2025版土石方劳务分包协议.docx

编号：__________

2025版土石方劳务分包协议

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版土石方劳务分包协议
合同目录
一、总则
1.1 合同双方的含义
1.2 合同文件的优先顺序
1.3 合同的生效条件
1.4 合同的组成部分
二、工程概况
2.1 工程地点
2.2 工程规模
2.3 工程内容
2.4 工程进度安排
三、劳务分包范围及要求
3.1 劳务分包范围
3.2 劳务分包内容
3.3 劳务分包标准
3.4 分包人的义务与责任
四、合同价格与支付
4.1 合同价格
4.2 价格调整条件
4.3 支付方式
4.4 进度付款
4.5 变更付款
4.6 竣工结算
五、工期与进度
5.1 工期要求
5.2 工程进度计划
5.3 工期延误的责任
5.4 提前完工的奖励
六、质量与验收
6.1 工程质量标准
6.2 质量控制措施
6.3 验收程序
6.4 质量问题的处理
七、安全生产与环保
7.1 安全生产要求
7.2 安全生产措施
7.3 环保要求
7.4 安全事故的处理
八、合同的变更与解除
8.1 合同变更的条件
8.2 合同解除的条件
8.3 变更与解除的程序
九、违约责任
9.1 分包人的违约责任
9.2 承包人的违约责任
9.3 违约赔偿方式
十、争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁地点与机构
10.3 诉讼地点与法院
十一、合同的转让与分包
11.1 合同转让的条件
11.2 分包的条件与程序
十二、合同的终止
12.1 合同终止的条件
12.2 合同终止后的善后处理
十三、其他约定
13.1 信息与沟通
13.2 现场管理
13.3 保险
13.4 知识产权保护
13.5 保密条款
十四、合同的生效、修改与解除
14.1 合同的生效条件
14.2 合同的修改程序
14.3 合同的解除条件与程序
合同编号_________
一、总则
1.1 合同双方的含义
1.2 合同文件的优先顺序
合同协议书、工程概况、劳务分包范围及要求、合同价格与支付、工期与进度、质量与验收、安全生产与环保、合同的变更与解除、违约责任、争议解决、合同的转让与分包、合同的终止、其他约定。
1.3 合同的生效条件
本合同自双方签字盖章之日起生效，经双方协商一致可以书面形式修改或解除。
1.4 合同的组成部分
本合同包括合同协议书、工程概况、劳务分包范围及要求、合同价格与支付、工期与进度、质量与验收、安全生产与环保、合同的变更与解除、违约责任、争议解决、合同的转让与分包、合同的终止、其他约定等组成部分。
二、工程概况
2.1 工程地点
详细地址：_________
2.2 工程规模
工程总面积：_________平方米
2.3 工程内容
工程包括但不限于：_________
2.4 工程进度安排
工程预计开工日期：_________
工程预计竣工日期：_________
三、劳务分包范围及要求
3.1 劳务分包范围
分包人同意按照本合同约定完成包括但不限于：_________
3.2 劳务分包内容
分包人应完成的工程内容具体包括但不限于：_________
3.3 劳务分包标准
分包人应按照合同约定的标准完成工程，具体标准和要求见附件：_________
3.4 分包人的义务与责任
分包人应承担的义务和责任包括但不限于：_________
四、合同价格与支付
4.1 合同价格
本合同总价款为：_________元（大写：_________元整）。
4.2 价格调整条件
价格调整的条件和程序见附件：_________
4.3 支付方式
支付方式为：_________
4.4 进度付款
进度付款的付款周期和比例见附件：_________
4.5 变更付款
变更付款的程序和标准见附件：_________
4.6 竣工结算
竣工结算的程序和时间见附件：_________
五、工期与进度
5.1 工期要求
分包人应保证工程按合同约定的工期完成，详见附件：_________
5.2 工程进度计划
分包人应按照工程进度计划完成工程，具体计划见附件：_________
5.3 工期延误的责任
工期延误的责任及赔偿办法见附件：_________
5.4 提前完工的奖励
提前完工的奖励办法见附件：_________
六、质量与验收
6.1 工程质量标准
分包人应按照合同约定的质量标准完成工程，具体标准见附件：_________
6.2 质量控制措施
分包人应采取的质量控制措施见附件：_________
6.3 验收程序
工程验收的程序和要求见附件：___
6.4 质量问题的处理
质量问题的处理程序和要求见附件：_________
八、合同的变更与解除
8.1 合同变更的条件
合同变更需经双方协商一致，并书面确认。变更条件如下：
1) 由于工程变更导致合同内容需要调整；
2) 由于法律、法规、政策变化需要调整合同内容；
3) 其他双方认可的变更条件。
8.2 合同解除的条件
合同解除的条件如下：
1) 双方协商一致解除合同；
2) 分包人严重违约，承包人解除合同；
3) 不可抗力导致合同无法履行，双方协商解除合同。
8.3 变更与解除的程序
合同变更或解除的程序如下：
1) 提出变更或解除的意向；
2) 双方协商确定变更或解除的内容；
3) 书面确认变更或解除协议；
4) 按照变更或解除协议执行相关事宜。
九、违约责任
9.1 分包人的违约责任
分包人违约责任包括但不限于：
1) 未按合同约定完成工程；
2) 工程质量不符合约定；
3) 工期延误；
4) 违反安全生产和环保要求。
9.2 承包人的违约责任
承包人违约责任包括但不限于：
1) 未按约定时间支付款项；
2) 未提供合格的施工条件；
3) 未履行合同约定的支持义务。
9.3 违约赔偿方式
违约赔偿方式按照合同约定的赔偿标准和办法执行，具体见附件：_________
十、争议解决
10.1 争议解决方式
争议解决方式如下：
1) 双方协商解决；
2) 请求第三方调解；
3) 提交仲裁；
4) 提起诉讼。
10.2 仲裁地点与机构
仲裁地点为：_________
仲裁机构为：_________
10.3 诉讼地点与法院
诉讼地点为：_________
法院为：_________
十一、合同的转让与分包
11.1 合同转让的条件
合同转让的条件如下：
1) 转让方应通知对方；
2) 转让方应保证转让后的新当事人继续履行合同义务；
3) 双方协商一致。
11.2 分包的条件与程序
分包的条件与程序如下：
1) 分包须经承包人同意；
2) 分包不得改变合同约定的工程内容和质量标准；
3) 分包人应承担分包工程的全部责任。
十二、合同的终止
12.1 合同终止的条件
合同终止的条件如下：
1) 工程竣工并验收合格；
2) 双方协商一致终止合同；
3) 不可抗力导致合同无法履行。
12.2 合同终止后的善后处理
合同终止后的善后处理如下：
1) 结算合同价款；
2) 处理未了事项；
3) 双方互不追究责任。
十三、其他约定
13.1 信息与沟通
双方应保持密切沟通，及时交换工程相关信息，具体见附件：_________
13.2 现场管理
现场管理见附件：_________
13.3 保险
保险事宜见附件：_________
13.4 知识产权保护
知识产权保护见附件：_________
13.5 保密条款
保密条款见附件：_________
十四、合同的生效、修改与解除
14.1 合同的生效条件
本合同自双方签字盖章之日起生效，经双方协商一致可以书面形式修改或解除。
14.2 合同的修改程序
合同修改程序如下：
1) 提出修改意向；
2) 双方协商确定修改内容；

3) 书面确认修改协议；
4) 按照修改协议执行。
14.3 合同的解除条件与程序
合同解除条件与程序见附件：_________
甲方（承包人）：_________
乙方（分包人）：_________
签字日期：_________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、甲方为主导时的附加条款及说明
1.1 甲方对工程的管理和协调
甲方对工程的管理和协调包括但不限于：
1) 负责工程的总体规划和组织；
2) 监督工程的进度和质量；
3) 协调各分包单位之间的关系；
4) 负责工程的安全和环保。
1.2 甲方的支持和保障
甲方应提供的支持和保障包括但不限于：
1) 提供合格的施工场地和施工条件；
2) 及时提供施工图纸和技术要求；
3) 负责工程款的支付；
4) 协助乙方处理工程中的问题。
1.3 甲方对乙方的考核和评价
甲方对乙方的考核和评价包括但不限于：
1) 工程进度和质量的考核；
2) 安全生产和环保的考核；
3) 乙方管理和协调能力的考核；
4) 乙方履行合同义务的情况。
二、乙方为主导时的附加条款及说明
2.1 乙方的施工管理和组织
乙方应负责施工的管理和组织，确保工程按照合同约定的质量、进度和成本完成。
2.2 乙方的技术和质量保障
乙方应提供的技术和质量保障包括但不限于：
1) 提供合格的施工方案和技术措施；
2) 按照合同约定的质量标准进行施工；
3) 负责工程的质量控制和检验；
4) 处理工程中的质量问题。
2.3 乙方的安全生产和环保责任
乙方应负责工程的安全生产和环保工作，确保工程施工过程中的安全与环保要求得到满足。
三、第三方中介为主导时的附加条款及说明
3.1 第三方中介的角色和职责
第三方中介在合同履行过程中的角色和职责包括但不限于：
1) 协助甲方和乙方进行合同的签订和管理；
2) 监督甲乙双方的合同履行情况；
3) 协调甲乙双方之间的关系，解决合同履行过程中的问题；
4) 提供相关的咨询服务和支持。
3.2 第三方中介的费用和支付
第三方中介的费用包括但不限于：
1) 合同签订和管理的费用；
2) 监督和协调工作的费用；
3) 提供咨询和服务所需的费用。
3.3 第三方中介的责任和赔偿
第三方中介应承担的责任和赔偿包括但不限于：
1) 因第三方中介的原因导致合同履行不当，第三方中介应承担相应的责任；
2) 第三方中介在履行合同过程中造成的损失，应承担相应的赔偿责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程概况详细说明
2. 劳务分包范围及要求的具体描述
3. 合同价格与支付的详细计算和方法
4. 工期与进度的详细计划和时间表
5. 质量与验收的标准和程序
6. 安全生产与环保的具体要求和措施
7. 合同的变更与解除的申请流程和协议
8. 违约责任的详细规定和赔偿方式
9. 争议解决的仲裁机构信息和法律依据
10. 合同的转让与分包的具体条件和程序
11. 合同的终止条件和善后处理办法
12. 信息与沟通的具体安排和联系方式
13. 现场管理的详细规定和责任分配
14. 保险的购买范围和责任要求
15. 知识产权保护的具体措施和规定
16. 保密条款的内容和保密期限
17. 合同的生效、修改与解除的程序和条件

二、违约行为及认定：
1. 甲方未按约定时间支付款项
2. 甲方未提供合格的施工条件
3. 甲方未履行合同约定的支持义务
4. 乙方未按合同约定完成工程
5. 工程质量不符合约定标准
6. 工期延误超过合同允许的范围
7. 乙方违反安全生产和环保要求
8. 双方未能协商一致导致的合同变更或解除
9. 乙方未经甲方同意的分包行为
10. 乙方未按合同约定履行义务的其他情况
三、法律名词及解释：
1. 合同：双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
2. 劳务分包：指承包人将工程中的部分劳务工作分包给具有相应资质的分包人完成。
3. 工期：工程按照约定开始施工到工程竣工交付的时间段。
4. 质量：工程符合合同约定的技术规范、标准和安全要求。
5. 违约：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。
6. 赔偿：因违约行为导致的损失，违约方应当承担的补偿责任。
7. 仲裁：争议双方协商不成时，依法提交仲裁机构进行调解或裁决的一种争议解决方式。
8. 诉讼：争议双方通过法院提起的民事诉讼，请求法院作出判决的一种争议解决方式。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：提前制定应急计划，调整人员及资源，确保工程尽快恢复正常进度。
2. 质量问题：立即停工整改，排查问题原因，重新验收合格后继续施工。
3. 付款争议：查阅合同条款，提供相应的付款凭证，必要时可通过第三方调解或仲裁解决。
4. 分包管理：明确分包商的职责和义务，加强监督和管理，确保分包商按照合同要求施工。
5. 安全生产事故：立即启动应急预案，及时报告甲方和相关部门，严肃处理事故责任人。
6. 合同变更与解除：严格按照合同约定的程序和条件进行，双方协商一致并书面确认。
五、所有应用场景：
1. 建筑工程项目中的土石方劳务分包
2. 城市基础设施建设的土石方劳务分包
3. 房地产开发中的土石方劳务分包
4. 矿山开采项目的土石方劳务分包
5. 环保工程中的土石方劳务分包
6. 灾害治理及修复项目的土石方劳务分包
7. 园林绿化工程中的土石方劳务分包
8. 其他需要土石方劳务分包的工程场景