十二章：其他约定
12.1 保密条款：
双方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密。
12.2 广告宣传：
未经对方同意，乙方不得以本合同工程为宣传内容。
12.3 信息反馈：
乙方应定期向甲方反馈工程进度和质量情况。
12.4 合作开发：
双方同意在合同履行过程中，探索其他合作机会。
第十三章：附件
13.1 施工图纸：
附件一：施工图纸（全套）
13.2 技术说明：
附件二：技术说明（全套）
13.3 材料清单：
附件三：材料清单（全套）
13.4 其他相关文件：
附件四：其他相关文件（如施工许可证等）
第十四章：合同的签署、修改和补充
14.1 合同签署：
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
14.2 合同修改：
合同履行过程中，如需修改，应经双方协商一致，并书面签订修改协议。
14.3 合同补充：
如需补充合同内容，应经双方协商一致，并书面签订补充协议。
14.4 合同签署日期及地点：
签署日期：____年____月____日
签署地点：__________
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：
1.1 甲方指定材料供应商：
甲方有权指定乙方使用的材料供应商，乙方应按照甲方提供的供应商名单进行采购。
1.2 甲方监督权：
甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量符合甲方要求。
1.3 甲方变更权：
甲方在不影响工程质量和工期的前提下，有权对工程进行变更，乙方应按照甲方的变更要求进行调整。
1.4 甲方终止权：
如乙方严重违约或工程质量不符合约定，甲方有权终止合同，并要求乙方承担违约责任。
1.5 甲方索赔权：
如乙方施工过程中出现质量问题，导致甲方损失的，甲方有权向乙方提出索赔。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：
2.1 乙方质量承诺：
乙方承诺按照合同约定和国家标准进行施工，确保工程质量。
2.2 乙方工期承诺：
乙方承诺按照合同约定的工期完成工程，如逾期完工，应承担相应的违约责任。
2.3 乙方保密义务：
乙方应对甲方提供的技术资料和商业秘密予以保密，不得泄露给第三方。
2.4 乙方安全生产义务：
乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，做好施工现场的安全生产管理工作。
2.5 乙方索赔权：
如甲方未按约定支付工程款项，乙方有权向甲方提出索赔。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：
3.1 第三方中介职责：
第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的问题。
3.2 第三方中介费用：
第三方中介的费用由甲乙双方协商承担，并在合同中明确。
3.3 第三方中介违约责任：
如第三方中介未能履行协调职责，导致合同履行出现问题，第三方中介应承担相应的违约责任。
3.4 第三方中介保密义务：
第三方中介应对甲乙双方的技术资料和商业秘密予以保密，不得泄露给第三方。
3.5 第三方中介的权利限制：
第三方中介仅负责协调和协助，不具有改变合同内容的权利，也不得干预甲乙双方的正常经营活动。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 施工图纸（全套）
2. 技术说明（全套）
3. 材料清单（全套）
4. 相关资质证明文件
5. 施工许可证
6. 安全生产责任保险证书
7. 乙方施工队伍人员名单及资质证明
8. 乙方施工计划及进度表
9. 合同变更协议
10. 合同解除协议
11. 仲裁协议
12. 保密协议
13. 广告宣传协议
14. 信息反馈及合作开发协议
二、违约行为及认定：
1. 乙方未按约定时间和质量完成工程，构成违约。
2. 乙方使用非指定材料供应商提供的材料，构成违约。
3. 乙方未按国家标准和甲方要求进行施工，构成违约。
4. 乙方未按约定时间支付进度款项，构成违约。
5. 乙方擅自变更合同内容，未经甲方同意，构成违约。
6. 乙方未履行保密义务，泄露甲方商业秘密，构成违约。
7. 乙方未按约定履行安全生产义务，造成安全事故，构成违约。
三、法律名词及解释：
1. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
2. 违约责任：指合同一方未履行合同约定的义务，应承担的法律责任。
3. 仲裁：指合同双方约定将合同争议提交仲裁机构进行审理的一种争议解决方式。
4. 诉讼：指合同双方将争议提交法院进行审理的一种争议解决方式。
5. 保密义务：指合同一方对合同内容及履行过程中的商业秘密予以保密的义务。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：乙方应采取措施加快进度，如有需要，甲方应提供必要的协助。
2. 材料质量问题：乙方应更换合格材料，并向甲方说明情况。
3. 安全事故：乙方应立即报告甲方，并采取措施防止事故扩大，甲方应协助处理。
4. 付款争议：双方应核对合同条款，如有争议，可通过协商或仲裁解决。
5. 合同变更：双方应签署变更协议，并按变更后的内容履行合同。
五、所有应用场景：
1. 甲方为房地产开发商，乙方为专业防水施工公司。
2. 工程位于地下车库，施工面积较大，涉及多种防水材料和工艺。
3. 乙方需要按照甲方要求，完成防水施工，并保证工程质量。
4. 合同双方通过第三方中介进行沟通协调，确保合同顺利履行。
5. 合同履行过程中，可能遇到工程进度、材料质量、安全事故等问题，需按合同约定和法律规定解决。