2025版建设工程施工劳务分包合同.docx

编号：__________

2025版最新建设工程施工劳务分包合同

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版最新建设工程施工劳务分包合同
合同目录
第一章：总则
1.1 合同定义
1.2 合同适用范围
1.3 合同双方的义务与责任
1.4 合同的生效、变更和解除
1.5 合同争议的解决
1.6 合同的补充和附件
第二章：劳务分包工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
2.5 工程进度及工期要求
第三章：劳务分包范围及工作内容
3.1 分包范围
3.2 工作内容
3.3 分包工程的交底和验收
第四章：劳务分包价格及支付
4.1 劳务分包价格的确定
4.2 劳务分包款的支付方式
4.3 工程进度款的支付
4.4 质量保证金
4.5 税务费用
第五章：劳务分包队伍管理
5.1 分包队伍的组建与管理
5.2 分包队伍的培训与考核
5.3 分包队伍的劳动争议处理
第六章：质量与验收
6.1 工程质量标准
6.2 质量控制与监督
6.3 工程验收
6.4 质量问题的处理
第七章：安全文明施工
7.1 安全生产责任
7.2 安全管理制度
7.3 文明施工要求
7.4 安全事故的处理
第八章：环境保护与节能
8.1 环境保护责任
8.2 节能措施
8.3 环保设施的验收与维护
第九章：违约责任
9.1 分包商的违约行为
9.2 发包商的违约行为
9.3 违约责任的具体处理方式
第十章：合同争议的解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁或诉讼地点及适用法律
10.3 争议解决的时间限制
第十一章：合同的变更、解除和终止
11.1 合同变更的条件和程序
11.2 合同解除的条件和程序
11.3 合同终止的条件和程序
第十二章：合同的附则
12.1 合同的保管和复印件
12.2 合同的修改和补充
12.3 合同的解除和终止
第十三章：附件
13.1 附件目录
13.2 附件内容
第十四章：其他约定
14.1 双方约定的其他事项
14.2 合同的签订日期和地点
14.3 合同的正本和副本份数
合同编号_________
第一章：总则
1.1 合同定义
1.2 合同适用范围
本合同适用于_________（工程名称）项目的施工劳务分包工作。
1.3 合同双方的义务与责任
发包商应按照合同约定提供施工场地、施工图纸、技术要求等，并按照约定支付分包商的劳务费用。
分包商应按照合同约定完成施工劳务工作，保证工程质量、安全和进度。
1.4 合同的生效、变更和解除
本合同自双方签字盖章之日起生效。
合同的变更和解除应经双方协商一致，并书面确认。
1.5 合同争议的解决
双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
1.6 合同的补充和附件
本合同的附件包括：施工图纸、技术要求、工程量清单等。
第二章：劳务分包工程概况
2.1 工程名称
_________
2.2 工程地点
_________
2.3 工程规模
_________
2.4 工程内容
_________
2.5 工程进度及工期要求
_________
第三章：劳务分包范围及工作内容
3.1 分包范围
_________
3.2 工作内容
_________
3.3 分包工程的交底和验收
_________
第四章：劳务分包价格及支付
4.1 劳务分包价格的确定
_________
4.2 劳务分包款的支付方式
_________
4.3 工程进度款的支付
_________
4.4 质量保证金
_________
4.5 税务费用
_________
第五章：劳务分包队伍管理
5.1 分包队伍的组建与管理
_________
5.2 分包队伍的培训与考核
_________
5.3 分包队伍的劳动争议处理
_________
第六章：质量与验收
6.1 工程质量标准
_________
6.2 质量控制与监督
_________
6.3 工程验收
_________
6.4 质量问题的处理
_________
第七章：安全文明施工
7.1 安全生产责任
_________
7.2 安全管理制度
_________
7.3 文明施工要求
_________
7.4 安全事故的处理
_________
第八章：环境保护与节能
8.1 环境保护责任
发包商和分包商应遵守国家和地方有关环境保护的法律、法规和标准，对施工过程中产生的废气、废水、固体废弃物等污染物进行处理，确保不对环境造成污染。
8.2 节能措施
发包商和分包商应采取合理的节能措施，降低能源消耗，提高能源利用效率，减少施工过程中的能源浪费。
8.3 环保设施的验收与维护
分包商应负责环保设施的安装、使用和维护，确保其正常运行。发包商应对分包商的环保设施进行定期验收，确保其符合相关要求。
第九章：违约责任
9.1 分包商的违约行为
分包商未按照合同约定完成工作、工作质量不符合约定、未经发包商同意擅自将合同转让给其他人等。
9.2 发包商的违约行为
发包商未按照合同约定支付费用、提供的工作条件不符合约定、未按约定时间提供施工图纸等。
9.3 违约责任的具体处理方式
违约方应承担违约责任，包括赔偿对方因此造成的损失，按时履行合同等。
第十章：合同争议的解决
10.1 争议解决方式
双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
10.2 仲裁或诉讼地点及适用法律
争议解决的地点为合同签订地，适用法律为合同签订地的法律法规。
10.3 争议解决的时间限制
双方应在争议发生之日起3个月内解决，否则视为双方同意延长争议解决时间。
第十一章：合同的变更、解除和终止
11.1 合同变更的条件和程序
合同变更应经双方协商一致，并书面确认。变更内容应明确、具体，并注明变更日期。
11.2 合同解除的条件和程序
11.3 合同终止的条件和程序
第十二章：合同的附则
12.1 合同的保管和复印件
双方各执一份合同正本，合同副本应妥善保管，不得泄露给第三方。
12.2 合同的修改和补充
合同的修改和补充应经双方协商一致，并书面确认。
12.3 合同的解除和终止
合同的解除和终止应依照合同约定或者法律规定执行。
第十三章：附件
13.1 附件目录
附件目录应列明附件的名称、数量、编号等。
13.2 附件内容
附件内容应包括施工图纸、技术要求、工程量清单等。
第十四章：其他约定
14.1 双方约定的其他事项
双方可以根据合同履行过程中的实际情况，约定其他事项，以补充本合同。
14.2 合同的签订日期和地点
本合同签订日期为：_________，签订地点为：_________。
14.3 合同的正本和副本份数
本合同正本一式两份，双方各执一份；副本份数：_________份，由：_________执管。
（合同方签字）
发包商（盖章）：_________
_________年_________月_________日
分包商（盖章）：_________
_________年_________月_________日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定的分包商
甲方有权根据工程需要，指定分包商进行施工。如甲方指定分包商，乙方应接受并配合甲方指定的分包商进行施工。
1.2 甲方提供的施工条件
甲方应保证施工场地、施工图纸、技术要求等施工条件的及时提供，确保施工进度不受影响。如因甲方原因导致施工条件不具备，甲方应承担相应责任。
1.3 甲方的监督与检查
甲方有权对乙方施工过程进行监督与检查，确保乙方按照合同约定及施工图纸、技术要求等进行施工。如乙方施工不符合要求，甲方有权要求乙方整改。
1.4 甲方变更工程内容
如因工程需要，甲方有权变更工程内容。甲方应提前通知乙方，并经乙方同意后进行变更。变更导致的费用及影响，双方应协商解决。
1.5 甲方支付劳务费用
甲方应按照合同约定及时支付劳务费用。如甲方未按约定支付，乙方有权暂停施工，甲方应承担相应责任。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方的施工质量
乙方应保证施工质量，确保工程符合合同约定的质量标准。如乙方施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方整改，并承担相应责任。
2.2 乙方的施工进度
乙方应按照合同约定的工期完成施工。如乙方施工进度严重滞后，甲方有权要求乙方加快施工进度，乙方应承担相应责任。
2.3 乙方的安全生产
乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准进行施工，确保施工现场的安全生产。如乙方发生安全事故，乙方应承担相应责任。
2.4 乙方的材料提供
乙方应按照合同约定及施工图纸、技术要求等提供所需材料。如乙方提供的材料不符合要求，甲方有权要求乙方更换或整改。
2.5 乙方的保密义务
乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等保密信息予以保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。如乙方泄露保密信息，乙方应承担相应责任。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介的职责
第三方中介应公正、公平地履行调解、协调职责，协助甲方和乙方解决合同履行过程中的争议。
3.2 第三方中介的费用
第三方中介的费用应由甲方和乙方共同承担。如双方未能就费用承担方式达成一致，可协商解决。
3.3 第三方中介的调解结果
第三方中介的调解结果视为双方共同认可的解决方案，双方应遵循调解结果执行。如双方对调解结果有异议，可依法向人民法院提起诉讼。
3.4 第三方中介的保密义务
第三方中介应对双方在调解过程中提供的保密信息予以保密，未经双方同意不得泄露给第三方。如第三方中介泄露保密信息，第三方中介应承担相应责任。
3.5 第三方中介的退出
如第三方中介未能履行调解职责，或双方均同意退出调解，第三方中介可退出调解程序。退出调解后，双方可自行解决争议。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 施工图纸
2. 技术要求
3. 工程量清单
4. 分包商资质证明
5. 发包商授权书
6. 施工组织设计
7. 安全生产管理制度
8. 环保措施方案
9. 质量保证措施
10. 工程验收标准
11. 材料合格证
12. 设备清单
13. 人员配置表
14. 施工进度计划
15. 合同履行过程中的补充协议
二、违约行为及认定：
1. 分包商未按照合同约定完成工作，工作质量不符合约定，或未经发包商同意擅自将合同转让给其他人等，均视为分包商的违约行为。
2. 发包商未按照合同约定支付费用，提供的工作条件不符合约定，或未按约定时间提供施工图纸等，均视为发包商的违约行为。
3. 双方因履行本合同发生的争议，如一方违反合同约定，导致合同无法履行，另一方有权要求违约方承担违约责任。
4. 违约责任的认定应依据合同约定和国家相关法律法规的规定进行。
三、法律名词及解释：
1. 发包商：指委托他人完成工程建设的一方。
2. 分包商：指接受发包商委托，完成工程建设的一方。
3. 劳务分包：指发包商将施工过程中的部分劳务工作分包给分包商完成。
4. 工程质量：指工程满足设计文件、技术规范和标准要求的能力。
5. 安全生产：指在施工过程中，采取措施防止事故发生，保障人员生命财产安全。
6. 环保措施：指为减少施工过程中对环境的影响，采取的各项保护措施。
7. 违约行为：指合同当事人违反合同约定的行为。
8. 违约责任：指违约方因违反合同约定而应承担的法律责任。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 施工进度延误：如因分包商原因导致施工进度延误，发包商可要求分包商支付违约金或赔偿损失。
2. 工程质量问题：如发现分包商施工质量问题，发包商可要求分包商整改，并承担整改费用。
3. 合同争议：双方应通过友好协商解决争议；协商不成的，可提交第三方中介进行调解或依法向人民法院提起诉讼。
4. 安全事故处理：发生安全事故时，分包商应立即报告发包商，并按照发包商的要求进行事故处理。
五、所有应用场景：
1. 适用于各类建设工程的施工劳务分包。
2. 适用于分包商具备相关资质和能力的情况。
3. 适用于发包商对分包商有明确要求，需分包商按照发包商指定的标准进行施工的情况。
4. 适用于有第三方中介参与调解或协调的情况下。
5. 适用于双方约定违约责任及违约行为认定的情况。