外墙干挂石材施工合同范本2025年通用.docx

编号：__________

外墙干挂石材施工合同范本2025年通用

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

外墙干挂石材施工合同范本2025年通用
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方名称及地址
1.2 乙方名称及地址
1.3 术语定义
第二章：工程概况
2.1 工程地点
2.2 工程规模
2.3 工程内容
第三章：施工范围及要求
3.1 施工范围
3.2 施工要求
3.3 施工标准
第四章：材料供应
4.1 材料种类
4.2 材料质量要求
4.3 材料供应时间及方式
第五章：施工进度及工期
5.1 施工进度计划
5.2 工期要求
5.3 工期延误及赔偿
第六章：质量保证及验收
6.1 质量保证措施
6.2 验收标准及程序
6.3 质量问题处理
第七章：安全生产及环保
7.1 安全生产措施
7.2 环保要求
7.3 安全事故处理
第八章：合同价格及支付
8.1 合同总价
8.2 支付方式及时间
8.3 价款调整
第九章：违约责任及赔偿
9.1 违约行为及责任
9.2 赔偿方式及标准
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁或诉讼地点及法院
第十一章：合同的变更、解除与终止
11.1 合同变更
11.2 合同解除
11.3 合同终止
第十二章：合同的生效、修改及补充
12.1 合同生效条件
12.2 合同修改及补充
第十三章：其他约定
13.1 信息保密
13.2 法律适用及争议解决
13.3 附件
第十四章：合同附件
14.1 施工图纸及技术要求
14.2 材料合格证及检测报告
14.3 相关法律法规及规范文件
合同编号_________
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方名称：_________
1.1 甲方地址：_________
1.2 乙方名称：_________
1.2 乙方地址：_________
1.3 术语定义：
1.3.1 外墙干挂石材：指采用金属挂件将石材板材固定在外墙表面，形成石材幕墙的施工方法。
1.3.2 施工范围：指本合同约定的施工区域及施工内容。
1.3.3 工期：指合同约定的施工开始日期至施工结束日期的总日数。
1.3.4 质量保修期：指合同约定的质量保修的开始日期至结束日期。
第二章：工程概况
2.1 工程地点：_________
2.2 工程规模：_________
2.3 工程内容：_________
第三章：施工范围及要求
3.1 施工范围：_________
3.2 施工要求：_________
3.3 施工标准：_________
第四章：材料供应
4.1 材料种类：_________
4.2 材料质量要求：_________
4.3 材料供应时间及方式：_________
第五章：施工进度及工期
5.1 施工进度计划：_________
5.2 工期要求：_________
5.3 工期延误及赔偿：_________
第六章：质量保证及验收
6.1 质量保证措施：_________
6.2 验收标准及程序：_________
6.3 质量问题处理：_________
第七章：安全生产及环保
7.1 安全生产措施：________
7.2 环保要求：_________
7.3 安全事故处理：_________
第八章：合同价格及支付
8.1 合同总价：_________
8.2 支付方式及时间：_________
8.3 价款调整：_________
第九章：违约责任及赔偿
9.1 违约行为及责任：_________
9.2 赔偿方式及标准：_________
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式：_________
10.2 仲裁或诉讼地点及法院：_________
第十一章：合同的变更、解除与终止
11.1 合同变更：_________
11.2 合同解除：_________
11.3 合同终止：_________
第十二章：合同的生效、修改及补充
12.1 合同生效条件：_________
12.2 合同修改及补充：_________
第十三章：其他约定
13.1 信息保密：_________
13.2 法律适用及争议解决：_________
13.3 附件：_________
第十四章：合同附件
14.1 施工图纸及技术要求：_________
14.2 材料合格证及检测报告：_________
14.3 相关法律法规及规范文件：_________
甲方签字：_________
乙方签字：_________
日期：_________

多方为主导时的，附件条款及说明
1. 当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：
1.1 甲方指定材料供应商：甲方有权指定乙方使用的材料供应商。乙方应根据甲方提供的供应商名单进行采购，并保证材料的质量符合合同要求。如乙方未按照甲方要求采购，甲方有权要求乙方更换供应商或支付相应的赔偿。
1.2 甲方监督施工过程：甲方有权对施工过程进行监督和检查，以确保施工质量和进度符合合同要求。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的施工资料和信息，并按照甲方的要求进行整改。
1.3 甲方变更要求：甲方在不影响合同总价的前提下，有权根据实际情况对施工范围、设计要求等进行变更。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整施工计划并通知甲方。如变更导致合同总价发生变化，甲方应与乙方协商确定新的合同价格。
2. 当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：
2.1 乙方负责施工安全：乙方应全面负责施工过程中的安全管理，确保施工人员的人身安全和工程安全。乙方应制定并执行安全防护措施，防止安全事故的发生。如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担相应的责任和赔偿。
2.2 乙方保证工程质量：乙方应按照合同要求和质量标准进行施工，保证工程质量符合相关法律法规和规范要求。如工程质量不符合要求，乙方应负责修复并承担修复费用。
2.3 乙方提供进度报告：乙方应定期向甲方提供施工进度报告，包括已完成工程量、下一阶段工作计划等内容。如乙方未按照约定提供进度报告，甲方有权要求乙方支付违约金。
3. 当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：
3.1 第三方中介的职责：第三方中介应负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的问题。第三方中介应公正、中立地处理纠纷，并保证合同的顺利实施。
3.2 第三方中介的费用：第三方中介的费用由甲方承担。如因第三方中介的原因导致合同纠纷，第三方中介应承担相应的责任和赔偿。
3.3 第三方中介的保密义务：第三方中介应对合同履行过程中的相关信息保密，不得泄露给无关方。如第三方中介违反保密义务，应承担相应的责任和赔偿。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 施工图纸及技术要求
2. 材料合格证及检测报告
3. 相关法律法规及规范文件
4. 工程量清单
5. 施工进度计划
6. 安全生产及环保措施方案
7. 质量保证措施方案
8. 合同履行过程中产生的其他相关文件和资料
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为：
未按约定时间支付合同价款
未按约定提供施工场地和条件
未按约定提供变更要求或变更不符合法律法规和规范要求
2. 乙方违约行为：
未按约定时间完成施工任务
施工质量不符合约定标准
未按约定采购和使用材料
未按约定履行安全生产和环保措施
3. 第三方中介违约行为：

未公正、中立地处理纠纷
泄露合同履行过程中的相关信息
未按约定提供协调和服务
三、法律名词及解释：
1. 外墙干挂石材：指采用金属挂件将石材板材固定在外墙表面，形成石材幕墙的施工方法。
2. 违约行为：指合同当事人违反合同约定义务的行为。
3. 工期：指合同约定的施工开始日期至施工结束日期的总日数。
4. 质量保修期：指合同约定的质量保修的开始日期至结束日期。
5. 安全生产：指在施工过程中，采取措施保障施工人员的人身安全和工程安全。
6. 环保：指在施工过程中，采取措施保护环境，防止对环境造成污染和破坏。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 施工进度延误：
原因：不可抗力因素、甲方提供条件不足、乙方施工管理不善等。
解决办法：协商调整施工计划、甲方提供必要支持、乙方加强施工管理。
2. 施工质量问题：
原因：材料不合格、乙方施工技术不达标、监督不到位等。
解决办法：更换不合格材料、乙方整改、加强监督。
3. 安全生产事故：
原因：安全生产措施不落实、操作不当、安全意识不强等。
解决办法：立即停工整改、加强安全教育、完善安全生产措施。
4. 环保问题：
原因：施工过程产生污染、废弃物处理不当等。
解决办法：加强环保措施、规范废弃物处理、遵守环保法规。
五、所有应用场景：
1. 适用于各类建筑外墙干挂石材施工项目。
2. 适用于甲方为业主或开发商，乙方为施工方的情况。
3. 适用于有第三方中介参与协调和监督的施工项目。
4. 适用于需要按照法律法规和规范要求进行施工的情况。
5. 适用于涉及材料采购、施工质量、安全生产和环保等方面的施工项目。