2025建筑工程设计分包协议正规范本.docx

编号：__________

2025建筑工程设计分包协议正规范本

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025建筑工程设计分包协议正规范本
合同目录
第一章：总则
1.1 合同签订依据
1.2 定义与解释
1.3 合同适用范围
1.4 合同原则
第二章：分包工程描述
2.1 分包工程内容
2.2 分包工程规模
2.3 分包工程地点
2.4 分包工程时间
第三章：分包商的义务与责任
3.1 分包商资质要求
3.2 分包商工程质量要求
3.3 分包商安全生产要求
3.4 分包商工程进度要求
3.5 分包商材料与设备要求
第四章：总包商的义务与责任
4.1 总包商对分包商的管理与协调
4.2 总包商的技术支持与服务
4.3 总包商的工程质量与安全监督
4.4 总包商的工程进度监督
4.5 总包商的材料与设备供应
第五章：合同价格与支付
5.1 合同价格确定
5.2 支付方式与支付时间
5.3 价格调整机制
5.4 工程预付款与进度款
5.5 工程尾款支付
第六章：合同履行与验收
6.1 工程进度与质量控制
6.2 工程验收程序
6.3 验收标准与要求
6.4 验收后的工程维护与保修
第七章：违约责任与赔偿
7.1 违约行为
7.2 违约责任
7.3 赔偿方式与赔偿金额
第八章：合同争议解决
8.1 争议解决方式
8.2 协商解决
8.3 调解解决
8.4 仲裁解决
8.5 诉讼解决
第九章：合同的变更与解除
9.1 合同变更条件
9.2 合同解除条件
9.3 变更与解除的程序
第十章：合同的终止与失效
10.1 合同终止条件
10.2 合同失效条件
10.3 合同终止与失效后的处理
第十一章：合同的附则与附件
11.1 附则内容
11.2 附件清单
第十二章：合同双方的权利与义务
12.1 双方的权利
12.2 双方的义务
第十三章：合同的签署与生效
13.1 签署条件
13.2 签署程序
13.3 合同生效时间
第十四章：其他约定
14.1 保密条款
14.2 知识产权保护
14.3 不可抗力
14.4 法律适用与争议解决
14.5 合同的翻译与解释
合同编号_________
第一章：总则
1.1 合同签订依据
本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，签订本建筑工程设计分包协议。
1.2 定义与解释
本合同中下列词语的含义如下：
（1）总包商：指具有建筑工程总承包资质，负责整个建筑工程的设计、施工、验收等工作的单位。
（2）分包商：指具有相应专业设计资质，负责分包工程的设计工作的单位。
（3）分包工程：指总包商根据建筑工程的整体设计要求，将其中的专业设计工作分包给分包商实施的工程。
1.3 合同适用范围
本合同适用于总包商将其建筑工程中的专业设计工作分包给分包商的情况。
1.4 合同原则
本合同的签订遵循平等自愿、公平公正、诚实信用的原则。
第二章：分包工程描述
2.1 分包工程内容
分包商应按照总包商提供的建筑工程设计要求，完成分包工程的设计工作。
2.2 分包工程规模
分包工程的规模、面积、层数等具体指标，详见附件一。
2.3 分包工程地点
分包工程的实施地点位于____________________。
2.4 分包工程时间
分包工程的计划开始时间为____年__月__日，计划结束时间为____年__月__日。
第三章：分包商的义务与责任
3.1 分包商资质要求
分包商应具备国家规定的相应专业设计资质，并按照资质等级承担相应的设计责任。
3.2 分包商工程质量要求
分包商应按照总包商提供的设计要求，保证分包工程的设计质量，确保设计文件符合国家规定的设计规范和标准。
3.3 分包商安全生产要求
分包商在进行分包工程的设计工作过程中，应严格遵守国家的安全生产法律法规，确保设计过程中的安全生产。
3.4 分包商工程进度要求
分包商应按照合同约定的时间节点完成分包工程的设计工作，确保工程进度的顺利进行。
3.5 分包商材料与设备要求
分包商应使用符合国家规定的材料和设备，确保分包工程的质量。
第四章：总包商的义务与责任
4.1 总包商对分包商的管理与协调
总包商应对分包商的设计工作进行管理和协调，确保分包工程的设计质量、安全、进度等方面满足整个工程的要求。
4.2 总包商的技术支持与服务
总包商应提供必要的技术支持和服务，协助分包商完成分包工程的设计工作。
4.3 总包商的工程质量与安全监督
总包商应对分包工程的质量和安全生产进行监督，确保分包工程的质量和安全符合国家规定的要求。

4.4 总包商的工程进度监督
总包商应对分包工程的进度进行监督，确保分包工程的设计工作按照合同约定的时间节点完成。
4.5 总包商的材料与设备供应
总包商应对分包工程所需的材料和设备进行供应，确保分包工程的顺利进行。
第五章：合同价格与支付
5.1 合同价格确定
合同价格根据分包工程的设计内容、工程规模、工程地点等具体情况，由双方协商确定。
5.2 支付方式与支付时间
合同价款的支付方式为____________，支付时间为合同签订后____天内。
5.3 价格调整机制
合同价款调整的具体办法和程序，详见附件二。
5.4 工程预付款与进度款
合同价款的预付款为合同总价的____%，进度款为合同价款的____%。
5.5 工程尾款支付
工程尾款在分包工程验收合格后支付。
第六章：合同履行与验收
6.1 工程进度与质量控制
分包商应按照合同约定的时间节点提交设计文件，总包商对设计文件进行审查，确保设计文件的质量。
6.2 工程验收程序
分包工程的设计文件经总包商审查合格后，双方共同组织验收。
6.3 验收标准与要求
分包工程的设计文件和设计质量应符合国家规定的设计规范和标准。
6.4 验收后的工程维护与保修
分包商应按照国家的有关规定，对分包工程进行维护和保修。
第七章：违约责任与赔偿
7.1 违约行为
包括但不限于分包商未按照约定时间完成设计工作、设计质量不符合约定等
第八章：合同争议解决
8.1 争议解决方式
双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
8.2 协商解决
双方应立即协商解决争议，协商期限不超过三十日。
8.3 调解解决
协商不成时，双方同意向合同签订地的人民调解委员会申请调解。
8.4 仲裁解决
若协商和调解均无法解决争议，任何一方均可向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。
8.5 诉讼解决
如仲裁不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第九章：合同的变更与解除
9.1 合同变更条件
合同的变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。
9.2 合同解除条件
合同解除的条件和程序，详见附件三。
9.3 变更与解除的程序
合同变更或解除的程序，详见附件三。
第十章：合同的终止与失效
10.1 合同终止条件
合同终止的条件和程序，详见附件三。
10.2 合同失效条件
合同失效的条件和程序，详见附件三。
10.3 合同终止与失效后的处理
合同终止或失效后的处理，详见附件三。
第十一章：合同的附则与附件
11.1 附则内容
本合同的附则内容，详见附件三。
11.2 附件清单
附件清单详见附件四。
第十二章：合同双方的权利与义务
12.1 双方的权利
双方的权利，详见附件三。
12.2 双方的义务
双方的义务，详见附件三。
第十三章：合同的签署与生效
13.1 签署条件
合同签署的条件，详见附件三。
13.2 签署程序
合同签署的程序，详见附件三。
13.3 合同生效时间
合同生效的时间，详见附件三。
第十四章：其他约定
14.1 保密条款
双方对在合同履行过程中获得的对方的商业秘密、技术秘密等保密信息承担保密义务，未经对方同意不得泄露给第三方。
14.2 知识产权保护
双方在合同履行过程中产生的知识产权，按照附件五的规定进行保护。
14.3 不可抗力
不可抗力的情况和处理，详见附件三。
14.4 法律适用与争议解决
本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决，适用中华人民共和国法律。
14.5 合同的翻译与解释
本合同的书面文本为中文，合同的翻译和解释以中文文本为准。
甲方：（签字）
乙方：（签字）
签订日期：____年__月__日
多方为主导时的，附件条款及说明
附件一：分包工程内容详细说明
1. 分包工程的具体内容为：____________________。
2. 分包工程的规模、面积、层数等具体指标详细说明：____________________。
3. 分包工程的实施地点详细说明：____________________。
4. 分包工程的计划开始时间详细说明：_____
5. 分包工程的计划结束时间详细说明：____________________。
附件二：合同价格与支付详细说明
1. 合同价格的确定依据详细说明：____________________。
2. 支付方式与支付时间的详细说明：____________________。
3. 价格调整机制的详细说明：____________________。
4. 工程预付款与进度款的详细说明：____________________。
5. 工程尾款支付的详细说明：____________________。
附件三：合同履行与验收详细说明
1. 工程进度与质量控制的详细说明：____________________。
2. 工程验收程序的详细说明：____________________。
3. 验收标准与要求的详细说明：____________________。
4. 验收后的工程维护与保修的详细说明：____________________。
附件四：合同争议解决详细说明
1. 争议解决方式的详细说明：____________________。
2. 协商解决的详细说明：____________________。
3. 调解解决的详细说明：____________________。
4. 仲裁解决的详细说明：________
5. 诉讼解决的详细说明：____________________。
附件五：合同的变更与解除详细说明
1. 合同变更条件的详细说明：____________________。
2. 合同解除条件的详细说明：____________________。
3. 变更与解除的程序的详细说明：____________________。
附件六：合同的终止与失效详细说明
1. 合同终止条件的详细说明：____________________。
2. 合同失效条件的详细说明：____________________。
3. 合同终止与失效后的处理的详细说明：_
附件七：合同的附则与附件详细说明
1. 附则内容的详细说明：____________________。
2. 附件清单的详细说明：____________________。
附件八：合同双方的权利与义务详细说明
1. 双方的权利的详细说明：____________________。
2. 双方的义务的详细说明：____________________。
附件九：合同的签署与生效详细说明
1. 签署条件的详细说明：____________________。
2. 签署程序的详细说明：____________________。
3. 合同生效时间的详细说明：____________________。
附件十：其他约定详细说明
1. 保密条款的详细说明：____________________。
2. 知识产权保护的详细说明：____________________。
3. 不可抗力的详细说明：____________________。
4. 法律适用与争议解决的详细说明：____________________。
5. 合同的翻译与解释的详细说明：____________________。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 附件一：分包工程内容详细说明
2. 附件二：合同价格与支付详细说明
3. 附件三：合同履行与验收详细说明
4. 附件四：合同争议解决详细说明
5. 附件五：合同的变更与解除详细说明
6. 附件六：合同的终止与失效详细说明
7. 附件七：合同的附则与附件详细说明
8. 附件八：合同双方的权利与义务详细说明
9. 附件九：合同的签署与生效详细说明
10. 附件十：其他约定详细说明
二、违约行为及认定：
1. 甲方未按照约定时间提供设计资料或提供的资料不符合要求，导致分包商无法按时完成设计工作。
2. 甲方未按照约定提供技术支持或服务，影响分包商的设计质量或进度。
3. 甲方未按照约定进行工程质量与安全监督，导致分包商的设计不符合国家规定的设计规范和标准。
4. 甲方未按照约定进行工程进度监督，导致分包商的设计工作进度延误。
5. 甲方未按照约定提供材料和设备，影响分包工程的顺利进行。
6. 乙方未按照约定时间完成设计工作，或设计质量不符合约定。
7. 乙方未按照约定进行安全生产，导致设计过程中的安全事故。
8. 乙方未按照约定使用符合国家规定的材料和设备。
9. 双方在履行合同过程中发生的其他违反合同约定的行为。
三、法律名词及解释：
1. 合同法：指调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范总称。
2. 建筑法：指调整建筑活动过程中各方权利义务关系的法律规范总称。
3. 设计规范：指国家或行业规定的关于建筑设计的技术要求、标准及规定。
4. 知识产权：指权利人对其创作的智力成果依法享有的专有使用权。
5. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
6. 仲裁：指由仲裁机构对合同争议进行公正裁决的一种解决方式。
7. 诉讼：指合同争议当事人通过人民法院依法进行的诉讼活动。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 设计资料不完整或不符合要求：及时与甲方沟通，补充完善设计资料，确保设计工作的顺利进行。
2. 技术支持不足：向甲方提出技术支持需求，甲方应及时提供必要的技术支持和服务。
3. 工程质量与安全问题：加强质量与安全监督，发现问题及时与甲方沟通，制定整改措施。
4. 工程进度延误：双方应加强沟通，合理安排设计工作进度，确保工程进度的顺利进行。
5. 材料和设备供应问题：与甲方协商，确保材料和设备的及时供应，避免影响工程进度。
6. 设计不符合规范和标准：及时整改，重新设计，确保设计质量符合要求。
7. 合同争议：通过友好协商解决，协商不成的，可选择调解、仲裁或诉讼等方式解决。
五、所有应用场景：
1. 甲方为主导时，乙方按照甲方要求完成分包工程的设计工作。
2. 乙方为主导时，甲方按照乙方要求提供技术支持和服务，确保分包工程的设计质量。
3. 存在第三方中介时，甲方和乙方通过中介进行合同签订和履行的协调。
4. 合同履行过程中，双方应严格遵守合同约定，履行各自的权利和义务。
5. 合同履行完毕，双方按照约定进行合同价款的支付。
6. 合同执行过程中遇到问题，双方应通过沟通协商解决，确保合同的顺利完成。