2025版幕墙劳务分包合同书范本免费.docx

编号：__________

2025版幕墙劳务分包合同书范本免费

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版幕墙劳务分包合同书范本免费
合同目录
第一章：总则
1.1 合同签订依据
1.2 合同适用范围
1.3 合同主体资格
1.4 合同宗旨
第二章：劳务分包范围及内容
2.1 劳务分包项目
2.2 劳务分包工作内容
2.3 分包工作量
2.4 分包工作质量标准
第三章：分包价格及支付
3.1 分包价格构成
3.2 分包价格确认
3.3 支付方式及支付时间
3.4 价格调整机制
第四章：分包工作期限
4.1 合同工期
4.2 工期延误及延长
4.3 提前完成工期的奖励
第五章：劳务分包队伍管理
5.1 分包队伍组成
5.2 分包队伍人员管理
5.3 分包队伍培训及考核
5.4 分包队伍奖惩制度
第六章：质量管理
6.1 质量管理体系
6.2 质量验收标准
6.3 质量问题处理
6.4 质量管理奖惩制度
第七章：安全生产及环境保护
7.1 安全生产责任制
7.2 安全生产管理措施
7.3 安全事故处理
7.4 环境保护措施
第八章：违约责任
8.1 违约行为

8.2 违约责任认定及赔偿
8.3 违约赔偿限额
8.4 违约纠纷解决方式
第九章：争议解决
9.1 争议解决方式
9.2 仲裁机构及仲裁程序
9.3 诉讼管辖法院
9.4 法律适用
第十章：合同的变更、解除和终止
10.1 合同变更条件
10.2 合同解除条件
10.3 合同终止条件
10.4 合同变更、解除和终止的程序
第十一章：合同的效力、附则及附件
11.1 合同的效力
11.2 合同附则
11.3 合同附件
第十二章：双方的权利和义务
12.1 分包方的权利和义务
12.2 总包方的权利和义务
第十三章：其他约定
13.1 保密条款
132 知识产权保护
13.3 不可抗力
13.4 双方约定的其他事项
第十四章：合同的签署与生效
14.1 合同签署时间
14.2 合同签署地点
14.3 合同生效条件
14.4 合同续签及更新条款
合同编号_________
第一章：总则
1.1 合同签订依据
本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规，结合双方实际情况，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，协商一致签订的。
1.2 合同适用范围
本合同适用于_________（工程名称）项目幕墙劳务分包工程。
1.3 合同主体资格
1.4 合同宗旨
本合同旨在明确双方在__工程名称）项目幕墙劳务分包工程中的权利、义务和责任，确保工程质量、安全、进度等目标的顺利实现。
第二章：劳务分包范围及内容
2.1 劳务分包项目
分包方负责_________（工程名称）项目幕墙工程的施工，包括_________（具体施工内容）。
2.2 劳务分包工作内容
分包方应按照总包方的要求，完成_________（工作内容），并保证工程质量达到约定的标准。
2.3 分包工作量
分包方应完成的工程量按照_________（计量方式）进行计量，工程量清单详见附件。
2.4 分包工作质量标准
分包方应按照_________（质量标准）进行施工，确保工程质量满足设计和规范要求。
第三章：分包价格及支付
3.1 分包价格构成
分包价格包括_________（价格构成），具体金额详见附件。
3.2 分包价格确认
分包价格经双方协商一致后确认，并在合同中予以明确。
3.3 支付方式及支付时间
支付方式为_________（支付方式），支付时间按照工程进度分阶段支付。
3.4 价格调整机制
如遇市场行情变化，双方可按照约定的价格调整机制进行价格调整。
第四章：分包工作期限
4.1 合同工期
本合同约定的工期为_________（工期），自开工之日起至竣工验收合格日止。
4.2 工期延误及延长
分包方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。如非分包方原因导致工期延误，双方可协商延长工期。
4.3 提前完成工期的奖励
分包方如提前完成工期，按照约定可以获得提前完成工期的奖励。
第五章：劳务分包队伍管理
5.1 分包队伍组成
分包方应组建符合工程需求的施工队伍，队伍组成及人员名单详见附件。
5.2 分包队伍人员管理
分包方应对施工人员进行_________（管理措施），确保施工人员具备相应的技能和素质。
5.3 分包队伍培训及考核
分包方应定期对施工人员进行培训和考核，提高施工质量及安全意识。
5.4 分包队伍奖惩制度
分包方应建立奖惩制度，对优秀员工给予奖励，对违规行为进行处罚。
第六章：质量管理
6.1 质量管理体系
分包方应建立完善的质量管理体系，确保工程质量满足要求。
6.2 质量验收标准
工程质量验收标准按照_________（标准）执行。
6.3 质量问题处理
如出现质量问题，分包方应按照约定及时进行整改，确保工程质量。
6.4 质量管理奖惩制度
分包方应对质量管理工作进行奖惩，提高施工质量。
第七章：安全生产及环境保护
7.1 安全生产责任制
分包方应落实安全生产责任制，明确各级管理人员和施工人员的安全生产职责。
7.2 安全生产管理措施
分包方应采取必要的安全生产管理措施，确保施工过程中的安全生产。
7.3 安全事故处理
如发生安全事故，分包方应立即启动应急预案，并按照约定处理安全事故。
7.4 环境保护措施
分包方应遵守环境保护法律法规，采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染。
第八章：违约责任
8.1 违约行为
双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任。
8.2 违约责任认定及赔偿
违约责任的具体认定和赔偿标准按照合同约定的条款执行。
8.3 违约赔偿限额
双方约定的违约赔偿限额为_________（限额）。
8.4 违约纠纷解决方式
如发生违约纠纷，双方应通过协商解决；协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。
第九章：争议解决
9.1 争议解决方式
9.2 仲裁机构及仲裁程序
如选择仲裁，双方约定在_________（仲裁机构）进行仲裁，仲裁程序按照该机构的规定执行。
9.3 诉讼管辖法院
如选择诉讼，双方约定在_________（法院名称）提起诉讼。
9.4 法律适用
本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用_________（国家）的法律。
第十章：合同的变更、解除和终止
10.1 合同变更条件
合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。
10.2 合同解除条件
合同解除的条件按照合同约定的条款执行。
10.3 合同终止条件
合同终止的条件按照合同约定的条款执行。
10.4 合同变更、解除和终止的程序
合同变更、解除和终止的程序按照合同约定的条款执行。
第十一章：合同的效力、附则及附件
11.1 合同的效力
本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。
11.2 合同附则
本合同的附则包括附件，附件是本合同不可分割的一部分。
11.3 合同附件
附件包括：_________（附件名称）。
第十二章：双方的权利和义务
12.1 分包方的权利和义务
分包方的权利和义务详见合同约定的条款。
12.2 总包方的权利和义务
总包方的权利和义务详见合同约定的条款。
第十三章：其他约定
13.1 保密条款
双方应对合同内容和签订过程中的商业秘密予以保密，泄露信息的方应承担违约责任
13.2 知识产权保护
双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的商标、专利等权利。
13.3 不可抗力
不可抗力事件导致合同无法履行时，受影响的一方应立即通知对方，并提供相关证明文件。
13.4 双方约定的其他事项
双方还可以约定其他事项，如_________（事项名称）。
第十四章：合同的签署与生效
14.1 合同签署时间
本合同于_________（年）_________（月）_________（日）由双方签署。
14.2 合同签署地点
本合同于_________（地点）由双方签署。
14.3 合同生效条件
本合同自双方签字盖章之日起生效。
14.4 合同续签及更新条款
合同续签和更新事宜，双方可按照约定的条件和程序进行。
分包方（盖章）：
总包方（盖章）：
签字代表（签名）：
签字代表（签名）：
签订日期：_________年_________月_________日
多方为主导时的，附件条款及说明
附加条款一：甲方为主导时的特殊约定
1.1 甲方管理权限
甲方对乙方的施工过程进行监督管理，包括但不限于施工方案的合理性、施工进度的合规性、工程质量的符合性等方面。
1.2 甲方指令权
甲方有权对乙方施工过程中的任何问题提出整改要求，乙方应无条件服从并按时完成整改。
1.3 甲方验收权
甲方对乙方完成的项目进行验收，如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。
附加条款二：乙方为主导时的特殊约定
2.1 乙方自主管理
乙方应自行负责施工过程中的各项工作，包括但不限于施工安全、工程质量、人员管理等。
2.2 乙方报告义务
乙方应定期向甲方报告施工进度、工程质量及安全生产等情况，确保甲方对施工过程的知情权。
2.3 乙方质量承诺
乙方承诺按照合同约定的质量标准进行施工，如出现质量问题，乙方应承担相应的修复及赔偿责任。
附加条款三：第三方中介参与时的特殊约定
3.1 第三方中介职责
第三方中介负责协调甲方与乙方之间的合同履行，包括但不限于合同监督、争议调解、进度管理等。
3.2 第三方中介的公正性
第三方中介应保持中立公正的立场，不得偏袒任何一方，以确保合同的公平执行。
3.3 第三方中介的赔偿责任
如因第三方中介的过错导致合同纠纷，第三方中介应承担相应的赔偿责任。
3.4 第三方中介的服务费用
第三方中介的服务费用由甲方和乙方共同承担，具体费用根据双方协商确定。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程量清单
2. 施工方案
3. 施工人员名单
4. 质量标准及验收细则
5. 安全生产措施
6. 人员培训及考核记录
7. 材料采购及检验报告
8. 工程进度计划
9. 合同变更协议
10. 争议调解书
11. 违约赔偿计算公式
12. 第三方中介服务协议
13. 附件说明及补充协议
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为
a. 未按约定时间支付款项
b. 未提供施工所需的场地和条件
c. 未履行合同约定的监督职责
2. 乙方违约行为
a. 未按约定时间完成工程
b. 工程质量不符合标准
c. 未采取安全生产措施导致事故
3. 第三方中介违约行为
a. 未能公正协调合同履行
b. 未能及时调解争议
c. 未保持中立公正立场
三、法律名词及解释：
1. 违约行为：违反合同约定的行为
2. 违约责任：违反合同约定应承担的法律责任
3. 不可抗力：无法预见、无法避免且无法克服的客观情况
4. 合同解除：合同双方或单方依法终止合同关系
5. 合同终止：合同双方或单方依法结束合同关系
6. 争议解决：通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决合同争议
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误
解决办法：协商调整工程进度计划，必要时签订进度变更协议
2. 工程质量问题
解决办法：及时整改，重新验收，必要时更换施工队伍或材料
3. 安全生产事故
解决办法：立即启动应急预案，调查事故原因，采取措施防止再次发生
4. 合同争议
解决办法：协商解决，协商不成时选择调解、仲裁或诉讼途径
5. 不可抗力事件
解决办法：及时通知对方，提供相关证明文件，协商调整合同履行
五、所有应用场景：
1. 建筑工程幕墙施工
2. 施工队伍管理
3. 质量控制与验收
4. 安全生产管理
5. 合同争议解决
6. 第三方中介协调
7. 工程进度管理
8. 材料采购与检验
9. 人员培训与考核
10. 合同履行监督