全新土石方施工合同样本下载(2025版)-.docx

编号：__________

全新土石方施工合同样本下载(2025版)-

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

全新土石方施工合同样本(2025版)
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方名称及地址
1.2 乙方名称及地址
1.3 合同术语定义
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
第三章：合同价格
3.1 合同总价
3.2 价格调整机制
3.3 支付方式
3.4 支付时间表
第四章：工期及进度
4.1 开工日期
4.2 竣工日期
4.3 工程进度计划
4.4 工期延误及罚款
第五章：施工要求及标准
5.1 施工方案及工艺
5.2 施工质量标准
5.3 施工安全措施
5.4 环保要求
第六章：材料及设备
6.1 材料供应及验收
6.2 设备租赁及使用
6.3 材料及设备质量标准
第七章：甲方义务及责任
7.1 甲方提供的条件
7.2 甲方协助事项
7.3 甲方违约责任
第八章：乙方义务及责任
8.1 乙方施工义务
8.2 乙方人员管理
8.3 乙方违约责任
第九章：合同变更及解除
9.1 合同变更条件

9.2 合同解除条件
9.3 变更及解除的程序
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁地点及机构
10.3 仲裁费用承担
第十一章：合同的生效、终止和解除
11.1 合同生效条件
11.2 合同终止条件
11.3 合同解除条件
第十二章：违约责任
12.1 甲方违约责任
12.2 乙方违约责任
12.3 违约赔偿方式
第十三章：其他条款
13.1 保密条款
13.2 知识产权保护
13.3 不可抗力
13.4 法律适用及争议解决
第十四章：附件
14.1 工程设计文件
14.2 施工图纸及技术要求
14.3 合同附件其他文件
合同编号_________
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方名称：_________（公司名称），地址：_________（详细地址）
1.2 乙方名称：_________（公司名称），地址：_________（详细地址）
1.3 合同术语定义：
1.3.1 甲方：指合同第一页所列明的甲方名称。
1.3.2 乙方：指合同第一页所列明的乙方名称。
1.3.3 工程：指合同所述的_________（工程名称）。
1.3.4 合同总价：指合同约定的完成工程所需支付的总金额。
第二章：工程概况
2.1 工程名称：_________（工程名称）
22 工程地点：_________（详细地址）
2.3 工程规模：_________（工程规模描述）
2.4 工程内容：包括但不限于_________（具体工程内容）
第三章：合同价格
3.1 合同总价：人民币_________元整（大写：_________元整）
3.2 价格调整机制：合同执行过程中，如遇材料价格波动超过_________%，则双方可按合同约定的价格调整机制进行调整。
3.3 支付方式：甲方应按乙方提交的进度报告和实际完成工程量支付相应款项。
3.4 支付时间表：详见附件中的支付时间表。
第四章：工期及进度
4.1 开工日期：_________年______月_________日
4.2 竣工日期：_________年_________月_________日
4.3 工程进度计划：乙方应按照甲方的要求，定期提交工程进度计划，并按计划完成工程。
4.4 工期延误及罚款：如乙方原因导致工期延误，应按合同约定向甲方支付违约金。
第五章：施工要求及标准
5.1 施工方案及工艺：乙方应按照甲方提供的施工方案和工艺要求进行施工。
5.2 施工质量标准：工程质量应符合国家及行业现行相关标准和规范。
5.3 施工安全措施：乙方应制定并执行施工安全措施，确保工程施工安全。
5.4 环保要求：乙方应遵守国家及地方的环保法规，确保工程施工过程中的环境保护。
第六章：材料及设备
6.1 材料供应及验收：甲方负责供应合同约定的材料，乙方负责验收。
6.2 设备租赁及使用：乙方应负责所需设备的租赁和正常使用。
6.3 材料及设备质量标准：材料和设备质量应符合国家及行业相关标准。
第七章：甲方义务及责任
7.1 甲方提供的条件：甲方应提供施工所需的基础设施和条件。
7.2 甲方协助事项：甲方应协助乙方处理施工过程中的相关事宜。
7.3 甲方违约责任：如甲方未履行合同约定的义务，应承担违约责任。
第八章：乙方义务及责任
8.1 乙方施工义务：乙方应按照合同约定的施工方案和进度完成工程。
8.2 乙方人员管理：乙方应对施工人员进行管理，确保施工顺利进行。
8.3 乙方违约责任：如乙方未履行合同约定的义务，应承担违约责任。
第九章：合同变更及解除
9.1 合同变更条件：合同执行过程中，如需变更，应双方协商一致并签订变更协议。
9.2 合同解除条件：合同解除应符合法律规定的条件和双方约定。
9.3 变更及解除的程序：变更或解除合同应按照双方约定的程序进行。
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式：双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁或诉讼。
10.2 仲裁地点及机构：仲裁地点为_________（城市），仲裁机构为_________（仲裁机构名称）。
10.3 仲裁费用承担：仲裁费用按双方约定或仲裁机构规定承担。
第十一章：合同的生效、终止和解除
11.1 合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。
11.2 合同终止条件：合同执行完毕，工程验收合格后终止。
11.3 合同解除条件：合同解除应符合法律规定的条件和双方约定。
第十二章：违约责任
12.1 甲方违约责任：甲方未履行合同约定的义务，应承担违约责任。
12.2 乙方违约责任：乙方未履行合同约定的义务，应承担违约责任。
12.3 违约赔偿方式：违约方应按照合同约定或法律规定承担赔偿责任。
第十三章：其他条款
13.1 保密条款：双方应对合同内容和签订过程保密，未经对方同意不得泄露。
13.2 知识产权保护：双方应尊重并保护对方的知识产权，不得侵犯对方的商标、专利等。
13.3 不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解决。
13.4 法律适用及争议解决：本合同适用_________（国家或地区）法律，争议解决方式详见第十章。
第十四章：附件
14.1 工程设计文件：详见附件。
14.2 施工图纸及技术要求：详见附件。
14.3 合同附件其他文件：详见附件。
甲方（盖章）：
_________年_________月_________日
乙方（盖章）：
_________年_________月_________日
多方为主导时的，附件条款及说明

一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 甲方指定材料供应商：甲方有权指定乙方使用的材料供应商。乙方应按照甲方提供的供应商名单进行采购，并保证材料的质量符合合同约定的标准。
2. 甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查。乙方应配合甲方的监督工作，提供必要的资料和信息，并按照甲方的要求进行整改。
3. 甲方变更权：甲方有权根据工程实际情况变更工程内容和施工要求。乙方应根据甲方的变更通知，及时调整施工方案和进度计划，并报甲方批准。
4. 甲方解除权：甲方有权在合同履行过程中解除合同。如甲方解除合同，乙方应按照甲方要求做好工程收尾工作，并承担因解除合同而产生的费用。
5 甲方索赔权：如乙方未能按照合同约定履行义务，甲方有权向乙方提出索赔。乙方向甲方支付的违约金或赔偿金，甲方有权从应付乙方的工程款项中扣除。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 乙方质量保证：乙方应对施工质量负责，保证工程质量符合合同约定的标准。如工程质量出现问题，乙方应负责修复并承担相应的费用。
2. 乙方工期保证：乙方应按照合同约定的工期完成工程。如乙方原因导致工期延误，乙方应支付甲方违约金，并承担因工期延误而产生的相关费用。
3. 乙方安全责任：乙方应负责施工现场的安全管理，确保工程施工过程中的安全。如发生安全事故，乙方应承担相应的责任并负责处理。
4. 乙方保密义务：乙方应对合同内容及双方商业秘密保密，不得泄露给第三方。如乙方泄露保密信息，乙方应承担违约责任。
5. 乙方退货权：如乙方采购的材料或设备不符合合同约定，乙方有权要求退货或更换，并有权要求甲方承担因此产生的费用。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
1. 第三方中介职责：第三方中介应负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的问题。
2. 第三方中介费用：第三方中介的收费标准及费用由甲乙双方协商确定，并按照约定方式支付。
3. 第三方中介违约责任：如第三方中介未能履行其职责，导致合同履行出现问题，第三方中介应承担相应的违约责任。
4. 第三方中介保密义务：第三方中介应对合同内容及双方商业秘密保密，不得泄露给无关方。如第三方中介泄露保密信息，第三方中介应承担违约责任。
5. 第三方中介解除权：甲乙双方均有权在合同履行过程中解除与第三方中介的合作关系。如甲方解除合作关系，甲方应支付给第三方中介合理的赔偿。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计文件
2. 施工图纸及技术要求
3. 合同附件其他文件
4. 材料供应清单
5. 设备租赁合同
6. 人员配备表
7. 安全措施方案
8. 环保措施方案
9. 进度计划表
10. 支付时间表
11. 变更协议
12. 违约金计算公式
13. 争议解决机构信息
14. 法律法规及相关标准
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为：
未按约定时间支付款项
未提供施工条件或协助事项
未履行合同约定的监督义务
单方面解除合同
未按约定支付违约金
2. 乙方违约行为：
未按约定时间完成工程
工程质量不符合约定标准
未采取安全/环保措施导致问题
未保密合同内容及商业秘密
未按约定退货或更换不合格材料/设备
3. 第三方中介违约行为：
未能协调好甲乙双方关系
未按约定履行协调/解决问题职责
泄露合同内容及商业秘密
未按约定时间完成中介服务
三、法律名词及解释：
1. 不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
2. 违约金：一方不履行合同义务或履行不符合约定的，应支付给对方一定数额的货币作为违约赔偿。
3. 争议解决：解决合同履行过程中发生的争议的方法，如协商、调解、仲裁或诉讼。
4. 仲裁：由仲裁机构对合同争议进行审理，并作出具有法律约束力的裁决。
5. 诉讼：通过法院对合同争议进行审理，并作出判决。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：
原因：设计变更、天气影响、人员不足等。
办法：调整施工计划、增派人员、提前准备材料。
2. 工程质量问题：
原因：施工不当、材料不合格、设计不合理等。
办法：修复问题、更换材料、调整设计方案。
3. 支付纠纷：
原因：工程量争议、付款延迟、支付方式不明确等。
办法：核对工程量、明确付款时间及方式、协商解决。
4. 合同解除：
原因：违约、不可抗力、合同履行完毕等。
办法：根据合同约定协商解除、办理解除手续、赔偿损失。
五、所有应用场景：
1. 新建住宅小区的土石方施工
2. 基础设施建设项目的土石方工程
3. 城市更新项目的土地开发
4. 矿山/河道开采的土石方作业
5. 环境保护及绿化工程中的土石方施工
6. 灾难救援及临时基础设施建设的土石方工作
7. 任何需要专业土石方施工服务的场景