劳务承包分包合同书范本2025年通用.docx

编号：__________

劳务承包分包合同书范本2025年通用

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

劳务承包分包合同书范本2025年通用
合同目录
第一章：总则
1.1 定义与解释
1.2 适用法律
1.3 合同文件的优先顺序
1.4 承包方的义务
1.5 分包方的义务
第二章：工作范围与内容
2.1 工作范围概述
2.2 分包工作内容
2.3 分包工作量
2.4 工作进度安排
第三章：合同价格与支付
3.1 合同价格
3.2 价格调整机制
3.3 支付方式与支付时间
3.4 发票与税务
第四章：工期与进度
4.1 合同工期
4.2 关键节点与进度要求
4.3 工期延误的处理
4.4 提前完成工期的奖励
第五章：质量与标准
5.1 工程质量标准
5.2 质量控制与检查
5.3 质量问题的处理
5.4 工程验收标准
第六章：安全与环保
6.1 安全生产要求
6.2 安全事故的处理
6.3 环保要求与措施
6.4 健康与福利
第七章：违约责任与赔偿
7.1 违约行为与责任
7.2 赔偿金额的计算
7.3 违约赔偿的限制
7.4 合同解除与违约金
第八章：争议解决
8.1 争议解决方式
8.2 仲裁机构与地点
8.3 仲裁裁决的执行
8.4 诉讼管辖法院
第九章：合同的变更与终止
9.1 合同变更的条件
9.2 合同变更的程序
9.3 合同终止的条件
9.4 合同终止后的义务与责任
第十章：保密条款
10.1 保密信息的定义与范围
10.2 保密义务与期限
10.3 保密违约的责任
10.4 信息共享的限制
第十一章：不可抗力
11.1 不可抗力的定义与范围
11.2 不可抗力的通知与证明
11.3 不可抗力对合同的影响
11.4 不可抗力后的义务与责任
第十二章：合同的转让与分包
12.1 分包的条件与程序

12.2 分包合同的变更与终止
12.3 转让的条件与程序
12.4 转让后的义务与责任
第十三章：附件与附录
13.1 附件清单
13.2 附录文件
13.3 附件与附录的修改与补充
13.4 附件与附录的法律效力
第十四章：其他条款
14.1 保险条款
14.2 知识产权保护
14.3 税法与关税
14.4 双方约定的其他条款
合同编号_________
第一章：总则
1.1 定义与解释
1.1.1 本合同是指甲方（劳务承包商）与乙方（分包商）之间，就甲方承包的某项工程，乙方承担其中部分工作内容，明确双方权利义务关系的协议。
1.1.2 本合同中的术语和定义，如无特殊说明，将在本合同的其他章节中定义。
1.2 适用法律
本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
1.3 合同文件的优先顺序
本合同的附件、附录和补充协议与本合同具有同等法律效力，如有冲突，以本合同附件、附录和补充协议为准。
1.4 承包方的义务
承包方应按照合同约定，完成分包工作，并保证分包工作的质量和安全。
1.5 分包方的义务
分包方应按照合同约定，完成分包工作，并保证分包工作的质量和安全。
第二章：工作范围与内容
2.1 工作范围概述
分包工作范围包括但不限于：施工图纸和工程量清单中规定的所有分部分项工程。
2.2 分包工作内容
分包方应完成包括但不限于：施工图纸和工程量清单中规定的所有分部分项工程的施工、验收和保修等工作。
2.3 分包工作量
分包工作量详见附件一：分包工作量清单。
2.4 工作进度安排
分包工作的开始时间为合同签订后十个工作日，预计结束时间为合同约定的工程竣工日期。具体进度安排详见附件二：工作进度计划。
第三章：合同价格与支付
3.1 合同价格
合同总金额为人民币【】元整（大写：【】元整），详见附件三：合同价格明细表。
3.2 价格调整机制
如遇市场行情变化，双方可协商调整合同价格。价格调整的具体事项详见附件四：价格调整协议。
3.3 支付方式与支付时间
甲方应按照合同约定的付款节点和金额，向乙方支付工程款项。具体支付方式与时间详见附件五：支付协议。
3.4 发票与税务
乙方应向甲方提供合法的税务发票。具体发票事宜详见附件六：发票协议。
第四章：工期与进度
4.1 合同工期
合同工期为【】天，自分包工作开始之日起算。
4.2 关键节点与进度要求
关键节点和进度要求详见附件七：关键节点与进度要求。
4.3 工期延误的处理
如乙方原因导致工期延误，应按照合同约定承担违约责任。具体事宜详见附件八：工期延误处理协议。
4.4 提前完成工期的奖励
如乙方提前完成工期，甲方应按照合同约定给予乙方奖励。具体事宜详见附件九：提前完成工期奖励协议。
第五章：质量与标准
5.1 工程质量标准
工程质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。
5.2 质量控制与检查
乙方应建立健全质量管理体系，接受甲方和监理单位的检查。具体质量控制与检查事宜详见附件十：质量控制与检查协议。
5.3 质量问题的处理
如出现质量问题，乙方应负责修复，并承担相应责任。具体事宜详见附件十一：质量问题处理协议。
5.4 工程验收标准
工程验收标准应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。具体事宜详见附件十二：工程验收标准。
第六章：安全与环保
6.1 安全生产要求
乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。
6.2 安全事故的处理
如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关法律法规和甲方要求处理。具体事宜详见附件十三：安全事故处理协议。
6.3 环保要求与措施
乙方应遵守国家环保法律法规，采取有效措施，防止环境污染。
6.4 健康与福利
乙方应关注施工人员健康，依法参加社会保险，保障施工人员福利。具体事宜详见附件十四：健康与福利协议。
第八章：争议解决
8.1 争议解决方式
双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
8.2 仲裁机构与地点
如双方约定仲裁解决争议，仲裁机构为【】，仲裁地点为【】。
8.3 仲裁裁决的执行
仲裁裁决生效后，双方均应按照裁决执行，不得再就同一争议事项提起诉讼或仲裁。
8.4 诉讼管辖法院
如双方未约定仲裁，则任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第九章：合同的变更与终止
9.1 合同变更的条件
合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。
9.2 合同变更的程序
合同变更协议应明确变更的内容、范围、时间和费用等事项。
9.3 合同终止的条件
合同终止条件如下：
1) 工程验收合格，乙方完成所有合同义务；
2) 双方协商一致解除合同；
3) 不可抗力导致合同无法履行；
4) 法律、法规规定的其他终止条件。
9.4 合同终止后的义务与责任
合同终止后，乙方应按照甲方要求，办理相关手续，确保工程顺利交付。
第十章：保密条款
10.1 保密信息的定义与范围
保密信息包括合同内容、技术秘密、商业秘密等双方约定的信息。
10.2 保密义务与期限
双方对保密信息承担保密义务，保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。
10.3 保密违约的责任
违约方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
10.4 信息共享的限制
未经对方同意，不得向第三方泄露保密信息。
第十一章：不可抗力
11.1 不可抗力的定义与范围
不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
11.2 不可抗力的通知与证明
发生不可抗力事件时，一方应立即通知对方，并尽可能提供相关证明文件。
11.3 不可抗力对合同的影响
不可抗力事件导致合同无法履行或造成损失的，双方应协商解决。
11.4 不可抗力后的义务与责任
不可抗力事件结束后，双方应尽快恢复合同履行。
第十二章：合同的转让与分包
12.1 分包的条件与程序
分包应符合国家法律法规和甲方要求，分包协议须经甲方同意。
12.2 分包合同的变更与终止
分包合同的变更与终止，应符合合同约定和法律规定。
12.3 转让的条件与程序
转让应符合国家法律法规，转让协议须经甲方同意。
12.4 转让后的义务与责任
转让后，新的承包方应继续履行原合同约定的义务。
第十三章：附件与附录
13.1 附件清单
附件清单详见附件十五。
13.2 附录文件
附录文件详见附录六。
13.3 附件与附录的修改与补充
附件与附录的修改与补充，应经双方协商一致，并签字盖章。
13.4 附件与附录的法律效力
附件与附录与本合同具有同等法律效力。
第十四章：其他条款
14.1 保险条款
乙方应按照甲方要求，为工程购买相关保险。
14.2 知识产权保护
双方应尊重对方知识产权，不得侵犯对方知识产权。
14.3 税法与关税
乙方应依法纳税，并承担相关关税责任。
14.4 双方约定的其他条款
双方在其他条款中约定的事项。
合同编号：_________
【甲方签字】
【乙方签字】
【日期】：____年__月__日
多方为主导时的，附件条款及说明
附加条款一：甲方为主导时的特别规定
1.1 甲方对乙方的监督和管理
甲方有权对乙方的工作进行监督和管理，确保乙方的施工质量和进度符合合同要求。甲方有权指派代表对施工现场进行定期检查，乙方应予以配合。
1.2 甲方对工程变更的权力
甲方对工程变更拥有最终决定权。如乙方提出变更请求，甲方有权根据实际情况决定是否同意变更，并有权调整合同价格和工期。
1.3 甲方对工程进度的控制
甲方有权根据项目进展情况，对乙方的施工进度进行调整和控制。如乙方未能按照约定的进度完成工作，甲方有权要求乙方支付违约金。
1.4 甲方对工程质量的控制
甲方有权对乙方的工程质量进行控制和验收。乙方应按照甲方的要求，提供相关质量证明文件，并接受甲方的质量检查。
附加条款二：乙方为主导时的特别规定
2.1 乙方的施工能力和资质
乙方应具备相应的施工能力和资质，以确保工程质量和进度。乙方应向甲方提供其资质证明和施工能力的相关资料。
2.2 乙方的工程管理和协调
乙方应负责工程的管理和协调工作，确保工程的顺利进行。乙方应建立完善的项目管理体系，并按照甲方的要求进行报告和沟通。
2.3 乙方的工程质量和安全
乙方应保证工程的质量和安全，遵守国家相关法律法规和行业标准。乙方应承担由于施工质量问题或安全事故产生的责任和费用。
2.4 乙方的工程进度和报告
乙方应按照约定的进度完成工程，并定期向甲方报告工程进展情况。如乙方未能按照约定的进度完成工作，乙方应承担违约责任。
附加条款三：第三方中介的特别规定
3.1 第三方中介的职责和义务
第三方中介应负责协调甲乙双方的关系，协助双方履行合同义务。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。
3.2 第三方中介的收费和支付
第三方中介的收费标准应在合同中明确约定。甲方和乙方应按照约定时间和方式支付第三方中介的费用。
3.3 第三方中介的保密义务
第三方中介应对合同双方的商业秘密和个人信息保密，不得泄露给任何第三方。违反保密义务的，第三方中介应承担违约责任。
3.4 第三方中介的退出机制
如第三方中介未能履行其职责或违反合同约定，甲方和乙方均有权要求第三方中介退出合同，并有权追究其违约责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表：

1. 分包工作量清单
2. 合同价格明细表
3. 价格调整协议
4. 支付协议
5. 质量控制与检查协议
6. 安全事故处理协议
7. 工期延误处理协议
8. 提前完成工期奖励协议
9. 保密协议
10. 发票协议
11. 关键节点与进度要求
12. 工程验收标准
13. 施工图纸和工程量清单
14. 工作进度计划
15. 资质证明和施工能力的相关资料
16. 工程质量管理体系
17. 施工安全管理制度
18. 环保措施方案
19. 健康与福利协议
20. 保险协议
21. 知识产权保护协议
22. 税法与关税协议
23. 合同变更协议
24. 合同终止协议
25. 信息共享协议
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为
未按照约定时间支付工程款项
未按照约定提供施工图纸和工程量清单
未履行合同约定的监督和管理职责
未同意合理的工程变更请求
未按时完成工程验收
2. 乙方违约行为
未按照约定时间完成分包工作
未达到合同约定的质量标准
未遵守合同约定的安全与环保要求
未按照约定进行工程进度报告
未按照约定支付第三方中介费用
3. 第三方中介违约行为
未能公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题
泄露合同双方的商业秘密和个人信息
未按照约定时间和方式提供服务
违反保密义务
三、法律名词及解释：
1. 劳务承包分包合同：指甲方将某项工程的劳务分包给乙方，乙方承担该项工程的施工、验收和保修等工作的合同。
2. 分包商：指承担甲方分包工程的施工单位。
3. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
4. 违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。
5. 工程验收：指对完成的工程进行质量、安全、进度等方面的检查，以确认工程是否符合合同约定。
6. 质量保修：指承包方对完成的工程在一定期限内承担质量问题的修复和保修责任。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误
解决方案：双方协商调整工期，乙方采取措施加快进度，甲方给予必要的支持。
2. 工程质量问题
解决方案：乙方负责修复，甲方监督，必要时双方共同委托第三方检测机构进行质量评估。
3. 安全事故处理
解决方案：立即启动安全事故应急预案，乙方及时报告甲方，双方共同处理事故善后工作。
4. 保密信息泄露
解决方案：违约方承担违约责任，赔偿损失，双方加强保密措施。
5. 合同争议解决
解决方案：友好协商解决或依法提交仲裁或诉讼，双方遵守仲裁或判决结果。
五、所有应用场景：
1. 建筑施工领域
2. 工程分包与承包
3. 劳务派遣与接收
4. 工程管理与协调
5. 质量控制与验收
6. 安全监管与合规
7. 合同履行与监督
8. 争议解决与法律诉讼
9. 信息保护与保密
10. 保险理赔与风险管理