2025版建设工程承包热门协议书.docx

编号：__________

2025版建设工程承包热门协议书

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版建设工程承包热门协议书
合同目录
第一章：总则
1.1 合同定义
1.2 合同签订主体
1.3 合同生效条件
1.4 合同解释权
第二章：工程概况
2.1 工程基本情况
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程投资估算
第三章：承包商责任
3.1 承包商资质要求
3.2 承包商义务
3.3 承包商权利

3.4 承包商违约责任
第四章：工程质量
4.1 工程质量标准
4.2 质量控制措施
4.3 质量验收程序
4.4 质量争议处理
第五章：工程进度
5.1 施工周期
5.2 进度计划编制
5.3 进度控制措施
5.4 工期延误处理
第六章：工程造价与支付
6.1 合同价格
6.2 价格调整条件
6.3 支付方式
6.4 价款结算程序
第七章：材料与设备
7.1 材料供应责任
7.2 设备供应责任
7.3 材料与设备质量要求
7.4 材料与设备验收程序
第八章：安全生产与环保
8.1 安全生产责任
8.2 安全生产措施
8.3 环保要求
8.4 安全事故处理
第九章：变更与解除合同
9.1 合同变更条件
9.2 合同变更程序
9.3 合同解除条件
9.4 合同解除程序
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁程序
10.3 诉讼管辖
10.4 法律适用
第十一章：违约责任
11.1 违约行为
11.2 违约责任认定
11.3 违约赔偿方式
11.4 违约争议解决
第十二章：合同的生效、变更和终止
12.1 合同生效条件
12.2 合同变更程序
12.3 合同终止条件
12.4 合同终止后的处理事项
第十三章：其他约定
13.1 保密条款
13.2 知识产权保护
13.3 不可抗力
13.4 附则
第十四章：附件
14.1 合同附件列表
14.2 附件内容说明
14.3 附件签订日期
14.4 附件生效条件
合同编号_________
第一章：总则
1.1 合同定义
1.2 合同签订主体
甲方：_________（全称）
乙方：_________（全称）
1.3 合同生效条件
本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，并自提交履约保证金之日起____个工作日内，经甲方确认无误后正式生效。
1.4 合同解释权
本合同的解释权归甲乙双方共同所有，如有争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第二章：工程概况
2.1 工程基本情况
工程名称：_________
工程编号：_________
工程类型：_________
2.2 工程地点
工程位于：_________（具体地址）
2.3 工程规模
工程规模描述：_________
2.4 工程投资估算
工程总投资估算为：_________元（大写：_________元整）。
第三章：承包商责任
3.1 承包商资质要求
乙方应具备如下资质：_________
3.2 承包商义务
乙方应按合同约定完成工程，并保证工程质量、安全、进度等各项指标符合规定。
3.3 承包商权利
乙方有权根据合同约定获得工程款支付，以及合同约定的其他权益。
3.4 承包商违约责任
乙方未能按合同约定完成工程，应承担违约责任，具体包括但不限于：_________
第四章：工程质量
4.1 工程质量标准
工程质量应符合：_________（标准名称）
4.2 质量控制措施
乙方应制定并执行如下质量控制措施：_________
4.3 质量验收程序
工程验收程序如下：_________
4.4 质量争议处理
质量争议的处理方式为：_________
第五章：工程进度
5.1 施工周期
施工周期为：_________（自合同生效之日起计算）
5.2 进度计划编制
乙方应编制详细的工程进度计划，并提交甲方审批。

5.3 进度控制措施
乙方应采取措施确保工程按进度计划进行，包括但不限于：_________
5.4 工期延误处理
工期延误的处理方式为：_________
第六章：工程造价与支付
6.1 合同价格
合同价格为：_________元（大写：_________元整）。
6.2 价格调整条件
价格调整的条件为：_________
6.3 支付方式
支付方式为：_________
6.4 价款结算程序
价款结算程序如下：_________
第七章：材料与设备
7.1 材料供应责任
乙方负责供应工程所需材料，并保证材料质量。
7.2 设备供应责任
乙方负责供应工程所需设备，并保证设备质量。
7.3 材料与设备质量要求
材料与设备质量应符合：_________（标准名称）
7.4 材料与设备验收程序
材料与设备验收程序如下：_________
多方为主导时的，附件条款及说明
甲方为主导时的附加条款及说明：
1. 甲方变更工程
甲方在合同签订后，如需变更工程内容、规模、设计等，应提前向乙方发出书面变更通知。乙方应在接到变更通知后____个工作日内回复甲方，就变更内容的可行性、影响工期及费用的调整等事项提出专业意见。经双方协商一致后，可签订变更协议，作为本合同的附件。
2. 甲方延期付款
如甲方因特殊原因不能按合同约定时间付款，应在付款截止日前书面向乙方说明原因，并争取乙方同意延期付款。延期付款的期限及金额，需双方协商确定，并签订补充协议。
3. 甲方终止合同
甲方在合同履行过程中，如有权终止合同，应提前向乙方发出书面终止通知。终止通知应在合同约定的施工周期结束后____个工作日内发出。甲方应按合同约定支付乙方已完成工程的价款，并支付乙方因合同终止而产生的合理费用。
乙方为主导时的附加条款及说明：
1. 乙方质量保证
乙方应对工程质量承担终身责任。工程验收合格后，如发现因乙方原因导致工程质量问题，乙方应负责修复，并承担由此产生的全部费用。
2. 乙方工期保证
乙方应确保工程按合同约定的施工周期完成。如因乙方原因导致工期延误，乙方应按合同约定向甲方支付违约金。
3. 乙方保密义务
乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经甲方同意，不得向第三方披露。
第三方中介为主导时的附加条款及说明：
1. 第三方中介的职责
第三方中介在本合同中负责协调甲乙双方的关系，协助双方履行合同义务。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中的争议，确保合同顺利实施。
2. 第三方中介的报酬
第三方中介的报酬由甲乙双方协商确定，并在合同中明确。报酬支付方式及时间，按合同约定执行。
3. 第三方中介的违约责任
第三方中介如未能履行合同约定的职责，导致合同无法顺利履行，应承担违约责任。具体违约责任按合同约定执行。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计图纸
2. 工程量清单
3. 承包商资质证书
4. 材料和设备供应合同
5. 安全生产管理协议
6. 环保措施实施方案
7. 合同变更协议
8. 履约保证金支付凭证
9. 工程验收报告
10. 质量保修书
11. 工程结算书
12. 争议解决裁决书
二、违约行为及认定：
1. 甲方未按约定时间支付工程款，视为违约。
2. 乙方未按约定完成工程，视为违约。
3. 乙方未按约定质量标准完成工程，视为违约。
4. 乙方未按约定工期完成工程，视为违约。
5. 甲方未按约定提供施工场地、施工条件，视为违约。
6. 甲方未按约定提供设计图纸、技术资料，视为违约。
7. 第三方中介未按约定协调双方关系，协助履行合同义务，视为违约。
三、法律名词及解释：
1. 建设工程承包合同：指甲方委托乙方承担某项建设工程的设计、采购、施工等任务，乙方按约定完成工程并交付甲方的合同。
2. 违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当向对方支付的金钱。
3. 履约保证金：指乙方为保证履行合同义务，向甲方支付的一定金额的保证金。
4. 工程验收：指工程完成后，甲乙双方按照合同约定的标准进行的检查、评定和确认。
5. 质量保修：指乙方对已交付的工程在一定期限内承担质量问题的修复、更换等义务。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 遇到工程变更，双方应及时沟通，签订变更协议，调整工程价款和工期。
2. 遇到工期延误，乙方应提前通知甲方，制定赶工计划，并承担相应违约责任。
3. 遇到质量问题，乙方应及时修复，并承担修复费用。如涉及更换，乙方应承担更换费用。
4. 遇到付款问题，双方应按合同约定的付款方式和时间履行付款义务。
5. 遇到争议，双方可先协商解决；协商不成的，可提交第三方中介调解或仲裁机构仲裁。
五、所有应用场景：
1. 适用于各类新建、改建、扩建的建设工程项目。
2. 适用于委托方与承包商之间的工程承包合作。
3. 适用于需要第三方中介协调双方关系的工程合同。
4. 适用于涉及材料和设备供应的工程合同。
5. 适用于需要质量保修和工程验收的建设工程项目。