建设工程施工合同书中英(2025版).docx

编号：__________

建设工程施工合同书中英(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

建设工程施工合同书中英(2025版)
合同目录
第一章：合同主体
1.1 发包人
1.2 承包人
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
第三章：合同价格
3.1 合同总价
3.2 价格调整
3.3 支付方式
第四章：合同工期
4.1 开工日期
4.2 竣工日期
4.3 工期延误
第五章：质量标准
5.1 工程质量要求
5.2 质量验收
5.3 质量保修
第六章：施工组织与管理
6.1 施工组织设计
6.2 施工现场管理
6.3 施工安全管理
第七章：材料与设备
7.1 材料供应
7.2 设备供应
7.3 材料和设备验收
第八章：变更与调整
8.1 工程变更
8.2 工程调整
8.3 变更和调整的程序
第九章：违约责任
9.1 违约行为
9.2 违约责任
9.3 违约赔偿
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁
10.3 诉讼
第十一章：合同的生效、变更和终止
11.1 合同生效条件
11.2 合同变更
11.3 合同终止
第十二章：合同的附件
12.1 附件目录
12.2 附件内容
第十三章：其他条款
13.1 不可抗力
13.2 保密条款
13.3 法律适用
第十四章：合同的签署
14.1 签署日期
14.2 签署地点
14.3 签署人
合同编号_________
第一章：合同主体
1.1 发包人：
1.1.1 名称：
1.1.2 地址：
1.1.3 联系人及联系方式：
1.2 承包人：
1.2.1 名称：
1.2.2 地址：
1.2.3 联系人及联系方式：
第二章：工程概况
2.1 工程名称：
2.2 工程地点：

2.3 工程规模：
2.4 工程内容：
第三章：合同价格
3.1 合同总价：
3.1.1 合同总价金额：
3.1.2 支付方式：
3.2 价格调整：
3.2.1 调整条件：
3.2.2 调整方式：
3.3 支付方式：
3.3.1 支付时间：
3.3.2 支付方式：
第四章：合同工期
4.1 开工日期：
4.2 竣工日期：
4.3 工期延误：
4.3.1 延误条件：
4.3.2 延误责任：
第五章：质量标准
5.1 工程质量要求：
5.1.1 质量标准：
5.1.2 验收标准：
5.2 质量验收：
5.2.1 验收程序：
5.2.2 验收标准：

5.3 质量保修：
5.3.1 保修期限：
5.3.2 保修范围：
第六章：施工组织与管理
6.1 施工组织设计：
6.1.1 设计要求：
6.1.2 设计提交时间：
6.2 施工现场管理：
6.2.1 管理要求：
6.2.2 管理责任：
6.3 施工安全管理：
6.3.1 安全管理措施：
6.3.2 安全事故处理：
第七章：材料与设备
7.1 材料供应：
7.1.1 材料供应方：
7.1.2 材料供应时间：
7.1.3 材料质量要求：
7.2 设备供应：
7.2.1 设备供应方：
7.2.2 设备供应时间：
7.2.3 设备质量要求：
7.3 材料和设备验收：
7.3.1 验收时间：
7.3.2 验收标准：
7.3.3 验收责任：
第八章：变更与调整
8.1 工程变更：
8.1.1 变更条件：
8.1.2 变更程序：
8.2 工程调整：
8.2.1 调整条件：
8.2.2 调整程序：
8.3 变更和调整的程序：
8.3.1 变更和调整通知：
8.3.2 变更和调整确认：
第九章：违约责任
9.1 违约行为：
9.1.1 违约定义：
9.1.2 违约行为列举：
9.2 违约责任：
9.2.1 违约责任承担：
9.2.2 违约赔偿计算：
9.3 违约赔偿：
9.3.1 赔偿金额：
9.3.2 赔偿方式：
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式：
10.1.1 协商解决：
10.1.2 调解解决：
10.2 仲裁：
10.2.1 仲裁机构：
10.2.2 仲裁程序：
10.3 诉讼：
10.3.1 诉讼法院：
10.3.2 诉讼程序：
第十一章：合同的生效、变更和终止
11.1 合同生效条件：
11.1.1 生效条件列举：
11.2 合同变更：
11.2.1 变更程序：
11.2.2 变更生效：
11.3 合同终止：
11.3.1 终止条件：
11.3.2 终止程序：
第十二章：合同的附件
12.1 附件目录：
12.1.1 附件名称：

12.1.2 附件内容：
12.2 附件内容：
12.2.1 附件一：
12.2.2 附件二：
第十三章：其他条款
13.1 不可抗力：
13.1.1 不可抗力定义：
13.1.2 不可抗力事件处理：
13.2 保密条款：
13.2.1 保密内容：
13.2.2 保密期限：
13.3 法律适用：
13.3.1 适用法律：
13.3.2 法律解释：
第十四章：合同的签署
14.1 签署日期：
14.2 签署地点：
14.3 签署人：
14.3.1 发包人签署人：
14.3.2 承包人签署人：
发包人签字：
________________
承包人签字
________________
见证人签字：
________________
日期：____年__月__日
多方为主导时的，附件条款及说明
附件一：甲方为主导时的附加条款及说明
1. 甲方指令变更：
甲方有权根据项目需求和实际情况，对工程进行必要的变更。如甲方要求变更，应向乙方发出书面变更通知，并详细说明变更内容、变更原因及变更后的要求。乙方应在收到变更通知后7个工作日内，对变更的可行性、影响及额外费用等进行评估，并通知甲方。如变更导致合同价格或工期的调整，应按照合同约定的价格调整条款和工期延误条款进行处理。
2. 甲方监督权：
甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，以确保工程质量、安全及进度符合合同要求。甲方委派的代表有权在施工现场随时进行检查，并要求乙方提供相关的施工资料和记录。乙方应积极配合甲方的监督工作，及时整改甲方提出的问题。
3. 甲方提前使用权：
如工程提前完成，甲方有权提前使用工程。乙方应在工程完成后通知甲方，并协助甲方进行工程交接。提前使用不影响工程质量保修期的开始计算。
附件二：乙方为主导时的附加条款及说明
1. 乙方自主变更：
乙方应在施工过程中，根据工程实际情况和甲方要求，合理调整施工方案和进度计划。如乙方认为需要进行自主变更，应立即向甲方发出书面变更通知，并详细说明变更内容、原因及影响。甲方应在收到变更通知后7个工作日内，对变更的可行性、费用及对工程进度的影响等进行评估，并通知乙方。如甲方同意变更，双方应按照合同约定的价格调整条款和工期延误条款进行处理。
2. 乙方质量保障：
乙方应严格按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。乙方应对施工过程中的质量问题负责，并及时进行整改。如工程质量出现重大问题，甲方有权要求乙方立即停工，并进行整改。乙方应承担因质量问题导致的全部费用和损失。
3. 乙方提前交付权：
如乙方提前完成工程，有权提前向甲方交付。乙方应提前通知甲方，并协助甲方进行工程交接。提前交付不影响工程质量保修期的开始计算。
附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明
1. 第三方中介监督：
第三方中介有权对甲乙双方的施工过程进行监督和检查，以确保工程质量、安全及进度符合合同要求。第三方中介委派的代表有权在施工现场随时进行检查，并要求甲乙双方提供相关的施工资料和记录。甲乙双方应积极配合第三方中介的监督工作，及时整改第三方中介提出的问题。
2. 第三方中介协调：
第三方中介应负责协调甲乙双方之间的关系，处理合同履行过程中的纠纷和问题。如甲乙双方发生争议，第三方中介应进行调解，协助双方达成一致。如调解失败，双方可按照合同约定的争议解决方式进行处理。
3. 第三方中介服务费用：
第三方中介应向甲乙双方收取服务费用，用于支付其监督、协调等各项工作。服务费用的标准和支付方式应在合同中明确。甲乙双方应在合同约定的时间内，按照约定的方式支付服务费用。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计图纸和技术规范
2. 工程量清单
3. 施工组织设计
4. 施工方案
5. 材料和设备采购合同
6. 工程验收标准和方法
7. 质量保修协议
8. 安全生产管理协议
9. 变更和调整协议
10. 争议解决协议
11. 保密协议
12. 不可抗力事件证明文件
13. 合同履行过程中的其他相关文件和资料
二、违约行为及认定：
1. 甲方未按约定时间支付合同价款或进度款
2. 甲方未按约定提供施工场地、施工条件或施工所需的证件
3. 甲方干涉乙方的正常施工，导致工程进度延误
4. 乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合要求
5. 乙方使用不合格材料或设备，导致工程质量问题
6. 乙方违反安全生产规定，导致安全事故
7. 乙方未按约定支付分包款项或材料设备款
8. 乙方擅自变更工程内容或规模，未征得甲方同意
9. 乙方违反合同约定的其他义务
三、法律名词及解释：
1. 合同：双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议
2. 违约：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为
3. 违约责任：当事人因违约行为应当承担的民事责任
4. 不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况

5. 合同解除：合同当事人依法终止合同关系的行为
6. 合同终止：合同当事人之间的权利义务关系消灭
7. 仲裁：由仲裁机构对当事人之间的争议进行审理和裁决的活动
8. 诉讼：当事人通过人民法院解决合同争议的活动
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：协商调整工期，根据实际情况增减工程量
2. 工程质量问题：及时整改，重新验收，必要时采取补救措施
3. 合同价款争议：查阅合同条款，核对工程量，协商解决
4. 安全事故处理：立即上报，采取措施防止事故扩大，按合同约定承担责任
5. 合同变更：书面协商一致，签订变更协议，明确变更内容和要求
6. 争议解决：首选协商解决，协商不成时选择仲裁或诉讼途径
7. 不可抗力事件：及时报告，提供相关证明文件，协商处理影响
五、所有应用场景：
1. 建设工程施工合同的签订和履行
2. 工程设计变更和调整
3. 工程进度和质量的控制
4. 合同价款的支付和结算
5. 安全事故和质量问题的处理
6. 合同争议的解决
7. 不可抗力事件的应对
8. 工程验收和保修
9. 合同解除和终止
10. 涉及第三方中介的协调和管理