通用范文尾矿库堤坝工程施工合同(2025版).docx

编号：__________

通用范文尾矿库堤坝工程施工合同(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

通用范文尾矿库堤坝工程施工合同(2025版)
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 合同双方主体
1.2 合同相关术语定义
第二章：工程概况
2.1 工程简介
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程目标
第三章：合同价格与支付
3.1 合同总价
3.2 支付方式
3.3 支付进度
3.4 价格调整机制
第四章：工程进度与工期
4.1 工程进度计划
4.2 工期要求
4.3 延期违约责任
第五章：工程质量与标准
5.1 工程质量要求
5.2 质量检验标准
5.3 质量管理措施
第六章：施工材料与设备
6.1 材料供应与验收
6.2 设备使用与维护
6.3 材料、设备不合格处理
第七章：施工安全与环境保护
7.1 安全生产要求
7.2 安全事故处理
7.3 环境保护措施
第八章：合同变更与解除
8.1 合同变更条件
8.2 合同变更程序
8.3 合同解除条件
8.4 合同解除程序
第九章：违约责任与赔偿
9.1 违约行为
9.2 违约责任
9.3 赔偿金额计算
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 争议解决机构
10.3 诉讼管辖法院
第十一章：合同的生效、变更与终止
11.1 合同生效条件
11.2 合同生效时间
11.3 合同变更条件
11.4 合同终止条件
第十二章：合同的履行与监督
12.1 合同履行主体
12.2 合同履行方式
12.3 合同履行监督
第十三章：附件
13.1 工程设计文件
13.2 施工图纸
13.3 相关法律法规
第十四章：其他约定
14.1 保密条款
14.2 知识产权保护
14.3 不可抗力
14.4 法律适用与解释
合同编号_____
第一章：合同主体及定义
1.1 合同双方主体
1.1.1 发包人：__________
1.1.2 承包人：__________
1.2 合同相关术语定义
1.2.1 尾矿库：__________
1.2.2 堤坝工程：__________
1.2.3 工程进度：__________
第二章：工程概况
2.1 工程简介
2.1.1 工程名称：__________
2.1.2 工程目的：__________
2.2 工程地点
2.2.1 具体位置：__________
2.2.2 交通情况：__________
2.3 工程规模
2.3.1 工程面积：__________
2.3.2 工程结构：__________
2.4 工程目标
2.4.1 工程完成时间：__________
2.4.2 工程质量标准：__________
第三章：合同价格与支付
3.1 合同总价
3.1.1 合同金额：__________
3.1.2 币种：__________
3.2 支付方式
3.2.1 支付方式：__________
3.2.2 支付账户：__________
3.3 支付进度
3.3.1 进度付款条件：__________
3.3.2 进度付款比例：__________
3.4 价格调整机制
3.4.1 价格调整条件：__________
3.4.2 价格调整方式：__________
第四章：工程进度与工期
4.1 工程进度计划
4.1.1 工程进度计划提交时间：__________
4.1.2 工程进度计划变更程序：__________
4.2 工期要求
4.2.1 合同工期：__________
4.2.2 工期延长条件：__________
4.3 延期违约责任
4.31 延期违约金计算方式：__________
4.3.2 工期延期造成的损失赔偿：__________
第五章：工程质量与标准
5.1 工程质量要求
5.1.1 工程质量标准：__________
5.1.2 质量检验方法：__________
5.2 质量检验标准
5.2.1 材料检验标准：__________
5.2.2 施工过程检验标准：__________
5.3 质量管理措施
5.3.1 质量管理组织：__________
5.3.2 质量问题处理程序：__________
第六章：施工材料与设备
61 材料供应与验收
6.1.1 材料供应责任：__________
6.1.2 材料验收程序：__________
6.2 设备使用与维护
6.2.1 设备使用要求：__________
6.2.2 设备维护责任：__________
6.3 材料、设备不合格处理
6.3.1 材料设备不合格的处理程序：__________
6.3.2 材料设备不合格的补救措施：__________
第八章：合同变更与解除
8.1 合同变更条件
8.1.1 合同变更的情形：__________
8.1.2 合同变更的程序：
8.2 合同变更程序
8.2.1 变更申请：__________
8.2.2 变更审批：__________
8.3 合同解除条件
8.3.1 合同解除的情形：__________
8.3.2 合同解除的程序：__________
第九章：违约责任与赔偿
9.1 违约行为
9.1.1 发包人的违约行为：__________
9.1.2 承包人的违约行为：__________
9.2 违约责任
9.2.1 违约责任承担方式：__________
9.2.2 违约金计算方式：______
9.3 赔偿金额计算
9.3.1 损失计算依据：__________
9.3.2 赔偿金额确定方式：__________
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.1.1 协商解决：__________
10.1.2 调解解决：__________
10.1.3 仲裁解决：__________
10.1.4 诉讼解决：__________
10.2 争议解决机构
10.2.1 协商机构：__________
10.2.2 调解机构：__________
10.2.3 仲裁机构：__
10.2.4 诉讼法院：__________
10.3 诉讼管辖法院
10.3.1 诉讼管辖法院：__________
第十一章：合同的生效、变更与终止
11.1 合同生效条件
11.1.1 合同生效的前提：__________
11.1.2 合同生效的时间：__________
11.2 合同生效时间
11.2.1 合同生效的起始日期：__________
11.2.2 合同生效的终止日期：__________
11.3 合同变更条件
11.3.1 合同变更的条件：__________
11.3.2 合同变更的生效时间：__________
11.4 合同终止条件
11.4.1 合同终止的条件：__________
11.4.2 合同终止的程序：__________
第十二章：合同的履行与监督
12.1 合同履行主体
12.1.1 发包人的履行责任：__________
12.1.2 承包人的履行责任：__________
12.2 合同履行方式
12.2.1 施工方式：__________
12.2.2 验收方式：__________
12.3 合同履行监督
12.3.1 监督方式：_____
12.3.2 监督机构：__________
第十三章：附件
13.1 工程设计文件
13.1.1 设计文件提交时间：__________
13.1.2 设计文件验收程序：__________
13.2 施工图纸
13.2.1 图纸提交时间：__________
13.2.2 图纸变更程序：__________
13.3 相关法律法规
13.3.1 法律法规名称：__________
13.3.2 法律法规适用：__________
第十四章：其他约定
14.1 保密条款
14.1.1 保密信息范围：__________
14.1.2 保密期限：__________
14.2 知识产权保护
14.2.1 知识产权归属：__________
14.2.2 知识产权使用费用：__________
14.3 不可抗力
14.3.1 不可抗力定义：__________
14.3.2 不可抗力后果处理：__________
14.4 法律适用与解释
14.4.1 适用法律：__________
14.4.2 合同解释：__________
（合同方签字盖章区域）
甲方（发包人）：__________
乙方（承包人）：__________
签订日期：__________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定材料供应商，乙方应接受并使用甲方指定的材料。若乙方认为甲方指定的材料不符合质量标准，乙方有权提出异议，并提交充分证据。甲方在接到乙方异议后，应在5个工作日内作出决定。若甲方坚持使用指定材料，乙方有权拒绝施工，且不承担因此产生的任何责任。
1.2 甲方监督权
甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量符合合同规定。甲方有权要求乙方提供施工进度报告，包括但不限于工程进度、施工计划、质量检验报告等。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的信息和资料。
1.3 甲方变更权
甲方有权根据工程需要，对合同约定的工程内容、规模、质量标准等进行变更。若甲方提出变更，乙方应按甲方的要求进行调整。变更导致的合同价格调整、工期延长等问题，按照合同约定的条款处理。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方质量承诺
乙方承诺按照合同约定的质量标准完成工程。若工程质量不符合合同规定，乙方应承担修复费用，并支付合同总价款20%的违约金。
2.2 乙方工期保证
乙方保证工程按合同约定的工期完成。若乙方原因导致工期延误，乙方应支付合同总价款10%的违约金。同时，乙方应承担因工期延误导致的甲方损失
2.3 乙方保密义务
乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等保密信息保密，不得泄露给第三方。若乙方违反保密义务，乙方应支付甲方损失赔偿金，并承担因此产生的其他法律责任。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责
第三方中介负责协调甲方和乙方之间的关系，确保合同的顺利履行。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中出现的争议和问题。
3.2 第三方中介费用
第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担。双方应在合同中明确第三方中介的费用金额和支付方式。
3.3 第三方中介的解除权
若甲方和乙方共同协商解除合同，第三方中介有权根据合同约定解除其职责。解除第三方中介职责的，甲方和乙方应支付第三方中介相应的解除费用。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计文件
2. 施工图纸
3. 相关法律法规
4. 材料供应合同
5. 设备租赁合同
6. 施工人员名单
7. 工程进度报告
8. 质量检验报告
9. 变更申请审批表
10. 违约金计算公式
11. 保密协议
12. 知识产权许可协议
13. 不可抗力证明
14. 合同履行监督报告
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为
1.1 不按时支付进度款
1.2 提供不达标材料或设备
1.3 未按约定提供施工条件
1.4 擅自变更工程内容或解除合同
2. 乙方违约行为
2.1 未按约定工期完成工程
2.2 工程质量不符合标准
2.3 泄露甲方商业秘密
2.4 未履行合同约定的保密义务
3. 第三方中介违约行为
3.1 未公正、中立地处理争议
3.2 未按约定时间提供服务
3.3 未履行合同约定的监督职责
三、法律名词及解释：
1. 合同违约：一方未履行合同约定的义务
2. 不可抗力：无法预见、无法避免且无法克服的客观情况
3. 违约金：因违约行为而支付的赔偿金额
4. 保密义务：对合同约定的保密信息进行保密的义务
5. 知识产权：著作权、专利权、商标权等
6. 合同解除：合同双方或一方依法终止合同关系
7. 合同履行监督：对合同履行过程进行监督以确保合同顺利履行
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误
解决办法：协商调整工期，必要时签订进度延误协议
2. 工程质量问题
解决办法：及时整改，重新检验，必要时更换施工队伍
3. 材料设备供应问题
解决办法：协商更换供应商或设备，或签订备用供应协议
4. 保密信息泄露
解决办法：加强保密措施，违约方支付赔偿金
5. 知识产权侵权
解决办法：停止侵权行为，签订知识产权许可协议
6. 不可抗力事件
解决办法：提供不可抗力证明，协商调整合同履行计划
五、所有应用场景：
1. 适用于各类尾矿库堤坝工程施工合同
2. 适用于固定工期、质量标准、材料设备供应的工程合同
3. 适用于涉及保密信息、知识产权的工程合同
4. 适用于双方为主导、有第三方中介参与的工程合同
5. 适用于需要调整工期、质量标准、工程内容的工程合同
6. 适用于在施工过程中可能发生不可抗力事件的工程合同