建设工程施工合同定额结算优惠(2025版).docx

编号：__________

建设工程施工合同定额结算优惠(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

建设工程施工合同定额结算优惠(2025版)
合同目录
第一章：合同总则
1.1 合同签订依据
1.2 合同主体资格
1.3 合同文件组成
1.4 合同生效条件
第二章：工程概况
2.1 工程建设项目名称
2.2 工程建设地点
2.3 工程规模及建设内容
2.4 工程质量标准
第三章：合同价款及计价方式
3.1 合同价款确定原则
3.2 定额结算优惠原则
3.3 工程量计算方法
3.4 工程款支付与结算
第四章：施工工期及进度
4.1 施工工期
4.2 施工进度计划
4.3 工期延误及违约责任
4.4 提前完成工程奖励
第五章：施工质量与安全
5.1 施工质量要求
5.2 施工安全管理
5.3 质量问题及安全事故处理
5.4 质量管理及安全教育培训
第六章：材料与设备
6.1 工程材料供应
6.2 设备采购与安装
6.3 材料及设备质量标准
6.4 材料验收与保管
第七章：技术协作与配合
7.1 技术交底与图纸会审
7.2 设计变更及洽商
7.3 施工过程中技术问题的解决
7.4 工程验收及竣工资料
第八章：合同变更与解除
8.1 合同变更条件
8.2 合同变更程序
8.3 合同解除条件
8.4 合同解除后果处理
第九章：违约责任与赔偿
9.1 违约行为及责任
9.2 损失赔偿计算及支付
9.3 违约金及赔偿限额
9.4 免责条款
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 协商解决
10.3 调解解决
10.4 仲裁或诉讼
第十一章：合同的履行、变更、解除和终止
11.1 合同履行地点、期限和方式
11.2 合同变更、解除和终止的条件
11.3 合同解除和终止后的权利和义务
11.4 合同解除和终止的程序
第十二章：附件
12.1 附件清单
12.2 附件内容和形式的说明
12.3 附件的修改和补充
12.4 附件的生效条件和时间
第十三章：其他约定
13.1 保密条款
13.2 广告宣传及推广
13.3 知识产权保护
13.4 不可抗力
第十四章：合同的签署、生效、修改和解除
14.1 合同签署
14.2 合同生效
14.3 合同修改
14.4 合同解除
合同编号_________
第一章：合同总则
1.1 合同签订依据
本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程施工合同管理办法》等有关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经协商一致签订的。
1.2 合同主体资格
1.3 合同文件组成
本合同由合同、附件及双方协商一致的其他文件组成。合同文件的解释顺序如下：
（1）合同
（2）附件
（3）双方协商一致的其他文件
1.4 合同生效条件
本合同自双方签字盖章之日起生效，经双方书面确认的补充协议与本合同具有同等法律效力。
第二章：工程概况
2.1 工程建设项目名称
工程名称为：（工程名称）。
2.2 工程建设地点
工程建设的地点为：（工程地点）。
2.3 工程规模及建设内容
工程规模为：（工程规模），建设内容为：（工程内容）。
2.4 工程质量标准
工程质量标准执行：（国家标准或行业标准）。
第三章：合同价款及计价方式
3.1 合同价款确定原则
本合同价款根据工程量清单、工程定额、市场行情等因素，按照公平、合理的原则确定。
3.2 定额结算优惠原则
乙方在保证工程质量的前提下，采取合理的施工组织和措施，按照甲方规定的优惠条件进行结算。
3.3 工程量计算方法
工程量计算按照国家或行业标准计算方法进行，工程量的计算结果作为工程款支付的依据。
3.4 工程款支付与结算
工程款的支付与结算按照合同约定的时间和比例进行，具体支付方式为：（支付方式）。
第四章：施工工期及进度
4.1 施工工期
本工程的施工工期为：（工期天数自：（开工日期）至：（竣工日期）。
4.2 施工进度计划
乙方应按照甲方要求，制定详细的施工进度计划，并报甲方批准。
4.3 工期延误及违约责任
乙方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。
4.4 提前完成工程奖励
乙方如提前完成工程，甲方按照合同约定给予奖励。
第五章：施工质量与安全
5.1 施工质量要求
乙方应严格按照设计和规范要求进行施工，保证工程质量。
5.2 施工安全管理
乙方应加强施工现场的安全管理，确保施工安全。
5.3 质量问题及安全事故处理
乙方对工程质量问题负责修复并承担相应费用，安全事故按照相关法律法规处理。
5.4 质量管理及安全教育培训
乙方应建立健全质量管理及安全教育培训制度，提高施工人员的安全意识和质量意识。
第六章：材料与设备
6.1 工程材料供应
甲方负责供应工程所需的主要材料，乙方负责采购并负责材料的质量。
6.2 设备采购与安装
乙方负责设备的采购与安装，确保设备质量及安全。
6.3 材料及设备质量标准
材料及设备质量应符合国家或行业标准。
6.4 材料验收与保管
乙方应按照甲方要求进行材料验收与保管，确保材料安全。
第八章：合同变更与解除
8.1 合同变更条件
合同变更需经甲乙双方协商一致，并书面确认。
8.2 合同变更程序
合同变更应按照双方约定的程序进行，变更内容应明确、具体。
8.3 合同解除条件
合同解除的条件为：（具体解除条件）。
8.4 合同解除后果处理
合同解除后，乙方应按照甲方要求妥善处理工程，并承担相应责任。
第九章：违约责任与赔偿
9.1 违约行为及责任
违约行为及责任按合同约定执行。
9.2 损失赔偿计算及支付
损失赔偿按照实际损失计算，并由违约方支付。
9.3 违约金及赔偿限额
违约金及赔偿限额按合同约定执行。
9.4 免责条款
乙方在不可抗力情况下造成的违约，不负违约责任。
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
争议解决方式为：（仲裁或诉讼）。
10.2 协商解决
双方应通过协商解决争议。
10.3 调解解决
如协商不成，可向第三方调解组织申请调解。
10.4 仲裁或诉讼
调解不成时，向合同约定的仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
第十一章：合同的履行、变更、解除和终止
11.1 合同履行地点、期限和方式
合同履行地点为：（履行地点），履行期限为：（履行期限），履行方式为：（履行方式）。
11.2 合同变更、解除和终止的条件
合同变更、解除和终止的条件按合同约定执行。
11.3 合同解除和终止后的权利和义务
合同解除和终止后，双方的权利和义务按合同约定执行。
11.4 合同解除和终止的程序
合同解除和终止的程序按合同约定执行。
第十二章：附件
121 附件清单
附件清单列明：（附件名称）。
12.2 附件内容和形式的说明
附件内容和形式按合同约定执行。
12.3 附件的修改和补充
附件的修改和补充需经甲乙双方协商一致，并书面确认。
12.4 附件的生效条件和时间
附件的生效条件和时间为：（具体条件和时间）。
第十三章：其他约定
13.1 保密条款
双方应对合同内容及履行过程中的商业秘密予以保密。
13.2 广告宣传及推广
广告宣传及推广按合同约定执行。
13.3 知识产权保护
双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的商标、专利等。
13.4 不可抗力
不可抗力的定义和处理按合同约定执行。
第十四章：合同的签署、生效、修改和解除
14.1 合同签署
本合同自双方签字盖章之日起生效。
14.2 合同生效
本合同的生效条件为：（具体生效条件）。
14.3 合同修改
合同修改应经甲乙双方协商一致，并书面确认。
14.4 合同解除
合同解除的条件和程序按合同约定执行。
（合同方签字盖章区域）
甲方：（甲方全称）
乙方：（乙方全称）
签订日期：（签字日期）
多方为主导时的，附件条款及说明
附件一：甲方为主导时的附加条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定工程所需主要材料的供应商，乙方应接受甲方的指定并按照甲方要求进行采购。
1.2 甲方监督施工过程
甲方有权对施工过程进行监督，确保工程质量符合合同约定。乙方应积极配合甲方的监督工作。
1.3 甲方变更设计
甲方有权根据工程需要变更设计，乙方应按照甲方的变更要求进行施工。因设计变更导致的工程量增减及费用调整，按合同约定的程序办理。
1.4 甲方提前完成工程奖励
若甲方要求提前完成工程，乙方应尽力实现，并按照合同约定获得奖励。
附件二：乙方为主导时的附加条款及说明
2.1 乙方提供施工方案
乙方应根据工程特点和设计要求，提供详细的施工方案，并报甲方批准。
2.2 乙方负责工程质量
乙方对工程的施工质量负责，确保工程符合设计要求和合同约定。
2.3 乙方安全生产
乙方应加强施工现场的安全生产管理，严格遵守安全生产规定，确保施工安全。
2.4 乙方工程进度报告
乙方应定期向甲方报告工程进度，确保工程按计划顺利进行。
附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明
3.1 第三方中介协调
第三方中介负责协调甲方和乙方的关系，协助双方解决合同履行过程中的问题。
3.2 第三方中介监督
第三方中介有权对工程的施工过程进行监督，确保工程质量、安全和进度符合合同约定。
3.3 第三方中介调解
如甲方和乙方在合同履行过程中发生争议，第三方中介应进行调解，协助双方达成一致。
3.4 第三方中介收费
第三方中介的收费标准及支付方式按合同约定执行。中介费用由甲方和乙方按约定比例承担。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程量清单
2. 材料供应清单
3. 设备供应清单
4. 施工方案
5. 设计变更通知
6. 工程进度报告
7. 安全生产管理制度
8. 质量管理手册
9. 施工图纸
10. 技术交底会记录
11. 工程验收标准
12. 结算依据及相关文件
13. 合同变更协议
14. 违约金计算公式及相关协议
二、违约行为及认定：
1. 甲方未按约定时间支付工程款
2. 乙方未按约定时间完成工程
3. 乙方使用不符合设计要求的材料或设备
4. 乙方未按施工方案施工
5. 乙方未按约定履行安全生产管理职责

6. 乙方未按约定质量标准完成工程
7. 甲方未按约定提供施工条件或材料
8. 甲方未按约定时间提供设计图纸或变更通知
9. 第三方中介未按约定协调双方关系
10. 第三方中介未按约定监督工程施工
11. 第三方中介未按约定调解争议
12. 第三方中介未按约定收取费用
三、法律名词及解释：
1. 合同法：调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范总称。
2. 建筑法：规定建筑工程的规划、设计、施工、监理和管理等方面的法律。
3. 定额结算：按照国家和行业规定的工程量定额标准，计算工程价款的一种方式。
4. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
5. 违约金：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，应当支付给对方一定数额的金钱。
6. 合同解除：合同当事人依法终止合同关系的行为。
7. 仲裁：由仲裁机构对合同争议进行裁决的一种方式。
8. 诉讼：合同争议通过人民法院审理的一种司法解决方式。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：协商调整施工计划，采取措施加快进度。
2. 材料质量问题：更换不合格材料，重新检验合格后继续施工。
3. 设计变更：及时签订设计变更协议，调整工程量和费用。
4. 安全生产事故：立即停工，调查事故原因，制定整改措施。
5. 质量争议：第三方中介进行质量鉴定，根据鉴定结果解决争议。
6. 工程款支付争议：查阅合同条款，按照约定解决支付问题。
7. 合同解除：协商解决合同解除后的善后事宜，包括但不限于工程结算、违约金支付等。
五、所有应用场景：
1. 适用于各类建设工程施工合同的签订及履行。
2. 适用于建筑施工企业与业主之间的工程结算。
3. 适用于施工过程中材料供应、设备安装、质量控制等环节。
4. 适用于合同履行过程中的安全生产管理。
5. 适用于合同争议的解决，包括违约金计算、质量鉴定等。
6. 适用于第三方中介在工程建设过程中的协调和监督作用。
7. 适用于工程验收及竣工结算。